隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

木地板維修合同篇一

承包方： （簡稱乙方）

中鐵六局呼和樞紐項目部第三架子隊辦公樓、宿舍樓、食堂因老舊，嚴重影響各項工作的開展。為營造良好的辦公、用餐、住宿環境，提高效能建設，進一步規范標準化建設，甲方決定將中鐵六局呼和樞紐項目部第三架子隊辦公樓、宿舍樓、食堂進行維修?，F依照《_合同法》、《_建筑法》、《建設工程質量管理條例》，結合本工程具體情況，經雙方協商，在自愿的基礎上訂立以下施工合同，以便共同遵守，明確責任。

一、工程地點：金川電力學院南門西100米路南山海羊絨院內。

二、維修內容及造價

維修內容：

1、刮膩子8元/㎡；

2、水暖維修更換，每人每天400元；

3、廚房接三相電，辦公樓接熱水器，維修線路，更換開關和燈；

4、安裝廚房排風設備；

5、更換地磚，維修道牙子，辦公樓、宿舍樓外墻維修；

6、清理辦公樓、宿舍樓、餐廳垃圾，擦玻璃；

維修價格：

以實際工程量進行結算；

三、承包方式：包工

四、施工期限：自20xx年 8 月 28 日至 9 月 8 日止，共計 12 日。如遇不可抗力原因，經雙方確認后可順延。

五、工程質量要求

乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。

六、甲方工作

1、及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場、施工用水、電問題；

2、指定專人負責施工現場監督、指揮、協調工作。

七、乙方工作

1、明確項目負責人負責現場施工，嚴格按規范施工，完成工程的全部內容，乙方盡可能克服現場施工遇到的困難，以確保按期完工；

2、施工時發生的一切安全責任與甲方無關，由乙方負責；

八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批準手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定后按實增減。

九、違約責任

1、乙方在施工期內不按規定作業，甲方可要求整改；

2、甲方不得無故拖欠乙方維修款。

十、此協議一式三份，甲乙雙方各持一份、存檔一份。

十一、本合同未盡事宜由甲乙雙方協調解決。本合同在履行過程中甲乙發生爭議，可由雙方協商解決，協商一致不成的，可以訴訟解決。在協商或訴訟期間，不涉及爭議的部分條款應繼續履行；

十二、本合同自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收并付清工程款合同效力自然終止。

甲方: 乙方：

簽字蓋章： 簽字蓋章：

時間：

木地板維修合同篇二

委托方（以下簡稱甲方）：

施工方（以下簡稱乙方）：

甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的家庭油漆裝飾工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

____________________________________

____________________________________

采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

1、開工日期：______年___月___日，（以乙方工人開工算起）。

2、竣工日期：______年___月___日，（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準）

(大寫)___________________小寫：____________________

1、甲方的權利和義務：

(1)甲方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須在協會會員店鋪采購，油漆未在協會會員店鋪購買可視合同無效。

(2)甲方采購后材料經乙方負責保管。由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

(3)甲方應給施工人員辦理進場施工手續（出入證等）。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分，甲方應向鄰居打好招呼。

(4)施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

(5)甲方應配合乙方施工人員的工作。

2、乙方的權利和義務：

(1)乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

(2)乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

(3)按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

(4)乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

乙方在工程現場對基層狀況進行檢查時，若發現可能影響涂飾效果的因素時，要及時提出整改意見，由甲方負責實施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的，雙方應事先做好記錄并予以確認。

1、木材油漆施工驗收標準：

(1)檢查所用油漆品牌、顏色應符合住戶要求、設計選定的樣片要求。

(2)不允許存在漏刷、斑跡。

(3)棕眼及縫隙必須全部刮平，做清漆時棕眼及縫隙應與面板顏色相近。

(4)油漆表面上不允許有流掛、皺皮、針眼孔、氣泡。

(5)油漆顏色基本一致、無刷紋。表面應平整、光滑，光澤均勻。

(6)做清水漆時應做到木紋清晰，顏色基本一致，無刷紋，在米線外目測。

(7)裝飾線分色線偏差不大于1mm，五金配件、玻璃潔凈。注意事項：木門窗、扇上帽頭頂面及下帽面底面不得漏刷。

2、墻面涂刷乳膠漆工藝驗收標準：

(1)膩子與基層結合堅實牢固，不起殼，無粉化及裂紋。

(2)墻面平整，表面平整度偏差不得大于2mm，梁與吊頂兩頭偏差不得大余3mm。

(3)在米距離觀測漆膜，應無明顯刷痕、輥痕、沒有明顯的滾筒痕跡和排筆痕跡。

(4)檢查整體墻面，應無少涂、漏涂、漏底、光澤不勻、局部色差、流掛現象等。

(5)若1間房用2種以上顏色涂裝，裝飾線分色線偏差不大于2mm。

(6)逆光觀察墻面無明顯凹凸，陰角直，陽角挺，陰陽角偏差不大于3mm橫平豎直。

(7)漆面沒有污染、沒有臟跡存在。

1、合同一經簽訂，甲方須先支付定金__________元。

2、乙方人員進場施工五天后，甲方應支付工程總造價的25%，即__________元。

3、木器漆完工后，甲方應支付工程總造價的50%，即______________。

4、內墻乳膠結束后，3個工作日內雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款，即___________。變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。

2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。

3、保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責，不承擔其他連帶責任。

4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的，5個工作日內派人修復。

5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素（自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化收縮等原因）所產生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的，則維修的材料和人工費均由甲方負責。

1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

2、無正當理由，甲方在應付款日期不付款，給乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。

3、甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。

4、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：______________________________ 乙方：______________________________

聯系方式：__________________________ 聯系方式：__________________________

______年___月___日 ______年___月___日

木地板維修合同篇三

甲方：________

乙方：________

甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的木工工程達成以下協議。

一、工程概況。

1、工程承包方式：承包人包清工。

2、工期________年_______月至________年________月按________元/平方，按每塊板子________元計算。

二、付款方式：工程驗收合格后一次性付清工資。

三、工程竣工，乙方應該提前通知甲方驗收、本工程由甲方設計施工方案。

四、關于安全生產及防火的現場治理約定、未經甲方同意，施工中不得隨意拆改原建筑物的結構及各種設備管線。

五、未經甲方許可乙方不得帶任何裝修材料出門，一經發現偷盜現象，按材料價格的拾倍賠償。

六、雙方款項往來均應出具收據，因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成工期延誤，經雙方確認，可順延。

七、本合同一式二份、雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

木地板維修合同篇四

工程承包人：（以下簡稱甲方）

勞務分包人：（以下簡稱乙方）

依照《_法》《_建筑法》《建筑工程安全生產管理條例》《貴州省建設工程質量管理規定》及其他相關法律，行政法規遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就木工勞務分包事項，協商達成一致訂立本合同，共同履行遵守執行。

1、工程概況

2、工程名稱：龍里縣廉租住第四期

3、工程地點：龍里縣環南路

4、工程結構形式：框架結構和磚混結構

一、承包方式及單價

1、按建筑面積計價：框架每平方米貼縫、拆模清理現場、釘子、鐵絲一切需用輔助。

基礎木板安裝拆木：按展開面積計算___元每平方米。

2、此單價均已包括勞務分包人為了實施和完成本合同約定的工程施工圖所示所需的木工工種的一切費用。

3、價款支付：以單棟結算，主體結構完成2層開始付款，按完成工作量80%支付，以后按月進度的80%支付，竣工驗收40天內支付余款。

二、承包范圍：勞動力的組織，專業木匠制作人員。

三、進度管理

1、班組必須保證有充足的高素質技術工人進場施工，確保在保證質量和安全生產前提下如期完成甲方規定的周、月計劃和總體進度任務。

2、若班組因勞動力不足或員工素質低，不服從管理，多次影響其它工序施工或拖延工期，項目部提出警告無效，將有權采取措施，組織人力突擊直到責令班組限時退場，發生的費用按規定2倍從結算中扣除，并責令退場。

3、班組必須執行項目部所排的進度計劃施工，對以各種理由而拒不執行，將采取___元的罰款。

四、質理管理

1、本工程為優質工程，質量驗收以項目部、建設單位驗收結果為準，并列入結算依據。

2、質量標準，分部分項工程必須經甲方和監理一次驗收通過。

3、嚴格按圖施工及驗收規范操做，若擅自做主，造成質量返工事故，將追究責任并承擔所發生的一切費用。

4、驗收工程中，不密切配合，一次性驗收不合格，不及時整改的，將按項目部管理條例處罰。

五、安全生產管理

1、按公司統一設定的表格填寫花名冊及身份證復印件，報項目部備案。若人員增減，調整須及時上報。備案在職以外人員發生事故，班組自負其果。

2、班組嚴格遵守國家及地方政府法規勞動組織人員若有非法用工人員，一經查出，其責任由班組自負。嚴禁入工地不佩戴安全帽，赤膊上班，穿拖鞋上班等不文明行為，一經發現處以每項罰款50元/人，在每班組工程款扣出。

3、以事故分析，屬施工不當或指揮失誤而定，違規操作由乙方負責。

六、以上協議經雙方簽字蓋章后生效，同時受法律保護。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

木地板維修合同篇五

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

依照《_合同法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律、法

規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就————————。結合本工程具體情況，甲乙雙方通過共同協商，簽訂本合同。具體內容如下：

1、工程地點：

2、工程內容：

（1）一車間的損毀（燒毀）部分拆除、除銹、防腐及屋面板的制安。注：一車間面積為11000㎡。

（2）墻體壞、爛部分的拆除、防腐及墻面板的制安。

（3）尼龍紗窗的制安。

（1）一車間損毀部分及墻體燒毀部分

①爛彩鋼瓦的拆除￥元/m2。

②維護鋼結構部分除銹（按彩鋼瓦的面積計算）￥元/m2(含腳手架，若未更換部分防腐，按照此單價執行）

③防腐（按瓦的面積計算）￥元/m2(含腳手架）若未更換部分防腐，按照此單價執行。

④新制安檁條（c120或140）￥元或￥元/m。

⑤屋面上層彩鋼瓦（90型，厚度為，采用寶鋼板或誠實板）￥元/m2(單層價）。

⑥內層防腐板（厚度為mm）￥元/m2(單層價）。

⑦屋面板及墻面板所用的五金配件(按瓦面積計算）￥元/m2。

（2）尼龍紗窗（40目） ￥元/m2(含人工費）。

以上工程量按實收方結算。

1、工程總造價為人民幣￥元整（大寫：）。以上所例工程完畢并經驗收合格，甲方3日內日前支付給乙方合同總金額的%，計人民幣￥元整（大寫：），經甲乙雙方協商，余下的款項在年月日前全部付清。

2、乙方負責向甲方提交竣工資料，若甲方要求開具建安發票，則按總造價的5%計算，甲方負責組織驗收。

按甲方要求進入現場施工，但甲方必須具備施工條件。工期為個工作日，如遇下雨或不可抗力因素，則工期順延。

工程按甲方要求驗收。

一年。如在質保期內出現質量問題，在接甲方通知24小時內處理。

1、甲方負責施工場地平設備的保護，達到維護等施工條件，并派專業人員現場監督，免費提供乙方工程用水用電。

2、乙方現場管理員及施工人員的食宿自理。

3、乙方負責按照雙方確認的工程量進行維護，確保一次性驗收合格。

1、乙方自行組織人員現場施工，乙方必須對工作人員的上、下班安全及現場工作安全負責。

2、乙方必須保證安全、質量；若發生安全事故，乙方必須全額承擔，甲方不負任何責任。

合同生效后，甲乙雙方應遵照合同內容執行各自權責。若出現違約情況，違約方負全部責任。

1、若有其他未盡事宜或約定事項，甲乙雙方可進行書面補充，補充合同或協

議與本合同具有同等法律效力。若遇糾紛，任何一方可向當地人民法院進行起訴。

2、本合同經甲乙雙方簽名蓋章后即刻生效，履行完畢后自動終止。

3、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。

木地板維修合同篇六

甲方：

乙方：

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于________年____月____日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目(以________年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及________年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：

花崗巖地面有5塊有13空鼓，1塊4c缺角，1塊13斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

護墻板的板面目前變形較重，乙方應于________年____月份前進行更換或整修。

木門現已變形，乙方應于________年____月份前進行整修。

壁紙卷邊，乙方應于________年____月份前進行整修。

廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于________年____月份前新購反水彎并進行更換。

前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后____日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后____日內，甲方將尾款如數結算予乙方(________年____月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：

乙方：

簽約時間：

木地板維修合同篇七

甲方：______________________________

乙方：______________________________

________________根據施工需要，甲方將_____________________工程以包工不包料方式分包給乙方進行施工。為便于班組間施工作業的交叉管理，明確雙方在履約過程中的權利、責任、義務，確保分項工程施工質量，加強施工進度的控制，保證工程順利進行，經雙方共同協商訂立如下合同，雙方共同遵照執行。

一、工程名稱：________________________________

二、工程地點：________________________________

三、承包范圍：

施工圖紙范圍以內框架主體的模板工程的所有施工內容，施工過程中（含施工前）的一切圖紙變更，技術更改隨變，已包在承包范圍以內。

四、工程內容：

模板制作、安裝、模板拆除、清理分類堆放、板面清理、板縫隙密封處理、起釘子等一切模板施工工序。工程完工周轉材料清理、分類歸堆。

五、工程承包方式：

1．本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包材料節約）。手提電動工具及手工工具乙方負責。

2．按施工圖紙，包括變更等部分模板工程人工費按實際展開面積計價。

六、質量要求：

1．嚴格要求按圖施工，符合規范要求，質量等級必須滿足合格。

2．模板及其支架必須具有足夠的剛度、強度和穩定性，其支架的支承部分必須有足夠的支承面積。漏漿由木工班組清理干凈，澆砼時木工必須安排專人看模，漏下砼漿用水沖洗干凈，否則每次罰款200元。

七、施工工期：

乙方施工必須滿足流水作業需要，按時完成甲方進度計劃安排，且不得因自身原因延誤其它班組施工進度。

八、付款方式：_____________________________

九、工程管理雙方責任：

a、甲方責任

1．提供有效的施工圖紙，處理施工技術問題；

木地板維修合同篇八

供方:

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額 差旅費： 上門服務費： 合計人民幣金額(大寫)：

三、維修方式、維修地點：_____________________________________________

四、修復容器的交付方式、地點：_____________________________________________

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、容器修復后，對于該容器的同一故障，供方提供三個月的保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

八、違約責任：按《_合同法》及其它相關規定執行。

九、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。

十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。

十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執一份，傳真件有效。

木地板維修合同篇九

銷售方：(以下簡稱甲方)

購買方：(以下簡稱乙方)

根據《_合同法》的有關規定，經雙方協商一致達成協議如下：

乙方向甲方訂購木地板。其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如下表所列：

簽定合同時乙方向甲方交付：定金壹萬元。

1、日期：另行通知

2、交貨地點：另行通知

3、付款結算方式：

(1)乙方通知甲方提貨時，乙方支付木板總貨款的30%

(2)木地板到乙方工地，其余貨款乙方在五天之內合部付清，乙方未付款按貨款的10%交納違約金每天。付款方式按實際面積結算，質量保證三年內有任何質量問題由甲方負責。保證期內乙方通知甲方維修，甲方不去維修，乙方產生的費用由甲方負責。

(3)甲方墊付款在乙方驗收合格后五天之內付清。

(一)甲方責任

1、甲方未按合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，乙方如果需要，應照數補交，如乙方需要而甲方不能交貨，則甲方應付給乙方不能交貨部分貨款總值5%的違約金。

2、產品交貨時間不符合規定時，每延期一天，甲方應償付乙方以延期交貨部分貨款總值5%的違約金。

3、木地板屬于半成品商品，只有通過科學的安裝方法才能成為一個完整的商品，安裝部分如不符合質量標準和使用要求，甲方應及時維修或重新安裝，由此造成的損失甲方自行負責。

(二)乙方責任

1、乙方如中途變更產品花色、品種、規格、質量標準的，應按變更部分貨款總值的5%償付違約金。

2、乙方如中途退貨，應事先與甲方協商，甲方同意退貨的，應由乙方償付甲方退貨部分貨款總值50%的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規定收貨。

3、乙方如未按規定日期向甲方付款，每延期一天，應按付款總額的10%承擔逾期交款違約金。

4、合同簽定后如甲方送貨，乙方無正當理由拒絕接貨，乙方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及違約金5%。

如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，甲方須變更產品品種、花色、規格，應提前30天與乙方協商。雙方不得擅自修改合同條款

本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更，修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并可要求變更、修改合同的一方承擔一切損失。

甲、乙一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。

本合同在執行中如發生爭議甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向：

1、消費者協會申請仲裁;

2、人民法院起訴。

本合同自雙方簽章之日起生效

本合同在執行期間，如未盡事宜，由甲乙雙方協商，另訂附則附與本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

本合同一式兩份，由甲、乙雙方各執正本一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木地板維修合同篇十

供方:

受理編號:

需方: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

差旅費：

上門服務費：

合計金額(大寫)：

三、維修方式、維修地點：_____________________________________________

四、修復設備的交付方式、地點：_____________________________________________

五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的`保修。

七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

甲方：（蓋章） 乙方：

負責人簽字： 負責人簽字：

日期： 日期：

木地板維修合同篇十一

發包人(以下簡稱甲方)：

承包人(以下簡稱乙方)：

甲方把尚澤紫金公館2、9樓及地下室模板工程發包給乙方施工，為明確雙方責任，恪守信用，依照《_合同法》、《_建筑法》、《合肥市建筑安裝工程承包合同條例》及有關法律規定，結合本工程的具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，以保質、保量、安全的完成本工程，經雙方協商一致，達成如下補充協議條款，以資共同遵守。

一、工程概況

二、承包性質及范圍

1、承包性質：包工不包料。(包括范圍：圓釘、鐵絲、手持電動工具、連接至三級配電箱的電纜線等一切與木工有關的配套材料在內)。

2、承包范圍：本工程的木工工程，具體包括：

①主體結構和二次結構以及臨時設施的所有配模、排架搭拆、支模、拆模等木工全工程。

②測量放線的預留洞口，廚房煙道、衛生間、管道井等的預留洞口模板安、拆及二次支模(廚房煙道的預留洞口模板暫不拆除，等至安裝煙道時再拆除)。

③柱及墻板定位鋼筋焊接，預制構件模板制作等所有模板工程。

④材料進、出場的上下車，場地內材料運輸。

⑤方木、多層板等材料使用結束后的清理、起釘、指定地點堆碼整齊工作。

⑥外架槽鋼層的木板封堵及人貨電梯接料平臺木板鋪設、拆除(另計)，預留槽鋼釘木盒、加固槽鋼用的大頭楔加工工作。

⑦預埋拉墻筋、過梁、構造柱鋼筋的打眼工作。

⑧各種加工機械和二級配電箱后面的所有電纜線及三級配電箱、燈具等。

⑨樓層、現場所用廢料清理堆碼工作。

⑩現場需要木工配合的工程量。所有與木工有關的工程均包含在承包范圍內，不另外計算工程量。

三、工程承包價格及計算方法

1、工程承包價格：主樓為正負零以上砼模板接觸面積24元/㎡，主樓地下車庫砼模板接觸面積26元/㎡，地下車庫(地下車庫分人防地下車庫和非人防地下車庫)砼模板接觸面積27元/㎡。此價格已包含了乙方所承包范圍以內的所有內容。臨時點工技工__元/天、壯工__元/天。

2、面積計算方法：按實際砼模板接觸面積為準。

四、工程款的支付方法

1)、1～9層生活費由甲乙雙方協商解決，9層以上按每月每人2000元生活費，班長10000元。

2)結構封頂后付完成工程量的50%工程款。

3)主體結構驗收后付至已完成工程量的70%工程款。

4)腳手架拆除完及內外粉刷結束付已完成工程量的80%工程款。

5)在本工程全部完成竣工驗收合格后付至總價的92%工程款，剩余的8%壹年內付清。

6)跨年度時春節前付已完成工程量的85%工程款。7)其它時間在所承包的工程未完成前中途除特殊情況外，不另行支付工程款。

五、工程質量要求及獎罰措施

1、工程總體質量要求：本工程質量等級要求為一次性驗收合格。

2、單項質量要求(模板)：軸線位置偏差不得超過5mm，樓板標高偏差不得超過5mm，截面內部尺寸基礎不得鄰居并10mm，柱、梁、板不得超過5mm，層高垂直度偏差不得超過5mm，相鄰兩板高低差不得超過3mm，表面平整度不得超過5mm。所有項目質量必須符合規范要求。

3、獎罰措施：總體質量達不到合格標準，甲方按協議價的百分之拾對乙方進行罰款，單項質量要求經檢查達不到上述質量要求的，按每項每處200元進行處罰(處罰的金額在班組每月發放的工程款中扣除)，由于達不到總體及單項質量要求，由此造成返工的相關材料、人工及工期延誤由乙方負責(材料按乙方實際使用的數量，按甲方實際采購價格在工程款中扣除)。

4、混凝土澆過程中，模板若出現大的漲模(漏出的混凝土要及時清理上去用，否則要加倍處罰)，每處罰款500元。

六、工程進度要求及獎罰措施

1、工程進度要求：工期按項目部總體進度計劃和周期進行計劃來完成。具體穿插由項目部各班組合理協調。

2、進度協調：乙方應絕對服從甲方現場施工負責人員的進度計劃安排，不得以任何理由拖延工期，配合其他班組的合理施工。

3、獎罰措施：上述工期在不影響下一道工序施工的條件下，按實際工期每層延遲一天罰貳仟元整，連續二層達不到工期要求的，甲方有權單方解除合同并安排其他班組進行施工，乙方必須無條件退場，所完成工程量在本工程全部竣工后一個月內進行結算，按結算價80%支付工程款，余款20%工程款以賠償甲方因此而造成的損失，不在支付給予乙方。因甲方材料或其他班組延遲工期而造成乙方工期延遲的不計算在乙方實際工期內。如乙方所承建的分項工程因質量原因通不過甲方、監理質量驗收，造成返工而造成工期延遲的或人員不夠，所延遲的時間應計算在乙方的實際工期內。

4、施工人員嚴重不足時，除給予不足規定人數量每人每天200元處罰以外，在差額三天仍然補不齊人員時，甲方有權另行增加人員或收回部分乙方所承包面積或強行解除合同。

5、甲方根據施工圖及施工說明，在施工前向乙方進行施工技術、質量要求和驗收標準的交底工作。并按此要求進行施工，并達到本協議的質量等級。

6、乙方在施工中應隨時接受建設方、監理方、甲方的監督檢查和管理，并為其提供方便。

7、乙方清包工程項目完成后，甲方按驗收規范進行驗收評定。因乙方原因未達到協議規定的質量等級的，乙方必須返修，直至達到協議規定的質量等級，乙方應承擔由此返工造成的人工、材料、工期等費用以及其他損失。

七、安全生產與文明施工

乙方所有進場施工人員必須正確佩戴安全帽、安全帶，在進場當天必須到工地安全員處辦理三級安全教育并交身份證復印件一份。乙方施工作業人員在工地內如發生偷盜工地內部財物，甲方將按每次5000～10000元進行處罰，并送公安機關，同時必須在當天清退偷盜人員出場。乙方在施工過程中要安全生產、文明施工，若發生安全事故，小事故由乙方自行承擔一切于之有關的責任和費用(8000元以下乙方承擔，8000元以上甲乙雙方協商解決)，若發生大的安全事故，由根據情況協商解決。因乙方的原因導致其他工種發生質量和安全事故的，乙方應承擔相應責任和一切費用，費用將在工程款中扣除。乙方自備安全帽(在公司領用每頂按20元，工程完成不返還)。凡在施工現場不戴安全帽的每人每次罰款50元，班組長每次罰款100元。乙方人員必須遵守甲方項目部各項管理規章制度，對甲方、監理、業主等提出的問題和要求不得頂撞或無禮貌行為，有問題時無條件按要求整改到位。杜絕隨意大便，如發生打架斗毆第一次處罰5000元，第二次發生清除出場，所完成工作量工資按80%結算，造成嚴重后果的交_門處理。乙方在施工過程中，要做到工完料凈場地清，所有不用的材料要放到甲方指定的位置堆碼整齊，包括樓層上各種廢料。

八、違約責任

1、施工期間，由于非乙方原因造成的延誤時間，經甲方核實后，工期應順延。

2、由于乙方原因造成工期延誤，或出現質量及其他管理混亂等問題，甲方有權單方面解除合同，終止乙方施工，乙方必須無條件退場，所完成工程量在本工程全部竣工后一個月內進行結算，按結算價80%支付工程款，余款20%工程款以賠償甲方因此而造成的損失，不再支付給乙方，如乙方因工程承包價格問題發生停工或者中途退場等一切違反合同行為需賠償甲方每棟樓最低十萬元違約金。

3、乙方在施工過程中，無故半途而廢，擅自出走，或施工人員嚴重不足，造成工程工期嚴重拖延，對于未結算部分作罰設處理。造成嚴重后果的，將追究乙方相應責任。

4、協議期內，乙方由于違反國家的法律、法規，嚴重違反公司的有關規章制度或造成嚴重的工程質量、安全、設備事故，乙方應負責賠償甲方的一切可計損失。

5、在施工期間，班組長或班組代班不得脫離現場，有事外出須項目經理批準后方可外出。

6、協議執行過程中，發若發生爭議，且通過協商不能解決，則由合同管理機關仲裁解決。

九、材料需求計劃

乙方所需求材料必須提前七天上報甲方并數量要準確真實，以便甲方及時組織采購。

十、勞保用品發放

安全帽、雨衣、雨鞋、手套等勞保用品乙方自理。

十一、補充條款

1、班組施工作業人員超過55歲的需有身體健康證明，對于不能勝任此項工作的及自身原因造成事故的由乙方自已負責一切責任。健康證的費用由乙方自已支付。

2、混凝土澆筑時，若漲模造成混凝土浪費，一切損失由乙方負責。

3、班組進場前需向甲方交納10000元工程保證金，如乙方遵守合同條款保證金在主體結構上至一層時予以退還。

本協議經雙方簽字后生效，甲方雙方各執一份。

發包人(簽章)

承包人(簽章)

電話：

電話：

日期：____年___月___日

日期：____年___月___日

木地板維修合同篇十二

甲方：

法定代表人：

通訊地址：

聯系方式：

乙方：

法定代表人：

通訊地址：

聯系方式：

經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方________維修工程，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《合同法》以及其他法律的有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：

一、工程概況

1、工程名稱：________維修工程。

2、工程內容：________________。

3、工期：____年____月____日至____年____月____日，共計____天。

4、質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。

5、合同價款：預算價格（大寫）________，￥________，包工包料。因設計變更或甲方根據需要要求進行變更，合同價款可作相應的調整，變更按實際增減工程量雙方協商解決，并按發包人提供的增減工程量預算為依據進行價款調整。但在工程竣工驗收合格后辦理結算時一次性調整。

6、工程施工完畢經雙方驗收合格后，甲方在一周內一次性支付工程總款的____%。預留____%的工程質保金。____年質保期滿后支付。

二、甲方權利義務

1、甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。

2、對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。

3、乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的可以直接終止合同。

三、乙方權利義務

1、負責工程項目正式開工前的.一切準備工作。

2、乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

3、乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。

四、工程質量、安全及文明、環保施工

1、乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。

2、安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理。

五、工程質量及驗收

1、本工程以國家制訂的施工以及驗收規范和甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互抵觸或異議的事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定標準。

2、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，并辦理驗收手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

六、爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向________人民法院提起訴訟。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務的，應按國家有關規定承擔各自的違約責任。

七、其它

1、本工程需要進行保險或有未盡事宜時，雙方應另訂補充合同，補充合同作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

甲方：

法定代表人：

簽訂時間：____年____月____日

乙方：

法定代表人：

開戶銀行：

賬戶：

簽訂時間：____年____月____日

木地板維修合同篇十三

甲方：________（以下簡稱甲方）

乙方：________（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商，甲方將內江市資中縣重龍鎮金山晶座一#樓項目的二次結構模板工程勞務承包給乙方、根據《建筑法》、《經濟合同法》、《勞動法》、《民法通則》等法律法規，本著公平、平等、互利互惠的原則達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：金山晶座一#樓項目

2、工程地點：內江市資中縣重龍鎮濱江路豐源食品廠旁邊

二、承包范圍及工作內容

乙方必須按照設計圖紙做好模板工程的二次結構的施工，如有增減，及設計變更，甲、乙雙方做好簽證，待模板工程完工后按實際工程量計算、承包范圍：所有構造柱，門窗過梁，上翻梁，壓頂，板帶，風井蓋，門樓欄板，止水帶，后澆帶等模板工程、樓內周轉料具要及時清理，不允許在樓內出現閑置周轉料具及材料，施工完畢后應清理干凈，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并碼放整齊。

三、質量

乙方必須按照相關是規范進行施工，工程質量一次性合格，超出規范的由乙方處理，在施工過程中，如出現大小質量事故，所造成的`一切經濟損失由乙方負責，并承擔相應的責任。

四、工程進度

從工人進場計算，按照磚砌體工程進度完成二次結構的模板施工。

五、單位及付款

1、乙方所承包的木工工價按混凝土接觸面面積計算，綜合為價_____元平方米。

2、按工程進度付款，每月付款一次，付款額度為所完工程量的_______在所有的模板拆完吊完、材料堆放好后付工程總款的_____，余款在粉刷完____日內付清。

六、違約

1、如乙方在施工過程中出現工人不到位、質量達不到規范要求、工期不能按約定時間完成，甲方有權終止合同待乙方出場后才做結算；并且只按完成工程量的____結算。

2、甲方如不能按時發放工人工資、材料不到位、管理人員故意刁難等，乙方有權終止合同，甲方必須按實結算。

七、本合同雙方簽字生效，付清工程款后自動失效；本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：________乙方：________

身份證號：________身份證號：________

電話：________電話：________

________年________月________日________年________月________日

木地板維修合同篇十四

發包人：xx木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同范本。

一、 合同標的

甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、 承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、 承包期限

1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、 違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、 其它

1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

九、本協議經雙方簽字后生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

木地板維修合同篇十五

甲方：（簡稱：甲方）

乙方：（簡稱：乙方）

經甲乙雙方共同協商，甲方將項目

工程以包工，包制模，鐵釘，鐵線，電纜，電鋸電片及機械所有的電纜電線工具，包圖紙上木工制安及所有木工工程一次性承包給乙方施工，為安全保質保量金，工程結束后給予返還。

一，承包單價；乙方所承包的木工工程，其單價按建筑面積的（____）元/㎡（包括基礎地下室設施及屋頂斜屋面n型線條主體），按此單價為最終結算價，甲方不另追加乙方任何費用，面積計算以圖紙為準。

二，承包范圍；乙方按設計圖紙，設計變更完成該工程所有的木工工程，（含附屬零星工程木工及基礎設施的制安，負責工程完工后，所有的模板，方條，頂木，步步緊，方條等的清理及按甲方要求制定的地方分類堆放好）。

三，乙方負責：

1.乙方應付責組織本工程所需要的熟練工人，機械工具輔助材料，熟悉施工圖紙規格按照設計圖紙施工規范及安全生產條列，進度計劃國家品質標準施工。

2.服從項目管理人員及施工員統一指揮，調配和檢查，遵守項目人員制定的各項規章制度，不準隨意浪費甲方原材料，如發現乙方隨意浪費，甲方有權要求乙方按原價加倍賠償。

3.乙方不得在工地上無理取鬧不服從甲方現場管理人員統一指揮調度及阻止別的施工班組施工的，發現一次罰款500元，累次不改甲方有權單方面終止合同，乙方按實際完成工程量的60%結算，并自動退場。

4.主體施工過程中，乙方應按時，按質，按量完成施工任務。不準有爆木。漏漿現象，發現有出以每處50—200元罰款，并即時處理，因木工驗收不合格造成返工，甲方有權要求乙方加倍賠償一切浪費的原材料及需別的施工班組配合返工所需人工工資，工程所有爆木，漏漿處，乙方應及時處理掉。尾期工程中需要制安的應隨叫隨到，不到的話，甲方有權請他人做，其工資按市場價格雙倍從乙方未付工程款中扣除，影響工期的按合同規定處罰，乙方應無異議。

四，甲方負責；

1.負責對乙方的圖紙技術交底及安全三級教育，指導，檢查乙方施工過程中的施工質量。

2.按合同約定按時支付工程款。

3.無償提供乙方的住宿及生活用水用電，（不含電磁爐用電）

五，工期要求；

1.乙方應嚴格按照項目部制定的各項施工進度計劃進行施工，具體進度計劃按項目部制定的施工進度計劃。

2.乙方不能按甲方進度計劃完成工期內的工程量時，甲方有權高價在外面請人幫忙完成，乙方無權阻擾，其工資從乙方工程進度款中扣取，工期拖延一天處以500—5000元的工期處罰金，按工期計劃乙方提前完成應給與獎勵。

3.因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有權單方面終止合同另找施工隊，結算按實際完成工程量的60%結算，結算時間按工程主體全部封頂后結算，余下的部分作為重組新班組和甲方的損失費用。

六；質量標準；

規格按照施工圖紙設計變更通知及現行的國家有關強制性規范規定施工，并達到國家工程品質驗收合格標準，如有返工給甲方造成材料浪費或延誤工期的，甲方有權追究其賠償責任并罰款，費用從乙方工資中扣回。

七，安全要求；

1.乙方工人進入施工現場都必須遵守安全操作規程，佩戴安全帽，穿工作服，穿膠鞋上班。

2.上班時間不許喝酒，打鬧，嚴格安全生產條例方針，及項目部組織所要求的安全知識講座內容交底，進行施工。

3.如乙方在施工過程所造成的任何安全事故，由乙方負全部責任和費用及事后處理，與甲方無關。

4.不帶安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的發現一次每人每次30元罰款，此款從工資中扣除，并通報批評，現場嚴禁帶小孩或社會閑雜人員進入工地，住宿，逗留。

八，付款方式；本工程第一次按工程總量的三樓付款80%，然后按月進度工程量的80%付款。余款在完成承包內工作后兩個月內結清。

九，本合同未盡事宜，雙方可根據情況隨時協商補充，補充協議與本合同具有同等效力。

十，本合同書自簽字之日起生效，工程竣工，工程款全部結清后本合同法律效力自行終止。

十一，本協議一式兩份，雙方各持一份，同時具有相應法律效力。

甲方（簽章）

乙方（簽章）

二o____年___月___日

二o____年___月___日

木地板維修合同篇十六

供方： (以下簡稱甲方)

需方： (以下簡稱乙方)

雙方根據《_合同法》及相關的法律、法規在平等互利、友好協商的基礎上，就供方向需方出售模板的相關事宜達協議如下：

注：一、以上表中的模板數量是預算量，實際數量按施工需用要計算，多退少補，再據實際數量計算價格。

二、質量技術標準：質量以需方在供方取的樣品為準，如果和樣品不一致，供方應在五小時內調換符合需方要求的.產品，否則需方有權中止合同并收取供方總款項的20%違約賠償金。

三、交貨地點：開縣開州大道新世紀至漢豐湖酒店段。

四、運輸及運輸費用：由供方辦理運輸，費用由供方承擔，按需方計劃要求按時交貨。

五、交貨期限：由需方提前三天通知為準，供方無條件在三天內供貨。否則需方收取供方總款項的20%違約賠償金。

六、結算方式及期限：每批貨到需方施工現場，驗收合格后，一周內付清所有貨款。

七、解決合同糾紛的方式：出現合同糾紛，雙方協商解決，如協商不成，由所在地法院訴訟解決。

八、違約責任：一方違約，應給付對方總數量貨款20%的違約金。

九、本合同一式貳份，供方一份，需方一份，雙方方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木地板維修合同篇十七

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、（用承攬方原料完成工作的.）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

風險提示：

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

風險提示：

加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

風險提示：

運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

第十條轉包

風險提示：

在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（____）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

木地板維修合同篇十八

甲方：________

乙方：________

根據上《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商達成一致，訂立本合同、

一、工程名稱

寧波市漁業互保綜合用房項目

二、工程地點

位于中山西路以北，文化路以西，寧波市塑料四廠2號地塊

三、承包方式

木工清包（包括機械設備、工具用具、周轉材料及安全文明設施）

四、承包范圍

1、施工圖紙范圍內的木料工程；并包含為完成承包內容內工程所必須進行的其他性輔助工作（建筑垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放）、

2、現場臨建的搭拆（甲方提供材料，乙方負責人工）

3、小型材料：鐵釘、膠帶、鐵絲，雙面膠等由乙方自理。

五、開工日期

________年________月________日

竣工日期：________年________月________日

六、工程面積及單位

1、此工程面積按時計算、面積計算按________定額規范計算。

2、每平方工程包價：每平方米________元、木工需提供鐵釘、膠帶、鐵絲，雙面膠等零星材料。

七、付款方式

地下室底板完成后支付合同價的10%，地下室頂板完成后支付合同價的30%，三層結構完成后支付合同價的15%，主體結頂驗收合格后支付至合同價的70%，工程竣工驗收合格后支付至合同價的80%，一個月內結清所有工程款。

八、雙方責任

1、甲方責任：

（1）每個單體工程向乙方提供壹套完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要損失。

（2）負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

（3）給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。

（4）保證原材料及時無誤地供應到現場（木材、方木等）。

（5）保證按時給乙方撥付工程款。

2、乙方責任：

（1）組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員，配備專職人員負責現場協調及會議的出席，安全文明施工，主要負責人保證吃住在現場。

（2）上報施工隊的人員名單，包括資質及各種上崗證件，保證農忙季節不停工。

（3）乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規章制度，不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、沖突；對有關部門提出的整改通知必須按時完成，否則，甲方有權對乙方進行罰款。

（4）嚴格執行特種工種持證上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。

（5）嚴格規范施工，保證每個分項分部工程符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔，并且返工造成的一切損失由乙方承擔。

（6）因乙方設備原因或人員原因導致甲方材料損失，由乙方承擔。

（7）施工中注意安全施工，如發生大小事故，均有乙方全部承擔。

（8）嚴格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。

（9）乙方應自行負責施工安全，因乙方原因造成乙方施工人員及其他班組施工人員工傷事故，費用1000元以內由乙方負責，超出1000元由甲方負責70%，乙方負責30%。

（10）乙方必須無條件服從項目部施工人員及其他管理人員指揮和調配，對多次違章作業和不聽勸告的，甲方有權終止合同，乙方中途退場按實際工程量70%結算。

九、安全合同內容

1、甲乙雙方必須自覺遵守、執行_《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規范，自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規定和行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規、規范標準及各項規定，監理及甲方的指示和通知，切實保障施工人員的安全與健康。

2、甲乙雙方都應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規程，特種作業人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。

3、乙方必須嚴格按照甲方現行的有關安全生產各項規章制度和管理方式，并按經濟合同有關條款加強自身管理，履行乙方責任，若因措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用由責任方承擔。

4、乙方必須執行下列安全管理制度：

（1）根據工程內容、特點，甲乙雙方應做好安全技術交底，并有交底書面材料，雙方各執一份。

（2）乙方必須執行進入施工場地須佩戴安全帽。

（3）乙方必須執行甲方的安全檢查制度。

1、乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度，并且嚴格貫徹實施。

2、乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。

3、乙方必須執行安全防護措施，設備驗收制度和施工作業轉換后的交接檢驗制度。

4、乙方必須執行安全防范制度。

十、現場文明施工及其人員行為的管理：

1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規定，必須符合公司現場標準化布置的要求，按公司的規定執行。

2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。

3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁鬧事。

4、現場必須做到節約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。

十一、合同有效期：

自____年___月___日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止，本合同書條款雙方必須嚴格執行，如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失、

十二、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁。

十三、本合同一式四份，由甲乙雙方各執兩份，本合同經雙方簽字蓋章后生效：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

木地板維修合同篇十九

承攬方：

身份證號：

電話 ：

定作方：_____________家具有限公司

法定代理人：

電話：

_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 ：加工產品及工價（見產品清單）

第二條 ：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

第三條 ：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

第五條： 驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條： 交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條： 結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

第八條： 其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條： 承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條： 定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

定作方（代表人）________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

木地板維修合同篇二十

發包方(甲方)：

法定代表人：

承包方(乙方)：

法定代表人：

依照《_合同法》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

第一條工程項目

一、工程名稱：

二、工程編號：

三、工程地點：

四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。

五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。

第二條工程期限

一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天(日歷天)，自____年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。

二、開工前____天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

1.因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

3、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工；

4、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

5.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工；

6.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

7.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。

8.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

四.工期提前。

施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。

1.提前的時間；

2.乙方采取的趕工措施；

3.甲方為趕工提供的條件；

4.趕工措施的經濟支出和承擔；

5.提前竣工收益(如果有)的分享。

第三條施工準備

一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地)；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。

二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

第四條物資供應

一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標：____________。

二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購；

三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔；不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。

四、本工程材料和設備差價的處理辦法：____________

第五條工程質量

一、本工程質量經雙方研究要求達到：____________

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

第六條工程價款的支付與結算

一、本合同簽訂后____日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的____%備料款，計人民幣________萬元；臨時設施費，按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元，安裝工程按人工費的____%計人民幣________萬元；材料設備差價________萬元，分____次支付，每次支付時間為____，金額________.

二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的____%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。

五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

第五條施工與設計變更

一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。

二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：

1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。

2.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。

3.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。

第六條安全施工

一、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。

二.發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

三.非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

第七條.工程分包

1.乙方可按協議條款約定分包部分工程。

2.乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。

第八條違約責任

承包方的責任：

一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。

二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按本合同關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。

發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

第十條糾紛解決辦法

建筑工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第()項處理：

(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁。

(2)直接向人民法院起訴。

第十一條合同的生效與終止

一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙雙方各執正本一份。其余副本由發包方報送機關、建設主管部門備案。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

合同簽訂日期：

簽約地點：

木地板維修合同篇二十一

甲方：

身份證：

乙方：

身份證：

經甲乙雙方共同協商，甲方將所承接華洋財富大廈工程，部分木工工程分發包乙方施工。為明確雙方各自的責任和義務，在自愿平等，互惠互利，自負盈虧的原則基礎上，確保施工質量，就濃縮施工進度，確保安全生產，雙方達成如下協議：

一、工程概況：

二、責任和義務

1、該工程，主體質量必須達到省優質結構標準，該工程按模板實際接確面積計算。

2、在施工過程中，因質量問題整改不及時，被政府主管部門，監理公司建設方及甲方發出：整改通知書或通報批評責令整改是，每次罰500-1000元，發現質量事故，并予以返工，一切損失費用由乙方承擔。

3、如乙方在施工管理混亂質量或安全事故頻出，已不能勝任該工程的施工任務，甲方可以辭退，如乙方在施工中途未經甲方同意，自行停工，甲方可拒絕結算工資，由此造成的所有損失由乙方承擔。

三、安全

經甲方考核，在合同履行期內，乙方必須嚴格按照協議內容及時按照操作規程施工，如發生安全事故，甲方積極配合，因事故造成的損失，分清責任后由責任方承擔。

四、工程款的結算及支付方式

地下一層結束后，兩星期內付工程量的50%如在非標層結束后，有部分人員要撤場的，結清工資生活費甲方按月支付乙方工人，每月1000元。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

木地板維修合同篇二十二

用工單位(甲方)：

(乙方)：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律規定，以平等、公平、自愿和誠信的原則，雙方就彬縣銀鑫名苑d、e、f座木工分包之事協商一致，訂立本協議，雙方共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、工程承包范圍(人工、包進度、包安全、包工程質量)

1、文明工地配合

2、控制線、小線自理。

3、小機械自理、電源線自理

4、扣件損耗2%，其他按市場價格賠償。

5、制作、組裝、拆除、拔釘、碼垛堆放。

6、勞動防護用品自理。

7、食宿自理

8、安全基金合同總價的2%扣除。

9、工傷事故五萬元以內自負，五萬元以上雙方協商解決。

10、由于無辜停工、勞力短缺影響工程進度，每工日罰款___元。

11、中途無辜退場，前工程量按30%結算。押金不退還

12、押金元整。

三、合同價款(不含稅)

按建筑面積每平方米___元，陽臺以1/2計算。二次結構每平米___元。輔材每平米___元

四、合同工期

以土建進度為準。

三、工程質量驗收標準

以施工方案及國家行業標準施工質量驗收規范。

文明工地建設省級標準

四、付款時間、方式

第一次付款基礎至四層封頂支付已完工程量的70％。

第二次付款主體封頂支付已完工程量的70％。

第三次付款主體驗收后支付至80%，竣工后支付至85%，其余結算完后六個月后付清。

五、合同簽訂及生效

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，承包分項工程完工后合同自動解除。

六、工程結算完后，甲方有權監督乙方付清工人工資，由于乙方與工人發生債權糾紛影響甲方信譽及工程進度甲方將予20____元罰款。

七、補充事項

人員持證上崗。

寶雞市第二建筑工程有限責任公司項目部現場管理獎罰規定，獎罰細則。

甲方：(簽字蓋章)

乙方：(簽字蓋章)

電話：

電話：