合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。那么合同應該怎么制定才合適呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
光伏安裝合同屬于合同篇一
承包單位(乙方):________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂本合同,以共同遵守執(zhí)行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程價款:本工程為光伏發(fā)電安裝施工(含支架安裝、組件安裝、電氣安裝),甲方按每瓦0.2元(不含稅),承包給乙方施工,共計400kw,工程款總計:_______元(人民幣大寫_______元)。
4、工程款支付和結算:合同簽訂工人進場后,支付5000元生活費,施工完成后支付到總工程款的100%。
5、施工完成7天內,甲方組織相關人員驗收,超出7天,視為驗收合格。
第二條:施工工期
1、工程期限:有效工期7天,在履約過程中,如因變更設計,不可抗拒(臺風、連續(xù)暴雨(雪)天、停電)的因素,經業(yè)主確認后延長工期。
2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延誤,施工工期相應順延,同時,甲方需支付乙方誤工費用。
第三條:工程質量及適用的標準、規(guī)范
1、乙方應根據要求、配備相關的技術管理人員,保證工程的施工質量和工程進度。
2、乙方需按設計圖紙施工,在施工過程中應嚴格遵守施工規(guī)范要求和質量檢驗評定標準。
3、乙方必須按建筑規(guī)范施工,接受甲方監(jiān)督檢查,確保工程質量,如存在質量問題乙方應根據甲方的意見采取及時有效措施糾正或返工。
第四條:甲方責任
1、負責向乙方提供一份總包合同(合同價款等機密部分可以遮蓋)。
2、負責施工現場雜物、障礙物的清除,保證乙方正常施工。負責提供乙方生活場地、解決施工用水、用電。
3、負責向乙方提交施工圖紙和有關技術資料,做好技術交底工作,協(xié)助乙方解決施工過程中出現的疑難問題。
4、負責協(xié)調涉及本工程的政府、單位、居民、團體等關系,確保工程得以順利進行。
5、對乙方施工的工程進度、質量、安全和合同的執(zhí)行進行監(jiān)督,對不規(guī)范的施工操作有權下令停工整頓,及時辦理驗收、簽證和工程款的結算撥付。
第五條:乙方責任
1、負責組織施工人員進場施工,保證在規(guī)定時間內如期完成施工任務,施工人員安全問題,由乙方全權負責。
2、嚴格按圖紙設計要求施工、控制好施工成本。
3、嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范要求進行施工,教育現場施工人員遵守施工管理的有關規(guī)定,做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配備過硬的管理人員、電工和技術管理人員常駐現場,確保正常施工。
第六條:其他事項
本合同未進事宜,雙方可根據具體情況進行協(xié)商,雙方進行有關會議決定的紀要或補充協(xié)議是本合同的組成部分。
甲方和乙方因本合同發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向當地人民法院起訴。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日起生效。
負責人:________________負責人:________________
光伏安裝合同屬于合同篇二
乙方:
甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站,廠房屋總面積平方米(廠房屋頂實際面積以丈量為準)。
1、廠房屋頂租賃期限自2013年4月12日起,至2043年4月12日止,租賃期30年。
2、租賃期間,屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿,甲方有權收回所有屋頂,乙方應如期歸還,乙方如需要繼續(xù)承租,應于租賃期滿前三個月提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
2、租賃期間,乙方使用該廠房屋頂發(fā)生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
1、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的,由乙方負責維修。
2、租賃期間,乙方需裝修或增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的同意,按規(guī)定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可執(zhí)行。
1、乙方在租賃期間,如將廠房屋頂轉租給第三方,須事先征得甲方的書面同意,擅自中途轉租、轉讓,甲方有權利終止本租賃協(xié)議。
2、租賃期滿后,該廠房屋頂歸還時,應當符合正常使用狀態(tài)。
1、租賃期間,甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī),不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間,甲方有權督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、租賃期間,廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行,雙方互不承擔責任。
4、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修,但原則上不得破壞原房結構,裝修費用由乙方自負,租賃期滿后如乙方不再承擔,甲方也不作任何補償。
5、租賃期間,乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用,如拖欠不付滿一個月,甲方有權增收5%滯納金,并有權終止租賃協(xié)議。
6、租賃期滿后,甲方如繼續(xù)出租該房時,乙方享有優(yōu)先權;如期滿后不再出租,乙方應如期搬遷,否則由此造成一切損失和后果,都由乙方承擔。
1、租賃期間,如甲方提前終止合同而違約,甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間,如乙方提前退租而違約,乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間,如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失,由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協(xié)助乙方辦理項目的相關材料及手續(xù),其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后,如企業(yè)名稱變更,可由甲乙雙方蓋章簽字確認,原租賃合同條款不變,繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。
合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間,甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時,本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿,乙方在同等條件下享有優(yōu)先承租權,如果乙方由此需要,甲方應當優(yōu)先與乙方續(xù)簽合同。
甲方:乙方:
日期:日期:
光伏安裝合同屬于合同篇三
案例2008年6月,小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子,雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協(xié)議》,約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議,雙方在簽訂正式買賣合同時,可以把房價做低,這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定,“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后,雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續(xù),這時小戴突然提出,應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚,并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的,前一份《房地產買賣居間協(xié)議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。
由于協(xié)商不成,雙方對簿公堂。小戴聲稱,起先確實有42萬元的約定,誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了,于是雙方經過協(xié)商后將房價調整為25萬元的新價格。現在自己已經付清25萬元房款,要求張先生協(xié)助辦理產權過戶手續(xù)。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。
法院判決法院審理后認為:1、即使考慮房價下跌因素,在一個月的時間里,房屋價格下調17萬元,有悖常理;2、中介公司的具體經辦人作證,房屋的實際轉讓價就是42萬元,當時為了少繳稅,雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元;3、中介公司是按照房屋總價款的1%向雙方收取傭金的,雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。
綜合以上考慮,法院認定:42萬元才是真實的交易價格,雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的,不受法律保護,該條款無效,但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此,判令小戴付清42萬元,房款付清后,張先生協(xié)助小戴辦理產權過戶手續(xù)。
理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同,是當事人為了逃避稅收,簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同,以價位低的合同辦理房屋過戶手續(xù),實際卻履行價位高的合同。表面上看,陰陽合同有時確實達到了規(guī)避稅收、降低房屋買賣成本的作用,但事實上,陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同,一旦有方起了“歹心”,這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。
除了以上案例提到的情況外。最常見的就是:由于房屋買賣過程中,房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌,因此一方想違約不履行合同,往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法,現在知道了,所以要求法院判決買賣合同無效,雙方無需再履行合同。
通常,法院不會判令整個合同無效,只判令用于避稅的條款無效,雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生,官司雖然最終贏了下來,但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節(jié)、耗費如此精力呢?另外對買家來說,做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅,然而今后當自己賣出房子時,卻反而要多繳個人所得稅,其實反而對自己不利。
總之還是那么一句老古話:貪小必失大,別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。
光伏安裝合同屬于合同篇四
建設單位:設計室(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:(以下簡稱承包方)
雙方經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:太陽能組件安裝工程
第二條:工程地點:黑龍江省大慶市
第三條:太陽能板數量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為元/塊,共計:元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的%款項。乙方全部完工經驗收合格后,甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年月日——20xx年月日)
第六條:工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運。
第八條:發(fā)包方義務:
甲方給乙方施工圖一式1份。按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應并交乙方簽認。負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監(jiān)督工程質量。按協(xié)議負責按期撥款。負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務
按協(xié)議分工負責材料保管。施工組織和施工人員形象。按施工圖負責組織施工,按期竣工。負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行,防止質量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)________
法定代表人:______
身份證號:_______
地址:_________
開戶銀行:______
帳號:_________
承包方:(蓋章)________
法定代表人:_____
身份證號:________
地址:________
開戶銀行:_______
帳號:________
簽約日期:____年__月__日
光伏安裝合同屬于合同篇五
【摘要】實踐中,當事人為達到某些不為人知的目的,經常會就同一事項簽訂兩份以上內容不同的合同,即陰陽合同。陰陽合同在給當事人帶來利益的同時,也帶來了風險,同時也給法院的審理工作帶來困難,其中陰陽合同效力的認定已然成為司法實踐和學術界爭論的焦點,本文試圖通過案例來探析陰陽合同的效力。
【關鍵詞】陰陽合同 合同效力
陰陽合同,又稱黑白合同,嚴格來說并非法律術語,但卻大量出現在實踐中。其主要表現為合同當事人就同一事項訂立兩份以上內容不相同的合同,一份對外(即陽合同),一份對內(即陰合同)。其中陽合同是以規(guī)避政策法律等為目的簽訂的虛假合同,不是當事人真實意思表示,也并不實際履行;相反,陰合同為實際履行的合同,體現的是當事人的真實意思表示。陰陽合同的出現,給合同效力的認定造成諸多困難,筆者試圖通過案例予以探析。
一、案件基本情況
上世紀90年代初期我國金融行業(yè)實行混業(yè)經營制度,一度造成金融秩序混亂、腐敗橫生,后國家陸續(xù)出臺政策進行治理整頓。1996年,中國人民銀行發(fā)布了《關于撤銷及轉讓國有獨資商業(yè)銀行所屬信托投資公司下設證券營業(yè)部有關問題的通知》(銀發(fā)[1996]227號,下稱227號通知),禁止銀行從事證券業(yè)務,并要求銀行限時將下屬證券營業(yè)部轉讓或撤銷。
a銀行為繼續(xù)保留其下設的某一證券營業(yè)部盈利,與b公司簽訂了陰陽兩份合同,其中陽合同為一份《轉讓合同》,約定a銀行將證券營業(yè)部轉讓給b信公司;陰合同則為一份《補充協(xié)議》,約定證券營業(yè)部只是掛靠在b公司名下,實際仍由a銀行所有并自主經營管理。隨后,雙方以《轉讓合同》為依據向監(jiān)管部門進行了報批并辦理了工商登記等手續(xù),該證券營業(yè)部更名至b公司名下。
后來該營業(yè)部被政策性關閉,第三方因與該證券營業(yè)部之間的糾紛將a銀行訴至法院,上述兩份合同的效力認定成為案件的爭議焦點。
二、陰陽合同效力的認定
(一)陽合同――《轉讓合同》的效力認定
在案件審理過程中,a銀行主張《轉讓合同》經監(jiān)管部門批準和備案,并辦理了登記,應為有效合同。
筆者認為,根據我國相關法律規(guī)定,政府管理部門依據“當事人提供材料”辦理批準、備案、登記,其只是對外形成了具有公示效力的法律事實,而由此形成的法律事實與客觀事實有時是不一致的(如當事人提供虛假材料等),但是認定案件事實、適用法律則要以“客觀事實為依據”(即以當事人的真實意思表示為依據)。
a銀行主張的《轉讓合同》是為了規(guī)避國家監(jiān)管而采取的一種欺騙行為,缺少構成有效合同的先決條件――意思表示真實,屬于用合法形式掩蓋非法目的,根據《合同法》誠實信用原則和合同實際履行的原則,以及第五十二條的規(guī)定,該合同應屬于無效合同。
(二)陰合同――《補充協(xié)議》的效力認定
在涉及陰陽合同的糾紛審理過程中,審理和裁判理念一般為:在厘清當事人真實意思的前提下,再考慮體現當事人真實意思的合同是否存在效力上的法律否定,如有效力上的法律否定,應認定為無效合同,如無效力上的法律否定,便應認定為有效合同,并據以確定當事人各方的權利義務。
首先,本案中《補充協(xié)議》為雙方當事人的真實意思表示,雙方當事人亦按照該協(xié)議履行,因此,該協(xié)議符合《合同法》合同實際履行的原則。
其次,《補充協(xié)議》雖然違反了中國人民銀行227號通知,但該通知在規(guī)范性文件位階上屬于部門規(guī)章,因此不能作為確認合同無效的依據。不過,《補充協(xié)議》未經監(jiān)管部門審批且未予以備案,同時《補充協(xié)議》中明確約定“本合同與《轉讓合同》不一致的以本《補充協(xié)議》為準”,從該約定看,雙方簽訂《補充協(xié)議》時明顯存在規(guī)避相關法律法規(guī)和政府監(jiān)管的情形,故《補充協(xié)議》應認定無效。
綜上,本案中的《轉讓合同》和《補充協(xié)議》均為無效合同,法院認定該證券營業(yè)部仍為a銀行所有,a銀行應對該營業(yè)部的債務承擔責任。
在實踐中,陽合同一般因不體現當事人的真實意思而不發(fā)生效力,而陰合同是當事人的真實意思表示,只要其內容合法,同樣受到法律保護。然而,如果利用陰陽合同實施違法行為,或者以合法的形式掩蓋違法的目的,則不僅偽裝的陽合同無效,被偽裝的陰合同也因內容違法而無效。因此,對陰陽合同要慎之又慎。
參考文獻:
[1]尤正海.黑白施工合同規(guī)制芻議――兼議“司法解釋第二十一條”之存廢[j].北大法寶,2012.
[2]董淳鍔.合法形式掩蓋下的非法合同問題研究――以企業(yè)間借貨的法律規(guī)避現象為例[j].北大法寶,2014.
光伏安裝合同屬于合同篇六
甲方: 合同編號:
乙方: 簽訂地點:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.乙方資質情況: 資質證書號碼: 發(fā)證機關: 資質專業(yè)及等級:
2.建設工程施工對象及內容:
工程地點:新疆焉耆縣
分包范圍:高壓側電氣安裝:35kv開關柜至送出線路的光伏發(fā)電系統(tǒng)、站用電系統(tǒng)、光纜敷設、直流及ups、測控、保護、監(jiān)控及通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施的安裝。
低壓側電氣安裝 組件至陣列升壓變的光伏發(fā)電系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施、全廠接地系統(tǒng)的安裝。 分包內容包括但不限于:
1、光伏發(fā)電系統(tǒng):35kv開關柜安裝、無功補償裝置安裝、接地及消弧裝置安裝、送出電纜安裝、電纜安裝、光纜安裝。
2、廠用電系統(tǒng):低壓配電箱安裝,電纜敷設。
3、 直流及ups充電饋電裝置安裝、蓄電池安裝、電纜安裝。
4、監(jiān)控保護及通信系統(tǒng):監(jiān)控 保護裝置安裝、遠動裝置安裝、通信裝置安裝、測量計量裝置安裝、電纜安裝。
5、接地 系統(tǒng):電纜溝接地。(實際以甲方施工通知單為準)
2、低壓側組件匯線開始至陣列升壓變之間所有安裝工作:光伏發(fā)電系統(tǒng):組件匯線,匯 流箱安裝,直流柜安裝,逆變器安裝,電纜敷設。通訊系統(tǒng):通訊柜安裝,匯流箱通訊 線纜敷設。電纜輔助設施:電纜防火、電纜保護管敷設。(實際以甲方施工通知單為準)
光伏安裝合同屬于合同篇七
合同編號:_________________
乙方:_________________
簽訂地點:_________________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.建設工程施工對象及內容:_________________
工程名稱:_________________
工程地點:_________________分包范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、相變、逆變基礎、低壓接線的施工。
2.工程計價方式:_________________
本合同價款采用固定綜合單價方式確定。
固定綜合單價:_________________
暫定總價:_________________小寫:_________________(元)
大寫:_________________(元)
施工范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、電板安裝、相變、逆變基礎、低壓接線等工程。
工程結算價:_________________工程結算價=甲方確認(甲方施工技術員、項目經理、預算員三方共同確認)
的工程量x工程量清單中的單價+(-)設計變更部分費用。
價格調整
除下列情況之一者可作調整外,不會因施工過程中人工、材料價格或其他不可預見的變動做任何調整。
甲方確認的設計變更、修改和施工現場簽證。
甲方代表簽證的工程量的增減。
乙方同意現場簽證按甲方的簽證制度執(zhí)行,否則甲方不予認可。
上述情況發(fā)生后,由乙方編制調整預(結)算書送甲方和監(jiān)理工程師審核,甲方有權委托造價咨詢機構進行審計,確定合同價款的增減。
除款規(guī)定情況外,甲方不再支付任何費用,由于乙方自行核算導致的漏項由乙方自行承擔。
工期要求:_________________
1.開工時間:_________________根據甲方書面通知為準
2.竣工時間:_________________年月日
3.質量標準:_________________
工程質量應滿足以下要求:_________________
本工程驗收按“火電施工質量檢驗及評定標準-安裝篇”、甲方施工圖紙、甲方施工組織設計為依據。如在合同執(zhí)行過程中,規(guī)范、標準和規(guī)定做了重大修改或頒布新的標準、規(guī)范和規(guī)定,則應執(zhí)行新的規(guī)定。
本合同工程質量目標:_________________合格,達到甲方要求。
工程質量應當達到合格工程,并應符合本合同或技術協(xié)議書約定的質量標準,質量標準的評定以本合同約定(優(yōu)先適用)、國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因致使工程質量達不到約定的質量標準,乙方應無償返工,直致達到規(guī)定合格要求,返工的費用和延誤的工期由乙方負責,給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方應按甲方要求及時提供各種完整原始資料及經過監(jiān)理、建設單位確認的工程質檢、驗收資料。
4.合同文件及解釋順序:_________________
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.總(分)包合同:_________________無
6.圖紙:_________________
甲方免費向乙方提供工程有關施工藍圖1套,乙方需要更多資料文件時,則費用自理。除了嚴格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方書面批準的情況下讓第三方使用或向第三方轉讓。
乙方在施工過程中負責提供的技術資料如下:_________________
乙方應負責在工程施工前按甲方要求編寫分項、分部工程與部分單位工程的施工技術措施和作業(yè)指導書,報甲方相關部門審批同意后方可實施;但審批并不能減輕或排除乙方應承擔的責任。
施工過程中按甲方要求填制施工記錄與質量檢驗記錄;
乙方隨工程進度同步完成分部、分項檢驗批、隱蔽、質評等竣工驗收資料。資料員須常駐現場,如資料有延誤,則按規(guī)定接受甲方項目部處罰。工程竣工后按甲方要求整理報送相關竣工資料。
7.甲方義務:_________________
按本合同約定,向乙方支付勞務報酬;
負責與業(yè)主方、監(jiān)理、設計及有關部門聯(lián)系,協(xié)調現場工作關系。
提供完成本合同協(xié)議書上約定的材料。
指定現場代表,協(xié)調處理相關現場事務。
編制本工程的整體進度計劃,并且對乙方每月的施工計劃提出明確要求;
提供測量控制基準點。
甲方委托項目經理為現場代表,履行甲方的責任。
在開工之日起,甲方應按時供應所需的材料,不得因材料不到位所造成的誤工和停工,如有因材料引起的停工天以上,應有甲方承擔所造成乙方的損失,例如機械費用、民工工資。
8.乙方義務:_________________
未經甲方書面授權或允許,不得擅自與業(yè)主方及有關部門建立工作聯(lián)系;
自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度;
便利。
9.安全施工與檢查:_________________
乙方應定期召開安全例會(每周),并形成會議記錄,存入工程施工檔案;
不發(fā)生重傷及人身事故,輕傷事故在0人次以下。
不發(fā)生機械、設備、火災事故和同等及以上責任交通事故以及環(huán)境影響事件。
光伏安裝合同屬于合同篇八
甲方:
乙方:
根據《_合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲、乙雙方本著自愿原則,經過充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關事宜達成如下協(xié)議:
甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站,廠房屋總面積平方米(廠房屋頂實際面積以丈量為準)。
1、廠房屋頂租賃期限自2013年4月12日起,至2043年4月12日止,租賃期30年。
2、租賃期間,屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿,甲方有權收回所有屋頂,乙方應如期歸還,乙方如需要繼續(xù)承租,應于租賃期滿前三個月提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
2、租賃期間,乙方使用該廠房屋頂發(fā)生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
1、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的,由乙方負責維修。
2、租賃期間,乙方需裝修或增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的同意,按規(guī)定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可執(zhí)行。
1、乙方在租賃期間,如將廠房屋頂轉租給第三方,須事先征得甲方的書面同意,擅自中途轉租、轉讓,甲方有權利終止本租賃協(xié)議。
2、租賃期滿后,該廠房屋頂歸還時,應當符合正常使用狀態(tài)。
1、租賃期間,甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī),不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間,甲方有權督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、租賃期間,廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行,雙方互不承擔責任。
4、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修,但原則上不得破壞原房結構,裝修費用由乙方自負,租賃期滿后如乙方不再承擔,甲方也不作任何補償。
5、租賃期間,乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用,如拖欠不付滿一個月,甲方有權增收5%滯納金,并有權終止租賃協(xié)議。
6、租賃期滿后,甲方如繼續(xù)出租該房時,乙方享有優(yōu)先權;如期滿后不再出租,乙方應如期搬遷,否則由此造成一切損失和后果,都由乙方承擔。
1、租賃期間,如甲方提前終止合同而違約,甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間,如乙方提前退租而違約,乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間,如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失,由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協(xié)助乙方辦理項目的相關材料及手續(xù),其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后,如企業(yè)名稱變更,可由甲乙雙方蓋章簽字確認,原租賃合同條款不變,繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。
合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間,甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時,本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿,乙方在同等條件下享有優(yōu)先承租權,如果乙方由此需要,甲方應當優(yōu)先與乙方續(xù)簽合同。
甲方:乙方:
日期:日期:
光伏安裝合同屬于合同篇九
甲方:
乙方:
為了明確雙方權利義務,根據《民法典》的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,供嚴格履行。
一、甲方推薦介紹乙方在____________有限公司現有土地上從事相關土建工程,并向乙方提供相關服務,乙方向甲方支付一定服務費。
二、經甲方同意后由乙方與____________有限公司直接簽訂承包合同的,甲方不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等款項的付款義務。
三、乙方在____________有限公司現有土地上從事相關土建工程按工程決算金額1%支付服務費給甲方。
四、乙方確保在____________有限公司現有土地上從事相關土建工程的物資供應除鋼材外全部由甲方負責供應,價格隨行就市,具體要求以供應合同為準,乙方未按具體合同約定結清物資供應款時不得向第三方采購。
五、甲方負責協(xié)調乙方與項目地有關建設主管部門的關系,按發(fā)包方要求組織工程項目驗收備案。
六、甲方按乙方工程進度收取服務費,甲方可憑乙方的付款通知和收據在甲方領取,乙方在本合同上簽名蓋章視為授權______有限公司可以從工程進度款中代扣。
七、乙方在工程承包中有關法律責任牽涉到甲方或連帶到甲方或甲方墊付的,甲方有權向乙方索賠,乙方保證及時向甲方給付到位,如延期付款,甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。
八、本合同中乙方的義務,乙方請(公民身份號碼)提供連帶保證擔保。
九、本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清全部款項后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝合同屬于合同篇十
發(fā)包人(*方):
承包人(乙方):
依照《中華*共和國合同法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。
1、基礎施工部分包括:場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注:本項目屋面防水由發(fā)包方施工)
2、電氣安裝部分包括:太陽能支架及組件安裝,電纜敷設、接線,逆變器、配電柜安裝,防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。
二、工期
開工日期:
竣工日期:
四、合同價格和付款方式
合同價格
本合同為固定總價合同(含稅),不做工程決算。合同總價格為**(大寫):元(小寫金額元)。合同總價已包括了合同中規(guī)定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用,包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規(guī)費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及*各部門的收費等一切費質保金為合同總價的%,本合同的質保期為年,在竣工驗收合格次日開始計算。發(fā)包方在質保期滿后15日內一次*支付質保金給承包方。
五、施工質量和質量檢查
1、工程質量
(1)、承包方應對施工工程質量全面負責,施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。
(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程,承包方必須返工重來,費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤,承包方應無條件趕工并完成計劃。
2、質量檢查:
六、解決爭議的辦法起訴訟。
(1)調解要求停止施工,且為雙方接受。
(2)法院要求停止施工。
七、違約
1、*、乙雙方約定,違約應承擔以下經濟責任:
(1)、發(fā)包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務,使合同無法履行的,應承擔違約的責任,違約金按實際損失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規(guī)范的要求及本合同附件要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,承包方應承擔違約責任,違約金按實際損失金額向發(fā)包方支付,且23發(fā)包方無故惡意拖欠工程款的,付的工程款不予退還。
九、合同的生效及終止
1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。
2、本合同在雙方完成相互約定的內容后即告終止。
十、合同份數
本合同正本一式肆份,發(fā)包方執(zhí)貳份,承包方執(zhí)貳份,具有同等效力。
*方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱*方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華*共和國合同法》、《中華*共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_黑龍*紳港能源太陽能光電建筑示范項目epc總承包項目工程總承包事宜經協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:太陽能光電建筑示范項目epc總承包的設計(初步設計、施工圖設計)、設備及材料采購、運輸、施工、安裝、調試、人員培訓及技術服務。其中: