隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
按揭中買賣合同的效力篇一
姓名：_________
國籍：_________
地址：_________
編碼：_________
聯系電話：_________
委托代理人：_________
國籍：_________
電話：_________
地址：_________
編碼：_________
乙方：_________
姓名：_________
國籍：_________
地址：_________
委托代理人：_________
聯系電話：_________
國籍：_________
電話：_________
地址：_________
編碼：_________
根據國家和_________省法律、法規和有關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落于_________位于第_________層，共_________，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米，房屋用途為_________該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本合同
第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
2、該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的_________%時，房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的_________%時，甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理：
乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按_________利率付給利息。每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自________年____月____日，至________年____月____日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_________該房屋買賣后，按照有關規定，乙方補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按計算，該房屋售價為每平方米_________元，總金額為_________元整。
第五條付款方式
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整，并應于本合同生效之日起____日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：
現金_________
支票_________
匯款_________。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起____日內，將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起____日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同
第五條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之
第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第_________種約定，追究乙方的違約責任。
終止合同，乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同
第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
終止合同，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，合同繼續履行。
第九條關于產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為________年____月____日。
第十三條聲明及保證
甲方：
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方：
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何
第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。
第十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十七條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給
第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十八條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
________年____月____日________年____月____日
按揭中買賣合同的效力篇二
甲方(購貨方)：_______________身份證號：___________________
乙方(供貨方)：______________身份證號：____________________
經甲乙雙方共同協商，現就甲方訂購乙方果場的蜜桔事宜，一致達成如下協議：
一、經甲乙雙方現場估算，乙方果場的蜜桔樹約__________株，總產量約_________斤，全部由甲方收購。
二、收購價格：__________元/斤。
三、定金：雙方簽訂協議時，由甲方支付定金_________萬元給乙方作保證金，定金在最后摘完果結數時作貨款扣除。
四、采摘時間：從_________年______月____日起至__________年_____月___日止摘完。采摘方式方法：其一可從_____年__月__日起一次性連續_______天采收完畢，每天約采收_______市斤;其二可在采摘時間內分期分批采摘完畢，具體批次、時間、數量由雙方協商決定。
五、交貨地點：由乙方采摘送到雙方商定的地方，具體地點為：______________________，甲方驗收過稱。
六、付款方式：甲方每(批)次收貨后運走前，即時按本合同收購價和實際數量付清當(批)次款額給乙方。
七、規格質量要求：
要求果品成熟，除嚴重的(指可見嚴重度在百分之以上)花皮果、凍傷果、灼傷果、蟲害果、煤煙果、青果、干榨果以及爛果、開裂果、落地果及
不列入收購范圍外，其余全部統級以本合同價收購。
八、違約責任：
1、甲方未按本合同約定的時間、價格、數量、質量要求收購乙方的蜜桔的，視為甲方違約，乙方有權決定單方面終止合同和不退回定金。
2、乙方要按本合同約定的時間、價格、數量、質量要求賣果給甲方，如出現下列情況，視為違約行為。
(1)乙方未經甲方同意，從本合同簽訂的果場采果供給第三方或從本合同所簽訂以外的果場充貨的，視為乙方違約，乙方要雙倍返還定金，甲方同時有權決定單方面終止本合同;
(2)乙方未能按本合同約定的時間、價格、數量、質量要求交貨的，甲方有權終止本合同并收回所交定金。
九、下列特殊情況和未盡事宜，雙方可協商后另行解決。
在合同約定采收時間到期前，如遇嚴重的連續霜凍或連續低溫凍雨等災害性天氣時，雙方認為可能會造成合同標的果品凍傷的，雙方應盡快協商解決辦法：一可協商提前摘果;二可協商提前終止本合同。如任何一方堅持執行原合同的，該方要對凍傷果負全責。甲方堅持執行原合同的，凍傷果全部由甲方按原合同收購價收購計算;乙方堅持執行原合同的，凍傷果甲方不負責收購，只收合同合格果。
十、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，中介人一份。本合同自雙方簽字(蓋章)時起生效。
甲方：________________(簽名)
乙方：______________(簽名)
中介：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
按揭中買賣合同的效力篇三
發包人：________________
承包人：_________________有限公司依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施事項協商一致，訂立本合同。
第一條：工程基本概括
1、工程名稱：_____________2、工程地點：____________3、工程內容：花卉育苗基質4、工程立項批準文號：__________5、資金來源：_____________第二條：工程承包范圍
1、花卉工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內容;2、花卉工程承包范圍內種植土的人工整理、苗木栽植;3、花卉的養護管理，保證養護期內花卉、地被植物正常生長。
并保持良好的景觀效果。
4、土建工程質量保修。
第三條：施工工期限共________個工作日。
議定自_______年___月____日開工，至_______年___
月______日全部栽植結束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延)。
第四條：工程質量標準：在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工，認真執行現行國家施工及驗收規范。
何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。
如因施工原因造成的質量不符要求而發生的返工費用，由承包人負責。
第五條：材料和設施供應：凡包工包料工程由乙方負責采購調運進場;并應保證其所提供的材料符合本合同約定的質量、規格等要求，否則，承包方應無條件及時更換，若因此影響工程進度，工期不予順延，給發包人造成損失的，承包方應足額賠償。
第六條：工程價款及付款方法：本工程款按下列辦法分期付款。
1、本工程采用承包方式;全包2、工程價款__________萬元(暫定價以決算價為準)。
3、付款方式：工程竣工驗收后結算總工程款的________%，養護期12月后結清_________%余款第八條：雙方的權利和義務
1、工程師：在工程施工中，發包方委托為施工監理;承包方指派為工程項目負責人，承包方應接受發包方及監理單位的現場管理和對花卉工程養護的監督考核;2、發包人工作：做好施工場地的“三通一平”，制圖會審及設計交底;協調處理地下管線、鄰近建筑物;古樹名木的保護工作;3、承包人工作：承擔施工安全保衛工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物，施工場地的清理工作;提供施工組織設計和進度計劃。
第九條：種植要求
1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準;2、花卉要保證質量，由監理工程師驗收合格后，方可進行栽植;3、按圖施工，如需變動，經發包方、承包方書面確認之后，方可改動。
第十條：初步驗收：承包人在按照規定的施工期限完成栽植工程1個月，提出初步驗收書面申請，發包人在接到書面申請14日內組織有關部門進行初驗，并出具書面意見。
第十一條：工程變更：承包人在工程變更14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。
變更價款按下方法進行;
1、合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;2、合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提供適當變更價格，經發包人確認后執行。
第十二條;檢驗標準、方法、地點及期限;
1、工程施工驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規范》;2、養護管理：發包人對承包人的栽植養護管理(即質量保修)工作進行定期考核第十三條：竣工決算：
1、工程養護期(即保修期)結束時為竣工時間，在工程竣工后28日內，承包方提出竣工驗收書面申請和完整的結算資料，雙方應會同有關部門進行竣工驗收，并按照合同約定價款和調整變更的內容，進行工程竣工決算。
2、發包人收到承包人遞交的竣工決算報告及結算資料后28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。
發包人確認竣工結算報告后，支付工程竣工結算價款。
3、發包人收到竣工結算報告及結算資歷料后28天內無正當理由不支付工資結算價款，由發包人承擔違約責任。
第十四條：質量保修：養護期為
12個月，從施工結束之日起計算。
雙方應在簽定合同時簽定質量保修書，約定質量保修項目內容及范圍、保修責任。
質量保修書為合同的附件，須由雙方法定代表人簽字、加蓋公章。
第十五條履約保證金承包人在簽定合同時，向發包人交納_______元的履約保證金，待工程驗收后一次性返還，無息。
第十六條合同解除
1、發包方、承包方雙方協商一致，可以解除合同;2、發包方未按合同約定支付工程款導致施工無法進行，經承包方催要，發包方仍不支付工程款，承包方有權解除合同;3、承包方將其承包的全部工程轉包給他人或者支解以后以分包名義轉包給人，發包方有權解除合同。
4、因不可抗力導致合同無法履行，發包方、承包方可以解除合同;5、因一方違約致使合同無法履行，另一方違約致使合同無法履行，另一方可以解除合同;6、一方依據本條款的約定要求解除合同的，應當書面通知對方，并在發出通知前7天造知對方，通知到達對方時合同解除;7、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
第十七條合同的終止發包方、承包方雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包方向發包方交付竣工工程后，本合同即告終止。
第十八條安全施工承包應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
第十九條違約責任發包方、承包方雙方應嚴格按照本合同的約定全面履行自已的義務，若一方違反合同約定，需支付另一方合同總價款5%的違約金，并足額賠償給另一方造成的實際損失。
第二十條爭議的解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，按下列第________種方式解決;(一)、提交仲裁委員會仲裁。
(二)、依法向人民法院起訴。
第二十一條合同的生效和份數本合同一式肆份，發包方保存貳份，承包方保存貳份。
合同的訂立時間：_______年____月____日
合同訂立地點：__________________
發包方：______________承包方：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：_________委托代理人：______________
