隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。合同的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
裝修合同反訴狀篇一
地址：____________
乙方：____________
地址：____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價款：
金額(大寫)：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
a.負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。
b.做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。
c.甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
2.乙方責任：
a.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量.
b.做好現場文明施工、安全生產。
c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
e.服從甲方統一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期
本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。
2.如遇以下情況，工期相應順延：
a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;
b.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;
c.甲方原因影響下一道工序施工;
d.未按合同規定支付工程款而影響施工工期;
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;
f.甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質量
乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。
2.乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。
六、工程款的支付和結算
本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款;鋼構材料進場付合同款計人民幣：;彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
1.經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2.甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。
八、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則
本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2.合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同，具有與合同同等的約束力。
甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________
負責人(簽字)____________負責人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機：____________手機：____________
日期：____________日期：____________
裝修合同反訴狀篇二
甲方：___________
乙方：___________
為保證室內裝修工程在合理使用期限內的正常使用，經甲、乙雙方協商一致并簽訂本工程質量保修書。乙方在質量保修期內按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》和國家、肇慶市有關管理規定以及雙方簽訂的“室內裝修工程合同”及其補充協議中的約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
本工程質量保修范圍包括但不限于工程合同中約定的內裝修工程，以及雖未列明但工程合同中約定的乙方承包范圍內的其他工程。對于甲乙雙方工程招標選定施工單位/供貨單位的分包工程及材料設備供貨的保修工作，乙方應負責組織督促相應分包單位、供貨單位及時完成保修工作。
具體質量保修內容雙方約定如下：
1.設備、材料、構配件質量問題。
2.施工、安裝質量問題。
3.因乙方責任造成的其他問題。
對于上述內容按照國家法律、法規、規范及合同約定承擔質量保修責任。
二、質量保修期
本工程質量保修期自工程竣工且經甲乙雙方驗收合格之日起計，本合同工程質量保修年限為2年，其他涉及工程雙方根據《建設工程質量管理條例》及國家有關規定，各分部工程對應專業工程保修期年限根據各分部工程對應的以下內容進行質量保修期的約定，合同雙方當事人約定如下：
1、地基基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏工程，為_______年;
3、采暖、供冷系統工程為個采暖期、供冷期;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程和通風工程為_______年;
5、裝飾裝修工程為年;
6、其他項目的保修期為年。
三、質量保修責任
1.本工程在保修期內出現質量缺陷，甲方、物業公司或者甲方授權的其他管理單位
應當向乙方發出保修通知。乙方接到保修通知后24小時內，應當到現場核查情況并派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方、物業公司或者甲方授權的其他管理單位可委托其他人員修理，修理費用從質量保證金中扣除，同時書面通知乙方。
2.發生須緊急搶修事故，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。由乙方原因引起的事故，搶修費用由乙方承擔。非乙方原因引起的事故，搶修費用由事故責任人承擔。
3.在國家規定的工程合理使用期限內，乙方確保地基基礎工程和主體結構的質量，因乙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，乙方應承擔損害賠償責任。對
4.如乙方不能按照本保修書約定履行保修義務，則甲方有權利自行確定其他有資質的單位承擔保修工作，由此發生的費用由乙方承擔。甲方有權從質量保證金中扣除相應金額支付給保修工作的承擔單位。
四、質量保證金的留取
本工程雙方約定的工程質量保證金為工程合同結算價款的5%。
由甲方在工程施工合同中直接留取合同結算價款的5%作為質量保證金。
五、質量保證金的返還
自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿2年內，如乙方履行了本保修書約定的相應義務，則本質量保證金分兩期無息返還。該工程項目驗收合格后兩年內若出現任何質量問題，乙方負全部維修責任。若乙方未能履行保修責任，甲方或甲方委托的物業管理公司有權聘請第三方維修，所發生的費用在當期質量保證金中直接扣除，不足部分概由乙方支付。
自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿一年，且無任何質量遺留問題，甲方在收到乙方請款報告之日起15個工作日內無息返還工程結算總造價的3%;自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿兩年，且無任何質量遺留問題，甲方在收到乙方正式書面請款報告之日起15個工作日內，無息返還剩余的質量保證金。
工程質量保修期內即使工程質量保證金部分或全部返還乙方，乙方的保修責任并不因此減輕或免除。
六、其他
本質量保修書簽訂后，原工程施工合同中有關質量保修條款仍然有效，并成為本質量保修書的一部分。
本質量保修書有效期限至甲乙雙方履行完保修書約定的義務之日起失效。本保修書一式肆份，甲乙雙方各執貳份，同具法律效力。
甲方：___________
法定代表人：___________
或簽約代表人：___________
___________年___________月___________日
乙方：___________
法定代表人或簽約代表人：___________
___________年___________月___________日
裝修合同反訴狀篇三
上訴人：_________________
性別_____________________
出生日期________________
民族_____________________
住所_____________________
工作單位________________
電話_____________________
被上訴人：_______________
性別_____________________
出生日期________________
民族_____________________
住所_____________________
工作單位________________
電話_____________________
上訴人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號判決，現提出上訴。
上訴理由及請求：______________
此致
_________________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：_____________(簽章)
_________年_____月_____日
