隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

光伏安裝銷售合同十篇一

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的`資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_______萬元)。

2、居間報酬結算方式：_________________

居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的__________%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

六、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至_______年________月______日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

合同簽訂地：_________________

乙方指定賬戶戶名：_________________

乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________

光伏安裝銷售合同十篇二

發包方（甲方）：

承包方（乙方）

按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

1、工程概況

1.1工程名稱：xxxxxxxxxx

1.2工程地點：xxxxxxxxxx

1.3承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。

1.4承包方式：

包工不包料（含裝卸費）

1.5工期：

開工日期：______年______月______日

實際施工天數：天

1.6工程質量：合格

1.7合同價款（人民幣大寫）：

安裝費按太陽能光伏發電板______元/w計算，材料裝卸費按______元計算。

2、雙方工作

2.1甲方工作

2.1.1甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。

2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

2.1.3指派______為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.2乙方工作

2.2.1嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

解決由乙方負責的.各項事宜。

2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。

2.2.4施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

3、工程價款及結算

3.1根據甲方提供的施工圖紙功率為______萬瓦，安裝費用為______元（不含裝卸及搬運費）。

3.2安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。

3.3本工程無保修金，不含稅。

4、違約責任

4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

4.2乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。

4.3本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

5、附則

本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。

發包人：

承包人代表：

地址：

電話：

______年______月______日

承包人：

發包人代表：

地址：

電話：

______年______月______日

光伏安裝銷售合同十篇三

甲方(站長)：

乙方(員工)：

為全面落實光伏電站各項生產目標，更好的完成各項指標任務，結合光伏電站生產實際，制定本協議書。

1光伏發電組件分包明細

乙方分包如下編號光伏發電組件：

2分包責任人職責

2.1分包責任人對分包光伏發電組件的運行狀況負有安全及監督職責。

2.2分包光伏發電組件平均可利用率和光伏發電組件故障時間作為分包責任人月度績效考核的重要指標。

2.3分包責任人對分包光伏發電組件及相關設備應時時監督，對范圍內故障機組做到及時處理。

2.4分包責任人是其分包光伏發電組件的日常巡視、維護、檢修及其他專項工作的主要工作負責人和相關工作的驗收責任人。

3雙方責權

3.1甲方依法履行光伏電站安全生產管理職責，維護所有者權益，并按《光伏電站績效考核實施細則》對乙方進行考核，根據考核結果對乙方進行激勵。

3.2乙方應遵守國家法律、法規，認真貫徹執行光伏電站安全生產的各項規章制度和文件精神，不從事任何損害企業利益的活動，并接受甲方的監督考核。

4附則

4.1本協議書一式三份，一份由光伏電站存放于乙方人事檔案，一份由光伏電站檔案室保存，一份交乙方保存。

4.2本協議書經甲、乙雙方簽字后生效。

甲方簽字：

乙方簽字：

(光伏電站站長) (光伏電站員工)

時間：

時間：

光伏安裝銷售合同十篇四

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

1、工程名稱：

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，設計方案以甲方認可為準。

（一）系統總造價

1、本安防系統含稅總造價為_____人民幣。

2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起_____日內甲方付總工程款的_____ %；計：_____

2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的_____ %；計：_____

1、本合同簽訂后，乙方于_________年____月____日進場，到_________年____月____日止，完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方協商可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定。

1、本安防系統保修期為一年，自工程完工并通過甲方驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

4、甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分（如：線路、零件）后造成損壞；非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。

（一）甲方責任：

1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到后的_____日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。

2、按工程進度向乙方支付工程款。

3、委派專人作現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理并協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。

4、在乙方交付設備后三日內組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。

（二）乙方責任：

1、按施工安全規范做好施工質量、安全管理。

2、對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。

3、遵守甲方有關場地管理的規定并辦理有關的手續。

1、除不可抗力（戰爭、天災等）外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價5%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。

2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的5%計付違約金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的1%向甲方計付違約金。

4、本系統若由于系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準。

1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后5天內付清，否則按逾期付款處理。

2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。

3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向_____ 人民法院提起訴訟。

4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。

5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果5日內不答復視為認可。

6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清余款后本合同第八條第2款仍需繼續履行。

7、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏安裝銷售合同十篇五

乙方：__________

一、主機設備

本項目選用的主機設備及技術要求見附件。

二、 合同價款

1、見附件一：__________冷庫設備安裝及材料明細表

三、 乙方負責的工程范圍

1、制冷機組設備的安裝;

2、庫體噴涂 、庫板的拼裝連接、庫門的安裝;

3、冷媒管道制作及保溫安裝;

4、室內外電源連接線、控制線、控制器安裝;

5、機組開機測試運行。

四、 主機設備交貨時間、地點、安裝工程工期

1、主機交貨地點：__________

2、甲方聯系或委托聯系人：__________ 電話：__________

3、安裝工程工期：__________當乙方收到工程預付款、 分期付款 當日起算 30天內完工，并驗收交付使用。

4、如遇下列情況，工期作相應調整，并用書面形式確定順延期限。

(1)甲方在合同開工日期，未能準備好施工用水、電、施工場地及相關等 條件;

(3)在施工中因停水、停電或其他原因限制施工時間。

五、 雙方責任

1、甲方責任

(1)甲方指定安裝位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、 為乙方安裝、培訓提供場地、50hz、220v380v 電源等實施條件 。

(2)甲方負責提供電源到乙方指定位置。

(3)甲方參與工程質量和施工進度的監督。

(4)甲方負責主機設備和附屬材料的進場驗收、工程竣工驗收。 (5)甲方負責提供乙方施工人員住宿及生活保障。

2、乙方責任

(1)乙方 保證工程施工質量和施工進度。

(2)乙方在施工中， 嚴格遵守甲方管理制度， 安全操作規范、防火規定、工藝規范及質量標準。

(3)乙方負責設備及附件的購置、運輸、加工、制作、安裝及交付使用。

六、 工程變更

工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂變更協議。

七、 工程驗收及保修

1、工程驗收

(1)主機設備和附屬材料的進場由雙方驗收合格方可施工 。

(2)竣工驗收：__________工程完工后，乙方通知甲方進行調試驗收，甲方應得到乙方驗收通知后三天內由雙方共同進行工程驗收，如甲方在接到乙方驗收通知后三日不對工程進行驗收，則視為工程驗收合格。

2、保修

(1)整機保修12個月(含工程安裝)，乙方在接到甲方報修電話后24 小 時內到達甲方地點(如遇晚上時間則在 48小時內)，保修期內無論何種情況，制冷劑不屬保修范圍，制冷劑費用由甲方自行承擔。

(2)保修期外，乙方維修時按市場價向甲方收取維修費及材料費。

(3)主機若由電壓不穩程序不平衡造所引起的故障由甲方負責承擔。

八、 付款方式

九、 違約責任

1、驗收中工程質量不合格，乙方負責無償修理;

2、工程交付時間不符合規定， 超期之日起計罰金， 年按合同總價2‰計罰金。

3、甲方未按合同規定付清合同款項時，甲方按逾期的實際日期，每日按合同總價的2‰償付逾期違約金，總違約金不得超過合同總金額的20%，同時，乙方有權終止所售后服務設備及安裝工程的保修期服務，所售設備及安裝工程的附屬材料的所有權歸乙方所有。

十、 合同爭議解決方式

合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。

十一、 其它約定條款

本合同未盡事宜以及對本合同的變更、修改或補充，須經甲乙雙方協商并簽訂書面協議方生效。

1、設備安裝的土建部分由甲方負責解決;

2、本合同自甲方付款之日起生效。

3、

甲方：__________ 乙方：__________

地址：__________ 地 址：__________

身份證號：__________ 身份證號：__________

法人：__________ 法人：__________

電 話：__________ 電 話：__________

開戶銀行：__________ 開戶銀行：__________

賬號：__________ 賬號：__________

光伏安裝銷售合同十篇六

甲方：_____________(以下簡稱甲方)

乙方：_____________(以下簡稱乙方)

本合同是根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的`基礎上，達成如下協議：

本項目執行標準：gb50072-_____________《冷庫設計規范》

本項目選用的主機設備及技術要求見附件。

1、見附件一：冷庫設備安裝及材料明細表

1、制冷機組設備的安裝;

2、庫體噴涂、庫板的拼裝連接、庫門的安裝;

3、冷媒管道制作及保溫安裝;

4、室內外電源連接線、控制線、控制器安裝;

5、機組開機測試運行。

1、主機交貨地點：

2、甲方聯系或委托聯系人：王彥強電話：

3、安裝工程工期：當乙方收到工程預付款、分期付款當日起算30天內完工，并驗收交付使用。

4、如遇下列情況，工期作相應調整，并用書面形式確定順延期限。

(1)甲方在合同開工日期，未能準備好施工用水、電、施工場地及相關等條件;

(2)發生設計變更，如：系統布置變更，材料材質變更，雙方另行協商;

(3)在施工中因停水、停電或其他原因限制施工時間。

1、甲方責任

(1)甲方指定安裝位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、為乙方安裝、培訓提供場地、50hz、220v380v電源等實施條件。

(2)甲方負責提供電源到乙方指定位置。

(3)甲方參與工程質量和施工進度的監督。

(4)甲方負責主機設備和附屬材料的進場驗收、工程竣工驗收。

(5)甲方負責提供乙方施工人員住宿及生活保障。

2、乙方責任

(1)乙方保證工程施工質量和施工進度。

(2)乙方在施工中，嚴格遵守甲方管理制度，安全操作規范、防火規定、工藝規范及質量標準。

(3)乙方負責設備及附件的購置、運輸、加工、制作、安裝及交付使用。

工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂變更協議。

1、工程驗收

(1)主機設備和附屬材料的進場由雙方驗收合格方可施工。

(2)竣工驗收：工程完工后，乙方通知甲方進行調試驗收，甲方應得到乙方驗收通知后三天內由雙方共同進行工程驗收，如甲方在接到乙方驗收通知后三日不對工程進行驗收，則視為工程驗收合格。

2、保修

(1)整機保修12個月(含工程安裝)，乙方在接到甲方報修電話后24小時內到達甲方地點(如遇晚上時間則在48小時內)，保修期內無論何種情況，制冷劑不屬保修范圍，制冷劑費用由甲方自行承擔。

(2)保修期外，乙方維修時按市場價向甲方收取維修費及材料費。

(3)主機若由電壓不穩程序不平衡造所引起的故障由甲方負責承擔。

1、簽訂合同即付人民幣：60%人民幣：_____________元

2、設備到場即付人民幣：38 %人民幣：_____________元

3、竣工驗收合格后即付人民幣：2%人民幣：_____________元

1、驗收中工程質量不合格，乙方負責無償修理;

2、工程交付時間不符合規定，超期之_____________日起計罰金，年按合同總價2‰計罰金。

3、甲方未按合同規定付清合同款項時，甲方按逾期的實際日期，每日按合同總價的2‰償付逾期違約金，總違約金不得超過合同總金額的20%，同時，乙方有權終止所售后服務設備及安裝工程的保修期服務，所售設備及安裝工程的附屬材料的所有權歸乙方所有。

合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。

本合同未盡事宜以及對本合同的變更、修改或補充，須經甲乙雙方協商并簽訂書面協議方生效。

1、設備安裝的土建部分由甲方負責解決;

2、本合同自甲方付款之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏安裝銷售合同十篇七

甲方：

地址：

聯系電話：

乙方：

地址：

聯系電話：

本合同是根據《_____》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，達成如下協議：

第一條?主機設備

（明細本項目選用的主機設備及技術要求。）

第二條?合同價款

1、見附件一：冷庫設備安裝及材料明細表

2、合同總金額：

第三條?乙方負責的工程范圍

1、制冷機組設備的安裝；

2、庫板的拼裝連接、庫門的安裝；

3、冷媒管道制作及保溫安裝；

4、室內外電源連接線、控制線、控制器安裝；

5、機組開機測試。

第四條?主機設備交貨時間、地點、安裝工程工期

1、主機交貨地點：

2、甲方聯系或委托聯系人：?電話：

3、安裝工程工期：當乙方收到預付款當日起算15天內完工，驗收交付使用。

4、如遇下列情況，工期作相應調整，并用書面形式確定順延期限。

（1）甲方在合同開工日期，未能準備好施工用水、電、施工場地及道路等條件；

（2）發生重大設計變更，如：系統布置變更，材料材質變更，雙方另行協商；

（3）在施工中因停水、停電或其他原因限制施工時間。

第五條?雙方責任

1、甲方責任

（1）甲方指定安裝位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、電便利。

（2）甲方負責提供電源到乙方指定位置。

（3）甲方參與工程質量和施工進度的監督。

（4）甲方負責主機設備和附屬材料的進場驗收、工程竣工驗收。

2、乙方責任

（1）乙方需按照雙方商定的方案進行安裝并保證工程施工質量和施工進度。

（2）乙方在施工中，必須嚴格遵守甲方物業管理制度，必須嚴格執行安全操作規范、防火規定、工藝規范及質量標準。

（3）乙方負責設備及附件的購置、運輸、加工、制作、安裝及交付使用。

第六條?工程變更

工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂變更協議。

第七條?工程驗收及保修

1、工程驗收

（1）主機設備和附屬材料的進場由雙方驗收合格方可進場。

（2）竣工驗收：工程完工后，乙方通知甲方進行調試驗收，甲方應得到乙方驗收通知后三天內由雙方共同進行工程驗收，如甲方在接到乙方驗收通知后三日不對工程進行驗收，則視為工程驗收合格。

2、保修

（1）整機保修12個月（含工程安裝），乙方在接到甲方報修電話后24小時內到達甲方地點（如遇晚上時間則在36小時內），保修期內無論何種情況，制冷劑不屬保修范圍，制冷劑費用由甲方自行承擔。

（2）保修期外，乙方維修時按市場價向甲方收取維修費及材料費。

（3）主機若由電壓不穩程序不平衡造所引起的故障由甲方負責承擔。

第八條?付款方式

1、簽訂合同即付人民幣：

2、設備到場即付人民幣：

3、竣工驗收合格后即付人民幣：

第九條?違約責任

1、驗收中工程質量不合格，乙方負責無償修理；

2、工程交付時間不符合規定，超期?日起計罰金，每日按合同總價2‰計罰金。

3、甲方未按合同規定付清合同款項時，甲方按逾期的實際日期，每日按合同總價的2‰償付逾期違約金，總違約金不得超過合同總金額的20%，同時，乙方有權終止所售后服務設備及安裝工程的保修期服務，所售設備及安裝工程的附屬材料的所有權歸乙方所有。

第十條?合同爭議解決方式?合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成，向_____________________院申請_____。

第十一條?其它約定條款

本合同未盡事宜以及對本合同的變更、修改或補充，須經甲乙雙方協商并簽訂書面協議方生效。

1、設備安裝的土建部分由甲方負責解決；

2、本合同自甲方付款之日起生效。

甲方（簽章）：

代理人（簽字）：

________年____月____日

乙方（簽章）：

代理人（簽字）：

________年____月____日

光伏安裝銷售合同十篇八

需方：_________________（以下簡稱甲方）

供方：_________________（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方友好協商，甲方向乙方采購太陽能，為了保證全面地改造各自義務，簽訂本合同，共同信守執行。

質量標準及乙方質量的要求達到乙方企業標準中規定的質量，技術要求且不低于國家標準行業標準。

1、乙方于______月（甲方應保證具備施工條件）。

2、甲方在簽定合同后即付總價金額的%作為定金，乙方安裝完畢后付%，經甲方驗收合格后付______%（自送貨日起，因甲方原因不能安裝完畢的，10天內應付清全部貨款）。乙方安裝完畢后，通知甲方，當天進行驗收，如三天內不進行驗收，則視工程驗收合格，后期改動則應付相關費用。

乙方保證所出售之標的具有約定及法律規定之品質，并同意太陽能主機包修期為______年（主機包括：太陽能熱水器水箱、支架、真空集熱管），配件為期______年（配件包括：上下水管、混水閥）。在包修期內，設備出現質量問題由乙方負責維修或更換。

乙方未能按合同交貨，延遲交貨超過天（因天氣原因、甲方原因除外），要承擔總貨款______%的賠償金。甲方未能按期付款，自安裝完畢日起，按所欠款項每日罰款__________%。在甲方未付清貨款前，合同中所有設備的所有權歸乙方所有。若甲方未能按上述支付款項，逾期未付款項達天時，乙方有權中止甲方對該設備的使用，并有權隨時取回作為合同標的的設備，甲方已付款項不退。

如出現下列情況，甲方可解除合同。乙方所提供的設備無法達到合同所約定的質量與性能，或乙方無法在故障出現后修好因設備本身出現的質量問題，甲方可退貨或解除合同。

1、甲方需把電源、冷、熱水源接至設備處，設備如需另做基礎由甲方負責解決。項目現場已安裝設備由甲方負責保護，保護期間如發生損壞、丟失，由甲方負責。設備安裝途中或已完畢，甲方更改安裝位置，需另行支付人工費、材料費，具體按現場商談（最低按____________元起）。

2、乙方施工期間自行做好安全防護措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、財產損失的，由乙方承擔一切賠償責任。

甲乙雙方因本合同發生紛爭時，當事人應協商解決，協商不成發生訴訟時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、本合同自雙方簽定之日起生效，合同如有變更，經雙協商后制成合同附件，雙方代理人簽字或蓋公章后有效。

甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________

_____________年__________月____日