隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

工程承攬合同篇一

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。

六、工程責任：

1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同篇二

建設單位：

（以下簡稱甲方）

施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓

二、工程地點： 精河縣和平小區

三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。

四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。

本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。

在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

3.1、以實際面積及變更進行結算；

3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。

3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。

一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。

7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。

7.2、乙方負責提供相關的資料。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：

年 月 日 年 月 日

工程承攬合同篇三

定作方:_______________

根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：_______________

a、承攬項目名稱：_______________

b、承攬項目地點：_______________

c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價格：

以實際粘貼面積_______________元計算。

f、工程量計算方法：

每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內容：

窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛生間防水層。

3、質量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：

工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

5、驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：根據定作方的要求而定。

8、安全施工條例：

1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：_______________承攬方：_______________

定作方代表：___________承攬方代表：_______________

工程承攬合同篇四

發包人（全稱）

承包人（全稱）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。

工程名稱：

工程地點：

工程承包范圍：

合同期限(絕對日期或相對日期)：

施工期限(絕對日期或相對日期)：

（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）

工程質量標準：

合同價格為人民幣（大寫）： 元。

除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。

合同訂立時間：年 月 日

合同訂立地點：

本合同在以下條件滿足之后生效：_____________________

發包人：承包人：

（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：

（簽字） （簽字）

工商注冊住所：工商注冊住所：

企業代碼：企業代碼：

郵政編碼： 郵政編碼：

法定代表人： 法定代表人：

授權代表： 授權代表：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

電子郵箱：電子郵箱：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 賬 號：

1.1 定義與解釋

1.1.1 通用條款，指根據法律、行政法規的規定，合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

1.1.2 專用條款，指根據工程總承包項目的實際，對通用條款進行補充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。

1.1.3 工程總承包，指承包人受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工（含竣工試驗）、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

1.1.4 發包人，指在合同協議書中約定的，被稱為發包人的當事人，包括其合法繼承人和經許可的受讓人。

1.1.5 承包人，指在合同協議書中約定的，被發包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。

1.1.6 分包人，指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務的，并具有相應資格的法人或其他組織。

1.1.7 發包人代表，指發包人指定的履行本合同的代表。

1.1.8 監理人，指發包人委托的具有相應資質的工程監理單位。

1.1.9 工程總監，指由監理人授權、負責履行監理合同的總監理工程師。

1.1.10 項目經理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

1.1.11 永久性工程，指承包人根據合同約定，進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和（或）試運行考核并交付發包人進行生產操作或使用的工程。

1.1.12 單項工程，指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。

1.1.13 臨時性工程，指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷，在現場所需搭建的臨時建筑物、構筑物，不構成永久性工程實體的工程。

1.1.14 現場或場地，指合同約定的用于承包人現場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

1.1.15 項目基礎資料，指發包人提供給承包人的經有關部門對項目批準或核準的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質）、協議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關數據等，設計所須的.基礎資料。

1.1.16 現場障礙資料，指發包人為承包人完成設計、進行現場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數據和其他情況的資料。

1.1.17 設計階段，指規劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

1.1.18 工程物資，設計文件規定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件，及竣工后試驗所需的材料等。

1.1.19 施工，指承包人把設計文件轉化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業。

1.1.20 竣工試驗，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項工程被業主接收前由承包商負責進行的試驗。

1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗。

1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項工程通過竣工試驗后，為使發包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備，由承包人與發包人進行工程交接，并由發包人頒發接收證書的過程。

1.1.23 竣工后試驗，指工程被發包人接收后，按合同約定由發包人自行組織的試驗、或在發包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。

1.1.24 試運行考核，指根據合同約定，在工程完成竣工試驗后，由發包人自行或在發包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。

1.1.25 考核驗收證書，指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后，由發包人簽發的驗收證書。

1.1.26 工程竣工驗收，指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復，并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發包人組織的工程結算與驗收。

1.1.27 項目進度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實施階段（包括：設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的）或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

1.1.28施工開工日期，指合同協議書中約定的，承包人開始現場施工的絕對日期或相對日期。

1.1.29 竣工日期，指合同協議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。

1.1.30 變更，指發包人書面通知或書面批準的，對工程所作的任何更改。

1.1.31 合同價格，指合同協議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。

1.1.32 合同價格調整，指依據合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

1.1.33 合同總價，指根據合同約定，經調整后的合同價格。

1.1.34 預付款，是指根據合同約定，由發包人預先支付給承包人的款項。

1.1.35 工程進度款，指發包人根據合同約定的支付內容、支付條件，分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款，及竣工后試驗的服務費等款項。

1.1.36 工程質量保修責任書，指依據有關質量保修的法律規定，發包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括：電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。

1.1.38 違約責任，指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

1.1.39 不可抗力，指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

1.1.40 根據本合同工程的特點，補充約定的其他定義。

1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據。

1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件

（4）本合同專用條款

（5）本合同通用條款

（6）標準、規范及有關技術文件

（7）設計文件、資料和圖紙

（8）構成合同組成部分的其他文件。

雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

也可采納監理人的解釋。當事人經協商未能達成一致或不接受監理人的解釋的，根據16.3款關于爭議和裁決的約定解決。

1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進行解釋的依據。

1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節假日之外的其他公歷日。

合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優先解釋和說明本合同的主導語言。

在少數民族地區，當事人可以約定使用少數民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

1.5.1 適用于本工程的國家標準規范、或（和）行業標準規范、或（和）工程所在地方的標準規范、或（和）企業標準規范的名稱（或編號），在專用條款中約定。

1.5.2 發包人使用國外標準、規范的，負責提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的標準、規范的名稱、份數和時間。

1.5.3 沒有相應成文規定的標準、規范時，由發包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求，承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法，經發包人認可后執行。承包人需要對實施方法進行研發試驗的，或須對施工人員進行特殊培訓的，另行簽訂協議作為本合同附件，其費用由發包人承擔。

1.5.4 遵守合同約定的標準規范進行設計、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規范的規定。

1.5.5發包人有權按照合同和適用法律規定的標準規范，對承包人的設計、實施提出安全、質量、環境保護和職業健康方面的建議、修改和變更。

1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規規定由發包人辦理并取得立項、城市規劃、區域規劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監督手續，及其他許可、執照、證件、批件等，發包人負責協調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時，發包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。

1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規、或行業規定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗，并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執照、批文和手續等，保證發包人免受因此造成的損失。并因此給發包人造成損失的，承包人按發包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤，由承包人負責。

1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關稅費。

工程承攬合同篇五

_______________有限公司(甲方)

_______________有限公司(乙方)

依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

1、250kva變受電工程的設計

2、設備購置

3、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配

合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：_______________元;

(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計_______________元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)

代表：_______________代表：_______________

工程承攬合同篇六

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條 工程名稱：________

第二條 工程地點：________

第三條 建筑面積：________

第四條 工程價款及付款方法：________

第五條 工程期限(開工、竣工時間)

第六條 工程質量標準________

第七條 承包形式及材料設備供應

第八條 發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條 承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

第十條 違約責任及獎勵條款

第十一條 其他協助條款。

第十二條 本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條 合同有效期及合同爭議解決。

發包方：________(蓋章)承包方：________(蓋章)

法定代表人：_____法定代表人：______

地址：________地址：_________

開戶銀行：______開戶銀行：_______

帳號：________帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

工程承攬合同篇七

甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包范圍：

第二條合同款項

本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發票，發票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(rmb)。總價含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節假日施工費用。

第三條工程款結算方式及期限

全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。

第四條施工要求

1、符合設備說明書或技術人員要求。

2、參照甲方現有的標準施工。

3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。

4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。

5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。

6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。

8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。

10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發生費用由乙方承擔。

1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(派駐費用已含在工程款中)。

2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。

3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規定》處理。

4、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。

5、凡甲方所發的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規定期限內(未規定期限者，以甲方發件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。

6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。

7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。

8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。

9、乙方發現施工內容與現場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。

10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。

11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。

1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發生人員、設備傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。

2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發生任何傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。

3、工程進行期間，乙方對各種可能發生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。

4、實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。

5、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

第五條工期要求：

1、工程工期：

(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。

(2)竣工日期：____年____月____日

(3)總日歷工期：天;

2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協商并簽訂補充協議，對提前或延期交付的工作成果按補充協議執行，補充協議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。

第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。

2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。

第七條技術資料、圖紙提供辦法

1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。

2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。

3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。

第八條驗收標準和方法

1、符合現行國家或行業標準并符合甲方使用目的，以合同明確規定的圖紙、質量要求作為驗收依據。

2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。

4、驗收時如發現品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。

5、雙方對工程質量有爭議，且經協商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第九條保修期及保修責任

1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發現質量問題，除甲方使用、保管不當等原因外，乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發生的一切費用由乙方承擔。

2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發生的費用從保固費中扣除。

3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.

第十條乙方的違約責任

1、未按合同規定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。

2、完成工作的數量少于合同約定，乙方應當照數補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。

3、在工程現場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。

4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。

5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。

第十一條甲方的違約責任

1、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。

2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。

第十二條合同的解除

1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:

(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;

(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;

(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;

(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;

2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。

3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務。

第十五條不可抗力

在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。

上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

第十三條爭議解決

本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協商處理完成后，再無息支付該工程款。

第十四條其他約定事項

乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。

第十五條附則

1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。

2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。經雙方簽字確認的補充協議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。

3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。

5、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。

發包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：

甲方：乙方：____年____月____日：

工程承攬合同篇八

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

1、質量標準：

2、質量檢驗及驗收辦法：

3、包裝要求及費用負擔：

4、交貨（運輸）辦法及地點：

5、貨款共計人民幣（大寫）：

6、結算辦法及期限：

7、其他：

第一點：甲方的違約責任

（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

（8）其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。

甲方：請填寫定作方

乙方：請填寫承攬方

法定代表人：

法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話

電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所

地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號

賬號：填寫承攬方賬號

年 月 日

年 月 日

工程承攬合同篇九

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯系電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的'，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：