隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

承攬合同印花稅稅率篇一

第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。

第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應向甲方交付的設計成果

第五條設計費用及支付方法

1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。

2、支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

第六條雙方責任

1、甲方責任

甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

2、乙方責任

乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。

乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設計費金額相等。

由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）

簽定日期：___________

承攬合同印花稅稅率篇二

甲方：________

乙方：________

依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收）

3、本工程款分2次結清，其中：

（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）

（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

甲方：（蓋章）________

代表：________

乙方：（蓋章）________

代表：________

承攬合同印花稅稅率篇三

承攬方(甲方)：________

定作方(乙方)：________

雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：________。

2.交貨辦法：________

(1)交貨地點：________

(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5.違約責任：________

6.附則：

(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

(5)貨物運達站。

(6)收貨人。

(7)合同糾紛的處理。

甲方(簽字蓋章)：________

乙方(簽字蓋章)：________

開戶銀行：________

開戶銀行：________

賬號：________

賬號：________

簽訂日期：________

承攬合同印花稅稅率篇四

建設單位：（以下簡稱發包方）：____

法定代表人：____

地址：____

開戶銀行：____

帳號：____

施工單位：（以下簡稱承包方）：____

法定代表人：____

地址：____

開戶銀行：____

帳號：____

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條工程名稱：____

第二條工程地點：____

第三條建筑面積：____

第四條工程價款及付款方法：____

第五條工程期限（開工、竣工時間）：____

第六條工程質量標準：____

第七條承包形式及材料設備供應：____

第八條發包方義務：

1、開工前______天，發包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（發包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）

2、按協議分工，開工前______天發包方辦好材料供應并交承包方簽認。

3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4、按協議負責按期撥款。

第九條承包方義務：

1、按協議分工負責材料供應。

2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發包方一式_____份。

3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4、竣工后，_______天內按規定將竣工資料整理好交發包方。

5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

第十條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用于承包方按照發包方的要求完成安裝任務；不適用于承包方按照發包方客戶的要求完成安裝任務。

2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發包方不承擔賠償責任。雙方確認：發包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經發包方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承包方得以發包方未支付報酬為由，對發包方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，發包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：（蓋章）

簽約日期：______年_____月_____日

承包方：（蓋章）

簽約日期：______年_____月_____日

承攬合同印花稅稅率篇五

保潔承攬合同

甲方（定作人）：

乙方（承攬人）：

甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。

本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。

1.承攬范圍：

2.工作標準(見附件)。

乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。

2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

（一）甲方的權利義務

1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

（二）乙方的權利義務

1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。

4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。

1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。

2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。

3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

附件：工作范圍及工作標準

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

簽訂地點:

承攬合同印花稅稅率篇六

委托方

承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

1．1 項目：________

1．2 制作地點：________

1．3 顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；

1．4 起訖時間、日期：________年________月________日

2．1廣告制作與安裝費

乙方按甲方要求進行加工制作。

2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。

4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。

4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。

4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向廣州當地人民法院起訴。

6．1 本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。

承攬合同印花稅稅率篇七

承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____

玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件

其中不帶抽屜：10件

玻璃臺面柜臺：18010095件

棉布貨架：18040200件

大百貨電器貨架：18080200件

小百貨貨架：18050200件

第二條加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：（蓋章）

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

日期：___________

承攬合同印花稅稅率篇八

地址：______

電話：______傳真：______

容器類委托加工承攬合同no：______

委托方：_____公司簽訂地點：______

受托方：______簽訂時間：______

標的、數量、價款：

1、驗收標準：按雙方確定的.樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

委托方：________ 公司受托方：______

法人代表：______ 法人代表：______

委托代表：______ 委托代表：______

傳真：______ 傳真：______

電話：______ 電話：______

開戶銀行：______ 開戶銀行：______

帳號：______ 帳號：______

地址：______ 地址：______

承攬合同印花稅稅率篇九

訂做方（以下簡稱需方）：____

承攬方（以下簡稱供方）：____

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名____規格____數量____單位____重量（噸）____單價____元/噸____價款（元）備注

箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量

總計：____總金額（大寫）____元整

二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：____承攬方：____

單位：____單位：____

法定代理人：____法定代理人：____

委托代理人：____委托代理人：____

電話：____電話：____

開戶行：____戶名：____

帳號：____卡號：____

郵編：____郵編：____

簽訂時間：_____年____月____日

承攬合同印花稅稅率篇十

委托方：簽訂地點：

承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、項目（制作）：________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

3、發布地點或形式：________

4、顏色：________

5、規格或材料：________

6、刊播次數、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________。（大寫________元整）

2、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向連云港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

承攬合同印花稅稅率篇十一

甲方：xx汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方：xxx 住所地： 法定代表人：電話：

鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。

甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：

一、合作項目標的：維修售后服務。

二、合作時間及地址：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣萬共xx萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資xx萬元作為投資。

雙方約定：

①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。

②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。

四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營

汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。

六、合作項目經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始，合作項目按每年xx元分攤場地費，于每xx年xx月xx日前入帳。

七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責任：

（一）、甲方：

①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。

②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

（二）、乙方：

①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③開發客戶并介紹給甲方。

九、特別約定：

①原__汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。

②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。

③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。

⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。

十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

代理人：

承攬合同印花稅稅率篇十二

委托方：___________（以下簡稱甲方）

承運方：___________

運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

甲方簽字（蓋章）：___________

乙方簽字（蓋章）：___________

時間：____年____月____日

時間：____年____月____日