隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

砌體工程承包合同篇一

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程具體情況，為了甲乙雙方平等互利的原則，經共同協商一致，雙方達成如下合同條款。

第一條：工程概況

1：工程名稱：

2：該工程甲方發包給乙方生產車間的鋼構工程，按照圖集中要求，從地角螺桿開始，所含一切鋼構部分、屋面瓦部分、油漆部分，按規范要求全部制作安裝，自帶設備和輔材、機具、吊裝，按圖施工，保證質量(甲方負責提供材料：油漆、焊條、主材 )。

第二條：承包責任

1：乙方在施工過程中操作失誤造成的損失由乙方自行負責，甲方向乙方提供的材料遭到損失，需照價賠償，并承擔損失造成的工期問題。

2：乙方在操作過程中無故停工，甲方有權終止合同，并處的違約金。因建設方或人力不可抗拒的事情發生，甲乙雙方協商處理。

3：嚴格遵守甲方頒布的有關工地規章制度。

4：在施工過程中，所發生的人身財產安全事故其責任和費用由乙

5：乙方在施工中，甲方提供的材料必須及時到場，提供給乙方加工使用。

第三條：施工日期

1： 本合同簽定后 月 日開工，預計 個工作日竣工。

第四條：合同價款及付款方式

1：乙方包工、包質量、包工期、包安裝，保證工程驗收一次性合格通過。單價按地坪方面積實算 元每平方米，做到工完場清。

2：立柱人字架安裝完畢付總造價30%，約 萬元;檁條、屋面瓦、油漆部分完畢付總造價40%，約 萬元。

3：工程竣工后經驗收合格在30個工作日內付清全部工程款。

第八條：其它

1.本合同條款雙方應嚴格遵守，任何一方不得擅自違約。

2.本合同未盡事宜，雙方協商議定。

3.本合同自雙方簽字之日起生效。

4.本合同一式 四 份，甲方兩份，乙方一份，監理一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

砌體工程承包合同篇二

合同編號：

承攬方：有限公司 簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人： 電 話： 電 話：

砌體工程承包合同篇三

乙方：

因本工程施工需要，甲方現將自己所承包的工程中 砌體 樓的砌體工程分包給乙方，為了明確雙方合同制度和保障工程進度，保證工程質量、經雙方協商一致，依照《中華人民共和國合同法》，建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》的有關規定鑒定合同并嚴格執行。

第一條：工程項目

工程名稱：

工程地點：

結構類型：鋼筋混凝土框剪結構

第二條：承保范圍

1、砌體：墻拉結筋的安裝、門窗過梁的預制安裝、砌體材料的垂直水平運輸、砌筑用砂漿的攪拌、運輸，窗臺壓頂、構造柱模板安裝、混凝土拌制、澆筑、清理、壓頂鋼筋的放置、構造柱鋼筋的安裝，文明施工、成品保護、預留洞口的修補，施工中所產生的垃圾的清理，砌磚剩下的廢料清理。

2、衛生間和廚房返水 。

第三條：承包單價及面積計算

以上單價包含勞保、社保、加班、工人伙食、趕工、質量、防護衛生、文明施工、現場容貌及形象治安大檢查(政策要求停工不補償任何費用)等一切費用在內，乙方無條件遵照甲方要求在規定時間內完成，不另發生時工費;本項目采用統一購買團體保險，由甲方統一辦理購買，如發生工傷事故，20xx元以內的由乙方自行負責，超過20xx元的分清責任由保險公司、甲方、乙方三方按責分攤，保險費用按乙方所完成總工程款的4‰作為購買保險費。人工費上漲或下浮與甲方無關，以承包單價為準。

第四條：工程質量驗收

第五條：工程工期

乙方必須無條件按照甲方要求按時間、按工程量、保質量、保安全完成每分部分項工程，乙方須按工程量趕工要求，配足夠人數確保施工進度。由于乙方原因造成工期延誤、造成經濟損失，甲方對乙方進行相應處罰。如在工期規定時間內不能完成規定任務，從驗收符合要求時間為準，每次罰款500元，由于甲方原因造成工期延誤，乙方須及時經現場施工員、片區工長、項目總工等人簽字后，方可生效，工期順延，否則工期不順延，乙方自負。

第六條：質量處罰及材料浪費處罰，嚴格按國家規定的質量標準，對

所做出的成品進行驗收

第七條：付款方式

工程量后的6個月后10日內一次性付清全部工程款，在對清工程量后，如還有未處理及其屬于乙方范圍內的工作在接電話通知后在2小時立即派足人力進行處理、整改，如在規定時間內未處理，甲方有權請施工隊工人進行整改、處理、工資為每天250元人民幣，此費用在乙方工程款中扣除。

第八條：甲方職責

1、向乙方提供技術指導及施工技術交底與一套完整施工圖紙。

2、甲方有權監督乙方施工進度及工程質量，乙方如未按施工設計文件及施工規范進行施工，甲方有權責令乙方返工或停工，甚至退場或被業主、監理勒令退場，因此造成的經濟損失由乙方全部承擔，甲方只能按完成合格工程量的70%費用結算，剩余的30%費用作為換施工隊返修、維修等費用。

3、甲方提供統一飯堂開飯，但要服從甲方的統一安排管理。

4、甲方提供統一飯堂開飯，開飯時間統一安排。

5、甲方提供給乙方的正常生活用水、用電、但絕對不充許私拉亂接，公共用水用電設施如乙方員工有意損壞或破壞，除按200%賠償外，每次罰款200元以上。

第九條：乙方責任

1、 乙方進場當天必須提交進場人數及身份證復印件給甲方登記后，在甲方同意安排下，由乙方負責本班工人的管理及現場施工組織安排，購買工人的安全保，安排專職人員負責施工現場的安全、質量、文明施工，長住工地。班組長必須具備有獨立領導的施工能力，并保障每個工序有足夠的勞動力。各特種專業技術人員必須持證上崗。

2、乙方必須嚴格按設計圖紙、施工規范及甲方要求進行施工，確保工程質量。

如需其他工種協助施工，原則上由乙方自行完成，甲方能協助的，安排技術人員協助施工。如在施工過程中，因乙方引起的返工等質量事故均由乙方完全負責，并賠償甲方的經濟損失。

3、乙方必須切實做好對工人進行上崗的安全教育，班組書面交底要有交底人、接受人簽名，并將書面交底書報甲方安全部門備案。進場員工必須提交身份證復印件一張、一寸照片三張，甲方為乙方員工辦理保險安全卡。施工中發生的安全事故分清責任自行負責，并立即報告甲方及建設主管部門，保險公司協助處理。安全保護措施或建議，可書面向甲方提出，工人的安全帽統一為黃色。安全帽、安全帶費用乙方自負。乙方不得攜帶小孩進入工地，不得使用未滿18歲的員工，不得發生偷盜及破壞設施行為，否則叫執法部門。

4、工程竣工未交給甲方之前，乙方負責維護工程質量，乙方負責保護期發生損壞，乙方無條件負責修復。

5、每天工人收工時，應做到工完場清，包括材料、場地、小型施工用具的清理，回收入庫，乙方自帶材料機具設備(含甲方主材)派人保管好、防盜、防風雨、防雷電。

6、在竣工驗收之前，由于各分項工在施工過程中引起的場地不清潔，材料浪費及材料亂堆放等問題。乙方負責清理，費用自負。

7、工程開工，乙方如需借用甲方工具，必須辦理借用手續，并在使用完畢后保證它完好無誤，如數歸還給甲方。否則，因數量短缺或質量問題，乙方應照價賠償。

8、屬于材料浪費現象，甲方根據現場管理人員出示的證據進行罰款，每發現一處處罰50元整，并賠償原材料費用，簽訂各項(違規)“獎罰單”。

9、各分項工程的進度必須按現場施工人員安排的施工進度進行施工。無特殊原因，拖延工期屬違約行為，分項工程或月進度必須分項簽訂工程工期施工進度協議書，簽訂“工程工期施工進度協議書”(各工序均訂)。

10、工程質量必須符合設計要求，否則甲方要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

11、乙方工作人員不準帶外來人員到工地住宿，如有實際情況必須向工地負責人報告。

12、做到文明施工，不準隨便在工地大、小便，嚴禁賭博、打架、酗酒鬧事，如有違法行為，送有關部門處理，責任自負。

13、在工地或宿舍嚴禁打架斗毆，如有發現要處以20xx元罰款，責任者承擔全部費用;若出現偷盜的，每次罰款5000元;在工地隨便大便者，每抓住一次罰款500元。情節嚴重者轉交司法部門處理。

14、工人進場后，班長簽訂合同后必須向工人解釋合同有關條款及工人守則。否則乙方班長與工人問題自行解決。

第十條：違約責任

1、甲乙雙方任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約，違約所造成的經濟損失，由違約方承擔賠償。

2、合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方承擔賠償因此而造成對方的全部經濟損失。

3、由于乙方技術力量不足或者管理不足，勞動力不足造成質量、進度達不到甲方的要求，經甲方協調仍不能滿足施工要求，甲方有權要求乙方無條件退場，并按中途退場處理結算按實際完成工程量的80%結算。

第十一條、附則：

1、如有未盡事宜，雙方協調解決，可簽訂補充協議，與本合同具有同等效力。

2、合同壹式貳份，甲方壹份，乙方壹份，雙方不得違約，違約者后果自負。

3、本合同在給付清工程款后自動失效。

4、未按合同規定時間進場，合同自然失效。

甲 方：正軒建筑勞務有限公司 乙 方：

代表人： 代表人：

地 址： 地 址：

身份證號碼： 身份證號碼：

電話號碼： 電話號碼：