隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

加工安裝合同管理辦法篇一

甲方：

乙方：

安慶市馬山***項目部需要部分活動房委托乙方進行加工和安裝，雙方本著質量第一，誠信互利的原則，經充分協商簽定本合同。

（一）房屋用途和規模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。

（二）房屋結構：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結構，甲方要求的房屋面積和建議結構形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結構計算，以保證房屋的結構安全為原則進行加工、安裝。

（三）彩鋼板規格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。

（四）質量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結構安全和使用效果，并承受本地區正常的風壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結構原因造成房屋破壞，引發人員工傷事故，乙方必須承擔一切法律責任和經濟損失，承擔房屋保修期間因質量原因造成的房屋維修。

（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經費）甲方加3.5%增值稅發票金額。

（六）安全責任：乙方必須嚴格按操作規程進行加工和安裝，確保生產安全和成品運輸的交通安全，如發生安全事故，乙方承擔全部責任。

（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。

（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。

（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。

（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

加工安裝合同管理辦法篇二

甲方：（以下簡稱甲方）。

乙方：（以下簡稱乙方）。

甲方將工程承包給乙方，依據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，特簽訂本合同，以共同信守和履行。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包范圍及方式：

四、施工日期：

自年月日至年月日止，共計天。若出現停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。

五、工程價款：

本工程實行固定單價元/平方米，工程量平方米，總造價約元。

工程交工時，以實際發生并雙方測量認可的工程量結算。

六、付款方式：

乙方進場甲方付工程款；門窗框安裝完甲方付工程價款的；工程完工甲方付工程款。

七、質量要求：

1、材料要求：

2、安裝要求：按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規范、甲方提供的施工圖標準。甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督，乙方必須予以配合。

八、工期保修：

該工程的保修期為壹年，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

九、甲方權利、義務：

1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。

2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。

3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。

4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。

5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。

6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。

十、乙方的權利、義務：

1、乙方有按合同的規定催要工程款的權利。

2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。

3、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發生的費用。

4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。

十一、工程變更：

1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。

2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的，該費用由甲方承擔。

3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。

十二、違約與爭議：

1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協商解決，解決結果形成書面紀要。

2、若爭議雙方，協商不成可申請人民法院裁決。

本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日。

加工安裝合同管理辦法篇三

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

一、 承包方式： 包工包料

二、 合同價款及付款方式

1、合同價款：__元/噸(q345)/噸(q235)。 合計價款約為人民幣：___。

2、結算方式：。

3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。

4、以上為含稅價，乙方須提供發票與甲方。

三、 交貨地點及時間

1、交貨地點：

2、交貨時間：

四、 質量及驗收要求

1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。

2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。

3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。

五、 其它

1、乙方應接受甲方的質量監督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現場進行質量檢測，發現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。

2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。

六、 違約責任：按《合同法》相關規定執行。

七、 合同糾紛由雙方協商解決，或由乙方所在地法院解決。

八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：(蓋章)

日期：

乙方：(蓋章)

日期：

加工安裝合同管理辦法篇四

甲方：

乙方：

安慶市馬山***項目部需要部分活動房委托乙方進行加工和安裝，雙方本著質量第一，誠信互利的原則，經充分協商簽定本合同。

（一）房屋用途和規模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。

（二）房屋結構：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結構，甲方要求的房屋面積和建議結構形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結構計算，以保證房屋的結構安全為原則進行加工、安裝。

（三）彩鋼板規格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。

（四）質量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結構安全和使用效果，并承受本地區正常的風壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結構原因造成房屋破壞，引發人員工傷事故，乙方必須承擔一切法律責任和經濟損失，承擔房屋保修期間因質量原因造成的房屋維修。

（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經費）甲方加3.5%增值稅發票金額。

（六）安全責任：乙方必須嚴格按操作規程進行加工和安裝，確保生產安全和成品運輸的交通安全，如發生安全事故，乙方承擔全部責任。

（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。

（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。

（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。

（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：乙方：

代表：代表：

加工安裝合同管理辦法篇五

甲方：

乙方：

一、項目名稱和地點。

1、項目名稱：型廣告塔座。

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的_______施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。

三、承包方式和造價：

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。

六、雙方責任。

甲方責任。

1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。

乙方責任。

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》、__省工程建設標準《_______》____。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。

本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

_____年____月___日_____年____月___日。

加工安裝合同管理辦法篇六

地址：

承攬方：（以下簡稱乙方）法定代表人：

地址：

甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

1、乙方提供全部原材料，材質要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質及要求》（附件一）中的材質要求。

標準《》的相關要求。

6、乙方設計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內不生銹。

1、加工期限：乙方應在自本合同簽字蓋章之日起個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起個工作日內送貨到門，即乙方應于年月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。

2、送貨方式及運輸：乙方負責將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。

3、交貨地點：交貨地點為，經甲方驗收雙方簽署產品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為。

4、安裝與驗收：甲方應派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協助乙方的義務，并向乙方提供各樓房準確的門牌編號。

1、結算方式及付款期限：

結算方式為電匯。

付款期限：本合同產品分三期支付。付款的具體期限如下：

（1）本合同簽定之日起三日內，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。

（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內，在乙方向甲方出具全額合格正規統一發票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫元（大寫：）。

（3）剩余10%為加工成品的質量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。

加工安裝合同管理辦法篇七

為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《_____》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

甲方：_________________。

乙方：_________________。

一、甲方權利、義務：

1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

4、向乙方及時供應_____散件。

二、乙方權利、義務：

1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

2、按甲方要求加工合格打火機。

3、及時支付散件價款。

4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

三、生產標準：（依培訓標準）。

1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院_____。

五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

_______年______月____日。

加工安裝合同管理辦法篇八

委托。

合同。

又稱委任合同，是指委托人和受托人約定，由受托人處理委托事務的合同。那么委托加工安裝合同怎么寫呢?以下是本站小編整理的委托加工安裝合同，歡迎參考閱讀。

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為明確甲方、乙方在本項目施工中的責任，正確行使各自的權利，全面履行義務，確保工程的進度，保證工程的質量，搞好安全文明施工。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規、遵循自愿、平等、公平和誠實守信的原則，訂立本協議，共同遵守。

一、工程概況。

工程名稱：

工程內容：套裝門、木掛板(以下簡稱產品)。

工程地點：

二、承包范圍。

本工程室內所有木質套裝門套，木掛板平米，全部產品的生產、加工制作、供應、包裝、裝卸、運輸、工地現場安裝(含甲方提供的門鎖、合頁、門吸的安裝)、成品保護以及保修、售后服務等全部內容。

乙方根據甲方提供的產品圖紙、色樣進行加工制作。

三、合同工期。

工期為：年月日至年月日。

注：以上日期包括現場測量、生產工期。

四、質量標準及技術要求。

1、油漆的環保及表面效果要求。

a、必須符合gb-18584-20xx《室內裝修材料木家具中有害物質限量》的各項規定指數。b、飾面油漆為牌油漆。飾面油漆調配比例正確、漆膜無流油、粗粒、起泡離層現象。

c、按指定顏色調配修色后整批顏色與樣板顏色一致。

d、產品飾面油漆為漆面、木紋清晰、各部位顏色一致，允許局部有輕微色差。

2、木材及表面木皮要求：

a、木材要求：含水量水率8%-12%、木材表面無蟲孔、腐爛死節、空心。

b、木皮要求：飾面厚度為，紋理清晰、表面無劃傷、變色現象。

c、產品所用板材均達到a類板材，環保指標不低于e1級，符合國家gb18580-20xx《室內裝飾裝修材料板材及其制品中甲醛釋放量》標準和《室內裝飾裝修材料家具中有害物質限量》標準和gb/和t11718-1999標準要求。

3、產品保證完成面對角線不大于1mm，木飾面紋路統一協調。

4、木門填充材為烘干，面板基層采用板，門套基材板，面材基層為板貼木皮，門套與門表面木飾面必須統一顏色一致。門扇厚度mm。

5、五金安裝符合規范要求。螺絲要鎖平、端正、推拉靈活、門開合順暢。

6、門扇要求上下預留通氣孔洞。

7、封邊木皮與板面紋路顏色一致、修邊無崩缺。

8、產品加工尺寸必須滿足現場安裝尺寸，乙方自行測量。

9、貨到現場后及時分散到各安裝作業面上，乙方保證按工期要求安裝完畢。

10、產品加工必須按照甲乙雙方簽字認可的圖紙加工。

11、產品尺寸必須滿足現場安裝尺寸，乙方自行測量。

12、產品與墻體之間保持垂直密縫(墻體原因除外)。

13、產品邊角對接垂直無接縫，凹槽拼接在同一水平線。

14、所有木制作在廠前需覆保護膜。

五、合同價款。

(一)合同價款：

1、套裝門元/套，共計套，合計元;。

子母套裝門元/套，共計套，合計元;。

木掛板元/平米，共計平米，合計元;。

以上產品暫定總價人民幣：元。

2、本合同為固定單價合同，總價款為暫定價，待工程整體竣工結算時，實測實量，據實結算。

六、付款方式。

1、合同簽訂生效三日內，第一次甲方支付給乙方合同價的%人民幣大寫：，作為工程預付款。

2、產品全部運輸到工地現場后，第二次甲方支付給乙方合同價的%人民幣大寫：，作為工程進度款。

3、產品全部安裝完畢甲方驗收合格，第三次甲方支付給乙方合同價的%人民幣大寫：，作為工程進度款。

七、乙方使用的材料。

乙方產品進場時，由甲方、監理確認。未經簽字認可的產品不得使用、安裝、乙方負責產品的生產、加工、包裝、運輸、裝卸、安裝、交驗。乙方應按雙方約定的材料組織設計、生產加工、供貨安裝、不得影響總的工期進度。

八、產品驗收。

1、產品進場后，乙方以書面的形式通知甲方質檢部門并會同監理單位按照總工程量的2%隨機取樣進行檢測;產品在隱蔽前和安裝完畢后均須書面通知甲方質檢部門進行聯合驗收。若質量無法達到圖紙設計及相關規范要求，按照本合同十二條執行。

2、產品環保驗收須滿足石家莊市政府職能部門環保評檢測要求。

九、現場代表及管理職責。

甲方委派任現場代表現場管理和協調工作，乙方應無條件服從。

乙方委派任現場代表，是乙方現場工作的第一負責人，接受甲方、監理的指令，負責施工人員現場管理。

十、甲方工作。

1、對工程實施全面管理監督及協調工作。

2、審批乙方上報的工程量形象進度，按合同條款撥付工程款。

十一、乙方工作。

1、負責隊伍的組建進場及施工前的其它準備工作。進場前提供約定的產品。進場后負責將合同相關條款及交底內容向施工人員交底并采取必要措施以保證工程質量。每道工序大面積施工前，必須先在甲方、監理指定區域做樣板工程，經甲方、監理現場察看并經質檢部監督員認可后方可大面積展開施工;否則造成的返工由乙方自行承擔。

2、在施工過程中，確保文明施工，達到環衛要求，保持現場整潔，由此發生的費用自理。負責本施工范圍內的成品保護工作。施工中產生垃圾，必須按照指定地點集中存放，做到每日一清，否則發現一次罰款500元。對于鋪貼好的地面、粉刷好的墻面及安裝好的所有成品給予適當保護，如發現故意損壞必須賠償恢復費用且給予1000元/次的處罰。

十二、產品保修。

在質量保修期內乙方須按照相關規定對出現任何質量問題給予修繕處理。承包(供貨)人在工程整體交工驗收后，負責12個月的免費保修;在運行中出現難以調整修復的質量問題時，承包方應無償更換產品，直至達到業主滿意。

十三、違約和賠償。

1、乙方未按時間節點完成所承擔工程每延誤一天罰款人民幣元整，同時甲方可根據情況隨時調整乙方的工作量，交由其他單位進行完成并根據合約扣除其相應額度的產品款項。

2、乙方未按時交付承包的工作，經甲方、監理方檢查質量不合格且未在規定期限內整改的每出現一次扣違約金1000元。

3、乙方因質量、安全事故或拖欠工人工資等受到行政主管部門處罰，或媒體曝光給甲方造成經濟、聲譽損失的，甲方視情況扣工程款10000元/次，不足部分甲方有權追償。乙方人員若發生打架斗毆、偷竊他方物品等不法行為，甲方視情況扣乙方1000元/次。情節嚴重的移交司法機關處理。

4、如甲方中途變更設計方案，應以書面形式通知乙方，且變更部分的木作價款作相應調整，工期以乙方接到書面變更通知日期起作相應順延。

5、因乙方所承包的工程因質量問題給甲方造成損失罰承包方違約金合同價款的5%，并按要求提供新產品，相應數額由工程款中扣除，不足部分甲方有權依法向乙方追償。

6、如發現乙方在施工過程中，材料以次充好或是摻雜施假等情形，視情節嚴重程度每次扣工程款10000元;并有權終止本合同，同時前期所做的工程不再結算和支付工程款。

十四、不可抗力。

因發生不可抗力而導致一方違約的，違約方不承擔違約責任，該不可抗力是指：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，僅包括颶風、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害、戰爭和動亂。

注：本合同不可抗力不包括法律、行政法規、部委規章、地方性法規、地方政府規章、中央政府和地方政府的政策以及可能影響本合同履行的任何政府行為與中國政府關稅的上(下)調整。

十五、其它。

合同未盡事宜，雙方可簽署補充協議。補充協議與本合同具有同等法律的效力。

十六：補充條款。

1、乙方應向甲方提供產品的廠資質、檢測報告、合格證等(年審、檢測時間不超過一年)。

2、乙方在合同簽訂后將產品的技術文件，無償向甲方提供一式四份。

3、乙方進入施工場出現一切安全傷亡事故均由乙方自行負擔。

十七：本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

合同編號：_________________。

合同主控部門備案編號：

(標準文本)。

工程名稱：

加工產品：

定作方：_承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，本著平等、公平、互惠的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品名稱及基本描述：

注：加工成品規格可設附圖。

第二條加工成品基本要求。

加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質量要求外，還應滿足以下條件：

(一)原材料/構配件基本要求：1、定作方提供原材料/構配件的要求：

(1)未經定作方同意，承攬方不得自行補充、調整、更換定作方提供的原材料/構配件。(2)對于定作方未提供的輔材，承攬方按照定作方要求或規范、標準等要求，匹配相應的輔材。

(3)承攬方根據定作方加工要求，提出原材料/構配件使用計劃，經雙方審核確認后，按照本合同的《定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準》表履行合同，承攬方承擔原材料/構配件檢驗試驗費用以及超額使用的原材料/構配件費用，超額原材料/構配件必須由定作方提供。

(4)原材料/構配件由定作方負責運送至承攬方加工現場，經雙方確認后，卸于指定位置，其保護和照管等責任由承攬方負責。

(5)定作方提供的原材料/構配件超量的(正常合理節余除外)，由定作方負責收回，或者經雙方協商折抵加工成品價款。

2、承攬方提供原材料/構配件的要求：

承攬方除滿足本合同的《承攬方提供原材料/構配件標準要求》表的原材料/構配件質量要求外，尚需滿足以下條件：

(1)按照定作方要求提供原材料/構配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復印件，規范、標準等要求進場復檢時，承攬方還應按照要求出具市級以上相關檢測部門的復檢證明，并承擔一切費用。

(2)對于輔材，定作方有明確要求的，承攬方應當按照定作方要求進行加工，定作方未明確要求的，承攬方應當按照相關現行規范、標準等的要求，予以匹配。

(3)承攬方應當對進場的符合合同要求的原材料/構配件采取妥善的保護措施，確保不因保管不當出現質量隱患或缺陷，造成損失由承攬方負責賠償。

(4)原材料/構配件的進場與裝卸費用均由承攬方承擔一切費用，不論何種原因，定作方對于承攬方提供的原材料/構配件均不承擔除按加工產品支付價款外的任何責任。

3、本合同約定原材料/構配件由(二)加工成品基本要求：

1、無論何方提供原材料/構配件，加工成品均由承攬方負責按照合同要求期限進場，并承擔運輸、裝卸等費用。

2、加工成品采用焊接工藝時，要保證成品不變形、扭曲、翹曲等，保證焊縫均勻、飽。

滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度;采用車絲工藝時，要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損，要保證絲扣長度和深度，做好上油潤滑，必要時要包裝到位。

(三)承攬方安裝基本要求：

4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項現場管理和考核標準，同意接受定作方或定作方同意接受的有關部門依據標準做出的獎罰決定。

5、承攬方對其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業成果承擔保護責任，加工成品以及安裝期間未經驗收的作業成果在安裝期間發生的損壞、丟失等損失，均由承攬方承擔。

6、合同履約過程中發生的承攬方自身財產損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財產損害賠償等均由承攬方自行承擔，以上產生的損失和損害賠償由定作方代為承擔的，定作方有權向承攬方全額追償，并可追究承攬方的違約責任。

7、本合同約定加工成品由第三條原材料/構配件的提供辦法及規格、數量、質量。

承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

承攬方提供原材料/構配件標準要求。

(二)用定作方原材料/構配件完成工作的。

雙方應當明確規定原材料的消耗定額，定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，發生上述情況承攬人對定做人負責賠償。

定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準。

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

(一)承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

(二)承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

加工安裝合同管理辦法篇九

隨著法律知識的`普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的打火機加工安裝合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲方權利、義務：

1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

4、向乙方及時供應全套散件。

二、乙方權利、義務：

1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

2、按甲方要求加工合格打火機。

3、及時支付散件價款。

4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

三、生產標準：（依培訓標準）

1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

甲方：_________________

乙方：_________________

_______年______月____日

加工安裝合同管理辦法篇十

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙方按平等互利的原則，經友好協商一致，同意簽定本合同。

晾衣桿：（品牌、規格、厚度）_________________________擋雨瓦：（品牌、規格、厚度）_________________________輔材加厚，膨脹螺栓固定。

乙方安裝時必須通知甲方到場驗收。

安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________（大寫）_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。

甲方：

1、保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。

2、驗收合格后按合同三條規定支付工程費用。

乙方：

1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠。

2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規保留空隙間距，并。

保證尺寸準確。

3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。

1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之五計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之五計算。

3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。

1、合同期間發生糾紛、應先協商解決，協商不成可向人民法院。

提起訴訟。

2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執一份。

3、雙方簽字后立即生效。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

加工安裝合同管理辦法篇十一

乙方：

乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經協商達成如下意向協議：

1、?門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配?；

2、?五金配件裝配?；

3?、嚴格按照門窗規范程序加工；

4、?符合產品標準的包裝。

二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘等所有附件）均?由甲方提供并對質量負責，乙方協助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、?規格型號和質量標準予以驗收。

三、加工依據：加工依據為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節點圖和制作尺寸、數量以及合同附件規定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術人員的指導。

四、加工質量標準：符合國家gb/8814-20_________、jg/t131-20_________、jg/t140-20_________、jg/t176-20_________、jg/t180-20_________標準執行驗收。如因乙方單方面原因造成質量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。

五、指派?為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質量、進度進行指導、監督，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。

六、工期：在甲方提供的加工依據、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（?日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據等延誤，工期順延。

七、加工費單價：

八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價?30%?至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價?50%?至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價?20%?至乙方。

九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。

為甲方聯系_____、代辦運費結算等事宜。

十一、交貨地點：乙方廠內。

裁單）為準。允許加工差錯和加工質量事故造成的材料損耗?為?5‰（以全部材料總金額計）?；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方?承擔。

十三、剩余材料（不包括小?200mm?的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。

十四、施工安全。

1.?乙方應加強施工企業的安全管理，施工期間因自身管理原因所發生的人身及財產。

安全事故，產生責任費用由乙方承擔。

2.?乙方服從甲方單位的安排及協調。乙方人員進場必須戴安全帽。

3.?質量問題及解決：?所有質量問題應在貨到?12?小時內提出，乙方在安裝前解決?。

十五、未盡事宜，雙方協商解決。

十六、糾紛解決方式：協商或有關部門進行調解。

十七、本協議一式兩份，雙方各執一份。

十八、協議有效期：?_______年_______月_______日?至?年月?日。

甲?方：合肥市xx公司乙方：

現場負責人：

負責人：

電話：

電話：

日?期：

日?期：