隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

個人承包工程合同簽篇一

乙方：____________

由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

1、工程地點：____________

2、工程名稱：____________

1、承包內容：______站全部土建工程。

2、工程造價：一次性。

3、工程工期：自開工______日內完成承包全部承包內容。

1、污水地底板驗收合格后付______%，主體驗收合格后付至______%，發包方進行竣工驗收合格后付至______%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

2、工程質量：合格。

幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計______個月。

2、質保金：承包總價的______%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

甲方：____________乙方：____________

簽字：____________身份證號：_______

日期：_______年_____月___日________年_____月___日

個人承包工程合同簽篇二

甲方：

乙方：

甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的.木工工程達成以下協議。

一、工程概況。

1、工程承包方式：承包人包清工。

2、工期月日至年月按元/平方，按每塊板子元計算。

二、付款方式：工程驗收合格后一次性付清工資。

三、工程竣工，乙方應該提前通知甲方驗收。本工程由甲方設計施工方案。

四、關于安全生產及防火的現場治理約定。未經甲方同意，施工中不得隨意拆改原建筑物的結構及各種設備管線。

五、未經甲方許可乙方不得帶任何裝修材料出門，一經發現偷盜現象，按材料價格的拾倍賠償。

六、雙方款項往來均應出具收據，因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成工期延誤，經雙方確認，可順延。

七、本合同一式二份。雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

個人承包工程合同簽篇三

甲方同意將自己私人住宅樓建筑工程承包給乙方施工，為了明確工程內容及雙方的責任，本著互相協作、緊密配合，分工負責的原則，特商定如下條款，共同遵守。

(一)工程名稱：私人住宅地址：_____市_____區_____街_____號

(二)建筑面積：約_________平方米(按水平投影面積計算)。

(三)工程造價：約_________萬元，經雙方協商，每平方米造價_________(工錢)按人民幣計算，工程全部完工后按水平投影面積計算，此工程總造價_________(工錢)乙方不包開發票。夾層按_________層計算，窗飄板按上下計算，基礎按一層計算。

(四)結構形式：框架結構。外墻前左貼磚(紙皮磚)，后右水泥油抹光，內墻和天花板批檔打粗。天面水泥油光面。鋪地板及腳線、廚房、廁所貼瓷片到頂。搗制基礎、樓面時，甲方需提供混凝土泵車抽漿至樓面，樓頂層的欄圍墻_________米(超出部分甲方負責)。

(五)承包范圍：承包按本工程包工不包料，施工圖紙的全部土建工程，不包排污管、鋁窗及門制造安裝、不包雙飛及其它涂料;不包施工期間水電費;不包水電及防雷安裝;不包大理石、水磨石及水池、天面防水層;不包灶臺及外墻安全網、渣焊，不包排污、化糞池等工序。

(一)乙方只包工和施工的工具(機械和模板、頂撐、手排、竹排、腳手架)。

(二)如果甲方任何地方需要改動，超出部分由甲方自負。如確實要改動，應與乙方協商，額外補足工程款再行施工。

本工程于______年___月___日開工，___年___月逾期后的費用______。

(一)甲方責任：

1.甲方負責辦理報建手續，領取建筑施工許可證，搞好三通，并把電、水接到施工現場，安排并解決乙方人員的住處及水電等問題。

2.甲方必須派人到現場監督工程質量、進度及處理圖紙及其它不詳盡的問題。

3.在施工過程中，如遇到不能抗拒的自然災害(如臺風、水災、龍卷風、地震等)造成的損失，均甲、乙雙方分別負責;甲方損失由甲方負責，乙方損失由乙方負責。

(二)乙方責任：

乙方按施工圖紙及國家現行的施工規范實行施工，做好施工過程的安全措施及責任。

甲方預付______萬元給乙方購買板，以后每完成一砼工程付______萬元，完成每層紅磚借支______萬元，完成批檔每層工錢借支______千元，每個月按工程進度付給______%給乙方，其余部分竣工驗收后全部付清工程款，乙方負責施工過程的安全問題。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，共同執行本合同。

個人承包工程合同簽篇四

甲方：

乙方：

甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的`專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

一、房屋結構及承攬范圍：

二、房屋計價面積及工價支付方式：

3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付 元(大寫 元)作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元)，在粉刷完畢甲方驗收質量合格后，向乙方支付 元(大寫 元)，下?？铐椩?0____年 月 日前付清。

三、合同期限：

四、雙方的權利與義務

2、甲方應當提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用;

4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責，組織施工并進行監督，對房屋質量負責，乙方積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務。

五、違約責任：

5、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

個人承包工程合同簽篇五

發包單位： _______________ (以下簡稱甲方)

承包人：_______________ (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

______工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，______全長按______米計算。

第二條：施工方案

(1)、基底寬______米，厚______米，自下而上慢慢收至高度為 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為______，磚要好質量的青磚或紅磚)。

(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

(3)、完工后做圍墻______米左右。

(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定,工程期為______日，暫定于自_________年______月___日起至_________年______月___日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為______元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付______元，除總金額的百分之______質保金外，剩余部分______付，質保金______年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之______的違約金;逾期超過______天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于_________年______月___日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式______份，上方各執一份，上交______份。

發包單位(甲方)(蓋章)

授權代理人(簽字或蓋章) ：_______________

_________年______月___日

聯系電話：_______________

承包人(簽字或蓋章)：_______________

聯系電話：_______________

_________年______月___日

個人承包工程合同簽篇六

乙方：_________________公司 原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：

1、甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元(除本協議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔)，該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。

2、乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將__________全部安裝完畢;

3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向________市_______銀行遞交解封憑證。

4、乙方同意按照建筑法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。

5、對于_______建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉付。

6、甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。

7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。

8、本案訴訟費用由乙方承擔。

甲方：____________公司 乙方：____________公司

________年_____月_____日