承攬仿若一場基于信任與技藝的“交易契約”,在民事法律的框架里穩固搭建。承攬人憑專業、苦力躬身入局,依要求精心雕琢物品、全力完成既定工作,從精細手工到復雜制造,各個環節傾注心血。待成果呈現,定作人依約核驗,達標后遞上報酬,這場交付與收獲的互動,彰顯公平公正,驅動行業高效運轉。 下面是小編給大家分享的一些有關于承攬合同的內容,希望能對大家有所幫助。
承攬合同 1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的`一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同 2
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付 %,第二層完工后支付 %,工程竣工以后支付 %, %作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的'修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方 %的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年 月 日
承攬合同 3
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯系電話:
乙方(承攬人):_________產品設計有限公司
地址:
代理人:
聯系電話:
甲乙雙方經友好協商,本著誠實信用的原則,現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目,達成如下協議:
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括:__________________________________;
(1)外觀造型設計;
(2)彩色及絲印等設計;
(3)結構設計;
(4)手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計劃進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日(如五一、十一、春節等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件,相關借口及附件的規格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由于機房變更硬件或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節點雙方協商確定。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結構電子文件,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件(只標注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的`原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務內容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內,甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內,乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產________后三日內,支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計后一日內,甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產______付余款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的復雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本合同規定,按時向乙方支付費用。
六、知識產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利;
4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協議的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除合同,并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失;
3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協商重新安排后續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協議履行期間及協議終止后兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束后,乙方開具收款收據給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬合同 4
甲方:
乙方:
一、根據合同法及國家有關標準規定,經甲乙雙方友好協商,本著公平、合理、互惠的原則共同簽訂以下條款:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程范圍及施工內容:
1、工程范圍:甲方提供的施工圖所示范圍的土建及鋼結構屋面項目。
2、施工內容:圖上所示各節點和招標文件及圖紙答疑的要求內容進行。
三、技術條件
由甲方提供施工圖紙,依據招標文件、答疑、施工合同規范執行。
四、價格:
該合同總價為:980 萬 元
大寫:人民幣:玖佰捌拾 萬 元
五、付款方式
合同簽訂預付10 %作為備料款:鋼結構柱進場后付人民幣,工程正式安裝后、相關付款方式參照甲方與業主的合同執行。
六、甲乙雙方的職責:
1、甲方職責:
(1)在乙方施工前,甲方需提供經審查認可的施工圖紙,并提供合格的土建支承面,彈出軸線,確認標高,施工現場具備施工條件。
2、乙方的職責:
(1)乙方應嚴格按照設計的整體要求施工。
(2)乙方應嚴格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》標準進行加工制作,所有材料均符合設計要求和國家相關標準、規范。
(3)乙方應提供合格的產品,材料、規格、品牌必須滿足業主的要求。
(4)乙方應保證工期,文明施工,項目經理必須在施工現場,以便協調各方事宜。施工過程中,由于乙方原因出現的事故,責任由乙方全權承擔。
七、工期:
乙方必須在有效工作 日70天內制作安裝含土建地平結束,每超出一天罰款_ 元整,提前一天獎勵1000 元。
八、獎懲
1、甲方違約
(1)甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行的按通用條款26條第4款執行。
(2)甲方無正當理由不支付工程竣工結算價款的,按通用條款第33條第3款執行。
(3)甲方不按合同履行義務給承包人造成經濟損失,工期順延,并支付乙方違約損失。
2、乙方違約
(1)由于乙方原因不按照協議約定的'竣工 日期或工程師同意順延的工期竣工,按照通用條款14條第2款執行。
(2)因乙方原因,工程質量達不到標準的按第15條第1款執行。
(3)乙方不履行合同義務或不按主合同約定條款履行義務時,甲方有權扣除乙方履約保證金。
九、驗收
乙方在安裝完畢后,由甲方組織有關單位根據《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天內進行驗收,否則視為合格。
十、其他
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。
2、未盡事宜,協商解決。
3、雙方對合同條款如有異議以甲方與業主簽訂的合同為依據。
4、甲方全程負責監管彩板及型材采購,享有最終決定權。
5、乙方不得拖欠農民工工資,如拖欠甲方有權扣除保證金,并延期支付乙方工程款。
6、此合同價款包含稅金,由甲方負責在工程所在地開票,稅金由乙方承擔。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
承攬合同 5
甲方:
乙方:
一、承包工程概況
1、工程名稱:
2、項目地址:_______路交叉口
3、承包方式:人機費、材料
4、工程承包范圍:建施、結施、水電、消防、安全保護措施,文明施工等內容。
二、工程期限
根據甲方要求自 年 月 日開工至 年 月 日竣工(達到主管部門驗收標準)總工期為 日歷天。
1、乙方應在本合同簽訂后5 日內按合同及附件的要求編制詳細的工程進度計劃,報甲方審批。
2、乙方必須按甲方批準的工作進度計劃按時完成所有的工作內容。
3、在合同執行期間,乙方應按照甲方計劃統籌安排,均衡施工,注意各工序之間的銜接,加強工程綜合進度管理。
4、乙方在合同履行期間,應堅持與甲方現場代表的周會制度,以檢查和協調工作進度,處理工作中出現的各種問題,保證工期。
三、材料設備供應計劃及管理
1、工程所需建筑材料均由已方供應,材料進場后由甲方驗收,乙方方可使用。
2、本工程所用材料、機械設備均由乙方自行安排,所用設備均應滿足工程需要,設備計劃應報經甲方審批同意,設備機具應處于良好狀態,并持有必要的證書。設備安排有專業維修管理人員,以免設備運行時出現故障影響進度。
3、現場材料堆放整齊,做到文明施工。
四、施工質量保證
1、總體質量目標:單位工程合格率達100 %,優良率達90 %以上,工程建設質量達全優工程,創濮陽縣優質工程。
2、乙方應嚴格遵照施工技術,標準規范,并遵循良好的工程施工慣例進行施工,遵守和執行本合同規定的管理方式。
3、若因乙方工作執行不當,工程質量受到損害或可能會受到損害時,甲方在不減輕乙方責任的情況下,有權強制實施必要的糾正措施來彌補,以滿足工程質量上的.要求,由此發生的一切費用均由乙方承擔。
五、安全文明施工
乙方在施工中應遵循安全第一,預防為主的指導方針,全員重視,確保工程順利進行,要對員工進行宣傳教育和培訓,不斷增強員工安全意識,提高防護意識和技能,實現安全生產無事故。
1、乙方應按要求向甲方安全管理人員提交安全管理程序,甲方給予審查。安全管理程序應描述與施工作業有關的潛在危險的識別方法以及為減少或避免這些危險提出的建議和方法。描述在建設過程中的安全管理辦法和不可能完全消除的危險控制方法,乙方應保證安全管理程序涉及到所有的施工現場和完成的工作。施工現場的保安工作也應列入該安全管理程序中。
2、乙方在收到違反安全程序和安全條例的通知后,應立即糾正錯誤,教育。
3、施工中如出現安全事故由乙方負責。
六、付款與支付方法
按建筑面積____ 平方米,單價_____ 元/ 平方米,總價款:_____ 元,
付款方法:
①基礎完成后,撥付10 %;
②鋼架到場后,撥付20 %;
③鋼架柱、梁安裝后,撥付30 %;
④墻體、頂板安裝完成后,撥付20 %;
⑤地面澆筑完成后,撥付10 %;
⑥竣工驗收后撥付9 %;
⑦剩余1 %為質保金,半 年后付清。
七、甲乙雙方工作范圍及責任
1、甲方負責“三通一平”。
2、甲方負責處理好地方關系,為工程順利進行提供條件,保證施工正常運轉及人員設備進退場。
3、甲方向乙方提供建筑定位坐標。
4、甲方提供施工圖紙。
5、乙方制定周密的施工方案和自檢措施,嚴格按照施工技術規范施工,服從甲方管理及質量主管部門監督。
6、乙方應服從甲方現場管理,按圖紙的要求組織施工,及時上報周計劃、 月計劃、 年計劃,確保按時完成工期。
八、其他
1、合同未盡事宜,甲乙雙方可通過協商,達成一致,訂立書面協議加以明確。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章)乙方(簽章)
日期:
承攬合同 6
發包方:____________________________________(甲方)
承包方:_____________________________________(乙方)
為提高經濟效益,明確雙方相互權利,義務關系,遵照《中華人民共和國建筑法》《建筑安裝工程承包合同條款》的有關規定,結合工程的具體情況,甲乙雙方達成如下協議。
第一條:工程概況
1、工程名稱
2、工程地點:所前三泉王村
3、工程內容及承包范圍:施工圖內的鋼結構工程(包括油漆)
4、工期:60個 日歷 日(雨天除外)及特殊原因造成的誤工除外。
5、工程面積1500平方以實際核算為準。鋼結構工程承包合同
6、質量等給合格
7、安全要求無重任及死亡事故
8、合同價款
(1)鋼結構工程每平方430 元(包括門窗鋁合金及基礎、屋面夾芯板墻面單板,如需要特種規格的屋面板價格另算)。
(2)鋼結構H型鋼柱子為400×200H型鋼屋架為350×175H型鋼屋面及墻面型鋼檁條為14#C型鋼,行車梁及牛腿合部由乙方另裝完畢行車梁規格為300×150H型鋼所用材料全部為行標料。
第二條經濟責任
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員 日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方必須及時向乙方提供合同所簽訂的各項款項,如由此對乙方造成的損失及竣工由甲方負責。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。
(3)及時向乙方提供圖紙和工程技術文件。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(5)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。
(6)進場前七天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。
(7)進場后七天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(8)及時向甲方報息。)送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,并接受
甲方職能部門的檢查指導。
(9)如安裝中途不符合要求,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經濟損失。
第四條:勞動力管理
1、根據《勞動法》規定,建筑安裝工人的合法權益應當受到保護。違反《勞動法》,侵害勞動者合法權益的'一切經濟、法律責任,均由乙方承擔,制作安裝、機械設備人員必須持有特種作業人員操作證、機械操作證。
2、乙方應根據上級部門和甲方的有關規定,做好外來人員的管理和計劃生育工作,招聘臨時工必須持有身份證,及時辦理好“三證”:暫住證、就業證、計生證。“三證不齊者,不得錄用。”嚴禁招收18周歲以下未成 年人。
3、如乙方違反上述規定,一切責任自負。
第五條:工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監督和處理。
4、在規定的保修期內,由乙方無償進行修理。
第六條:文明、安全生產
1、所有的機械設備均安設獨立的開關箱,內配觸保器。特殊工必須合部持上崗,安全資料專人負責,做到每天記錄。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規定,工地發生地工傷殘(亡)事故,其經濟責任全部由乙方承擔。
第七條:工程款的支付與結算
1、暫定工程款650000 元,具體按實結算。
2、合同簽訂后,預付工程款30 %,主構件吊裝安畢付30 %;屋面板安裝完畢付30 %,余額10 %作為工程質保期為壹 年后付清。
第八條:本協議未盡事宜,雙方協商解決。
第九條:雙方發生爭議,協商解決,協商不成可以訴訟法律。
第十條:本協議經甲、乙方雙方簽字生效,具有法律效力。
本協議一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期: