隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
重慶市水利水電土建工程施工合同篇一
1.《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、xx公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf--020
8），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf--021
3）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf--021
4）配套使用。即將水利部范本（gf--020
8）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第條、”“《通用合同條款》”等改為“《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。合同編號：________________市水利水電土建工程施工合同示范文本發包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________委派現場代表：___________________________ 聯系電話:________________________________承包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________項目經理：_______________________________ 聯系電話:________________________________總工程師：_______________________________質量負責人：_____________________________監理人：（全稱）_________________________地址：___________________________________總監理工程師：___________________________ 聯系電話:________________________________監理工程師：_____________________________發包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1 工程名稱：__________________________
1.2 工程地點：__________________________
1.3 可研文件名稱、文號：_________________
1.4 初設文件名稱、文號：_________________
1.5 工程規模：__________________________建設任務：______________________________
1.6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________
2.2 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________
三、合同價款
3.1 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件
3）
3.2 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元（人民幣小寫_____________萬元）。其中：永久工程_________萬元；臨時工程_________萬元；安全措施費_________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件
2）
四、合同工期及進度
4.1 開工日期：_____________竣工日期：_____________
4.2 合同工期總日歷天數：_____________天
4.3 為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。 關鍵項目控制性工期表序號關鍵項目名稱最遲完工日期備注
4.4 承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：__________________________
五、雙方的義務和責任
5.1 發包人的義務和責任
5.
1.1 發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.
1.2 發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于________年____月____日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.
1.3 發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。 發包人主要人員的職權表 序號姓名職務在合同中的主要職權聯絡方式
5.
1.4 發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。提供的用地范圍為：____________________________期限：____________________________
5.
1.5 發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。提供承包人使用的工程為：____________________________期限：____________________________
5.
1.6 發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.
1.7 發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.
1.8 發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。 發包人負責提供的圖紙和期限序號圖紙名稱提交日期份數備注
5.
1.9 發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.
1.10 發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.
1.11 發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.
1.12 發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用；協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.
1.13 發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：____________________________
5.
1.14 發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.
1.15 其它責任：____________________________
5.2 承包人的義務和責任
5.
2.1 承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.
2.2 承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣（大寫）______________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人；履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.
2.3 承包人應在接到開工通知后____日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。 承包人向工地調遣或雇傭主要人員序號姓名職務在合同中的主要職責到達現場時限一主要人員1項目經理2總工程師3質量負責人4安全負責人二現場管理人員（人）1行政管理2技術管理三作業人員工種（人）1土石方工程2混凝土工程3灌漿工程4鋼筋安裝5金屬結構安裝6設備安裝7其他四特種作業人員（人）塔機機手放炮員安全員質檢員 承包人向工地調配施工設備和材料 一主要施工設備名稱規格型號數量用途到達現場時間123二主要材料123
5.
2.4 承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.
2.5 承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。 承包人負責提交的圖紙和文件表 序號圖紙和文件名稱提交時限提交發包人份數施工組織設計報告施工技術措施計劃年、月進度報表質量檢測與評定資料工序開倉（開工）資料竣工圖及驗收資料結算資料承包人應提供的施工圖
5.
2.6 承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.
2.7 承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.
2.8 承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.
2.9 承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.
2.10 承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.
2.11 承包人應在工程通過完工驗收后 天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.
2.12 其它責任：
六、監理人的職責
6.1 監理人應履行合同規定的職責。
6.2 監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3 監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制；負責設計變更審核和合同管理；協調建設各方關系；工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準；屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4 總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5 監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6 監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。 監理人的指示序號監理指示名稱監理指示主要內容1開工通知監理人按照有關規定，向承包人發布單位工程、分部（分項）工程、單元工程等開工通知。2監理審批文件施工組織設計審批文件，施工導流及度汛方案審批文件，工程質量評定項目劃分審批文件，試驗報告及質量標準審批文件，簽發施工圖紙等。3工序及隱蔽工程驗收簽證重要工序及隱蔽工程必須經監理工程師批準后，才能進行下一工序施工。4施工過程質量控制指令要求承包人提供試驗和檢測成果；停止各種違章作業行為；停止不合格的材料、設備、設施的安裝與使用；要求對不合格工序進行補工或返工；對造成質量事故或多次嚴重違規的責任人提出處理意見；質量缺陷或質量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監理可以做出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。5施工過程進度控制指令承包人加快工程建設進度或加速施工的指令，督促承包人做出調整安排、編報趕工措施報告，報監理批準，并督促實施。6工程造價控制指令工程量審定表、工程進度結算表、完工結算審簽資料等。7現場協調指令工程變更、價格調整、工程停工或緩建、合同終止、違約責任劃分，多家承包人交叉作業干擾，現場矛盾協調等指令。
七、質量
7.1 承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后_______天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2 承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每_______個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3 監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4 承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收， 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5 發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責；如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6 承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前____日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后_______個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7 隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8 工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9 承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1 發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2 發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》（水利部令第26號），認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工____日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3 監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4 承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5 承包人必須依法取得安全生產許可證（安全生產許可證編號為______________），并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員_______名。
8.6 承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7 對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《____市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序（試行）》的相關規定進行處置。
8.8 發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1 計量
9.
1.1 本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.
1.2 計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.
1.3 本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.
1.4 工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.
2.1 工程預付款（
1）工程預付款總金額為合同價格的_______%，分兩次支付給承包人。
第一次支付預付款總額的_______%，
第二次支付金額為該預付款總額的_______%。
（2）
第一次預付款應在本合同簽署后_______天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付；
第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的_______天內支付給承包人。
（3）工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_______%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_______%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：_____________________式中r--每次進度付款中累計扣回的金額；a--工程預付款總金額；s--合同價格；c--合同累計完成金額；f1--按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例；f2--按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.
2.2 工程材料預付款
（1）形成本合同永久工程的_____________________等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求；
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫；
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
（2）預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的_______％，在月進度付款中支付。
（3）預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的16平均扣還。
9.
2.3 工程進度付款
（1）進度款按月支付。
（2）承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請____日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期
第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
（3）月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第
9.
2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第
9.
2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第
9.
2.1款和第
9.
2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第
9.
2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.
2.4 保留金
（1）由監理人從
第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留_______%作為保留金（其計算額度不包括預付款和價格調整金額），直至扣留的保留金額達到合同價格的_______%為止。
（2）在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的12在月進度付款中支付給承包人。
（3）在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的12支付給承包人。
（4）發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.
2.5 完工結算在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單（一式四份），并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超過銀行同期貸款利率）。
9.
2.6 最終結清承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單（一式4份）和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.
2.7 發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：_____________________
9.
2.8 價格調整
（1）價格調整的差額計算對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第_______種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的_______%時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的_______%時，取其絕對值大于_______%的部分為合同價格的調整數。調增時，價格調整方法為_____________________調減時，價格調整方法為_____________________
（2）除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
（3）承包人工期延誤后的價格調整由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
（4）法規更改引起的價格調整在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第
9.
2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1 變更
10.
1.1 沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.
1.2 變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
（1）工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
（2）工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：_____________________
10.
1.3 由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任；由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.
2.1 承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包；不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程；承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.
2.2 主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.
2.3 在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
（1）由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
（2）由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規定的期限內完成合同任務。
（3）項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同；如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.
2.4 發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.
2.5 除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。十
一、違約與索賠1
1.1 在履行合同過程中，承包人未按第
5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：1
1.
1.1 承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤；1
1.
1.2 承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去；1
1.
1.3 未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地；1
1.
1.4 承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備；1
1.
1.5 由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤；1
1.
1.6 承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補；1
1.
1.7 承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。1
1.2 由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金_______元天，累計不超過_______元。1
1.3 承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改；監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的_______%（5%～10%）向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。1
1.4 在履行合同過程中，發包人未按第
5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：1
1.
4.1 發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件；1
1.
4.2 發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙；1
1.
4.3 發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤；1
1.
4.4 由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。1
1.5 由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期；若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。1
1.6 發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的_______%向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。1
1.7 索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。1
1.8 索賠的處理。1
1.
8.1 監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。1
1.
8.2 監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。1
1.
8.3 雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付；若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。1
1.
8.4 若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。1
1.9 索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。十
二、工程驗收1
2.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。1
2.2 承包人應在接到監理人的指示后 天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。1
2.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用_______元，一次性支付給非責任方。十
三、爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第______種方式解決：
①由_______仲裁委員會仲裁；
②向人民法院起訴。十
四、其它1
4.1 本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為_______個月。1
4.2 本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。1
4.3 雙方應按《廉政合同》范本（見附件
7），在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。1
4.4 雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名（或簽章）并加蓋單位公章（或合同專用章），合同生效。1
4.5 承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。1
4.6 本合同一式_______份，具有同等法律效力，雙方各執______份。十
五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料發包人：（公章）___________ 承包人：（公章）___________法定代表人：（簽名）_______法定代表人：（簽名）_______現場代表：（簽名）_________項目經理：（簽名）_________地址：_____________________地址：_____________________編碼：_________________編碼：_________________電話：_____________________電話：_____________________傳真：_____________________傳真：_____________________開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________帳號：_____________________帳號：________年____月____日 《廉政合同》范本工程建設施工廉政合同項目法人（甲方）________________施工單位（乙方）________________為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條雙方的責任
（一）嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
（二）嚴格執行_____________________建設工程的合同，自覺遵守合同。
（三）雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
（五）任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
（六）發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條甲方應遵守的內容
（一）甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
（二）甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
（三）甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
（五）除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條乙方應遵守的內容
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
（二）乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
（三）乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
（四）乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
（五）乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
（六）乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條違約責任
（一）甲方及其工作人員違反本合同第
一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
（二）乙方及其工作人員違反本合同第
一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償；情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至________年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條本合同作為_____________________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。甲方單位：（蓋章）______乙方單位：（蓋章）______法定代表人：____________法定代表人：____________地址：__________________地址：__________________電話：__________________電話：__________________監督單位：（蓋章）______ 電話：__________________ ________年____月____日 ____市水利局制定____市工商行政管理局監制
返
重慶市水利水電土建工程施工合同篇二
案號（20__）浦民二（商）初字第660號
尊敬的審判長，審判員：
作為本案被告特別授權委托代理人，經認真研究本案相關事實，證據及有關法規，我們認為本案爭議焦點有三：1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益，因此保險合同無效。此外，貨損一不屬自然災害，二非保險責任范圍內的意外事故所致，充分的證據表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即：因綁扎不當及包裝不當所致。依相關保單，保險條款及法規，不屬保險責任范圍，屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考：
為便于合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實如下：
20__年10月30日原告與中國*一冶金建設公司訂立“汽車運輸協議”約定：在運輸途中設備如有損壞，由承運人全權負責；接受貨方委托，代辦貨物保險（原告證據2）；
20__年11月1日原告向被告投保國內水路，陸路貨物運輸綜合險，保險標的為：“吊車200噸”。被保險人為原告（原告證據1）。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。
11月3日貨運抵目的地后，經貨，運雙方派員查看，發現吊車臂桿磨損，并簽發一份“貨物運輸簽收單”。（原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單）確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損（被告證據1）。
11月7日，貨主，承運人，日本供方及進口商四方經現場勘驗，確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認：在運輸中出現磨損（原告證據3）。
20__年6月托運人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據8）。
一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。
本案投保人是承運人，承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益，不能投保貨運險；貨運險性質上屬財產保險，其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益，并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管，照料之責，對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責，而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險（保險法第50條）。因而可以投保貨運責任險。
原告作為承運人本應投保貨運責任險，卻向保險人投保一般貨運險，并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協議第8條約定接受貨方委托，代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益，因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益，依保險法第12條相關規定，本案保險合同無效。
<保險法>第12條規定：投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的，保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。
就貨運險而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權人，當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益，對貨物本身的財產權并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。
假設承運人是為貨主代辦保險，那么被保險人是貨主而非承運人，承運人仍無權依據保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致，而運輸合同約定：在運輸途中，設備如有損壞，由承運人全權負責（原告證據2）。此外，相關的法規亦明確規定，雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償，但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償的，保險人賠償保險金時，可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額（<保險法>第45條）。因此，無論原告是否為貨主代辦保險，也無論保險合同是否有效，承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險，同時自已應向保險人投保貨運責任險，才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。
二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。
綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任，保險人依法不承擔保險賠償責任。此節事實有下述相關證據證實。（1）20__年11月3日承運人與貨主簽定的：貨物運輸簽收單確認：因綁扎等原因（被告證據1）；（2）11月7日之會簽紀錄承認會簽了：貨物運輸簽收單。確認：發現7200吊車臂桿在運輸中出現磨損；發現7200吊車全車臂桿中有13節臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損（原告證據3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運輸貨物破損。（原告證據5）；（4）20__年11月12日原告致函被告承認：在運輸過程中造成貨物損壞。（原告證據6）；（5）20__年2月4日原告致進口商函承認：發現7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現了多處磨損。（原告證據8）；上述五方面的證據相互印證證實，運輸過程中發生了貨損，貨損發生于運輸期間；貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍，而是屬于保險除外責任。
綁扎不當顯然屬承運人責任。查<公路貨物運輸合同實施細則>第11條：承運人責任：貨物要捆扎牢固，苫蓋嚴密。<汽車貨物運輸規則>第五十九條搬運裝卸作業完成后，貨物需綁扎苫蓋篷-布的，搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固；而保單約定的保險條款第四條規定：被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。
包裝不當則屬于托運人責任。<合同法>第156條和第306條明確規定：托運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當采取足以保護標的物的包裝方式。對此<公路貨物運輸合同實施細則>第11條及<汽車運輸規則>第35條亦有相似規定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。
三本案貨損不屬于保險責任范圍。
保單約定的保險條款為：1994年<國內水路，陸（鐵）路貨物運輸保險條款>.規定：承保因受保險責任范圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之，保險人承擔保險責任的前提條件有二：一是保險責任范圍內的；二是因該范圍內的自然災害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。
本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同，后者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致損壞即可，前者舉證責任屬索賠方，亦即，原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據證明貨損系由于列明風險所致。反之，有充分的證據證實貨損系由于承運人的原因，亦即因綁扎不當所致。
該保險之基本險中包括列明的五種情形，并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時，保險人才應依約承擔保險責任；而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者，保險人才應承擔保險責任。反之，除外條款明確規定：由于包裝不善，由于被保險人的過失所致的貨損，屬保險除外責任。
本案貨損不是因自然災害所致，此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內的意外事故所致，。反之，充分的證據證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定，保險人不承擔保險責任。
綜上所述：原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險，因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致，既不是基本險也非綜合險承保范圍，且屬保險除外責任，當然不屬保險責任范圍。托運人已經從貨損責任人處取得賠償，依法保險人不再承擔保險賠償責任。基于上述事實和理由，敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
－－－－－公司
特別授權委托代理人：
年月日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇三
發包人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
委派現場代表：________________ 聯系電話___________________
承包人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
項目經理:_____________________ 聯系電話___________________
總工程師:_____________________
質量負責人:___________________
監理人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
總監理工程師：________________ 聯系電話 __________________
監理工程師：__________________
發包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：__________________________________________
1.2工程地點：__________________________________________
1.3可研文件名稱、文號：________________________________ 。
1.4初設文件名稱、文號：________________________________ 。
1.5工程規模：__________________________________________ ;
建設任務：__________________________________________ 。
1.6工程概算審批總投資____________________萬元;資金來源：_________________________ 。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號)
______________________________________________________ 。
2.2主要合同工程量：(以招投標文件為準)________________________________________ 。
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：____________________________________(詳見合同附件3)。
3.2合同總價人民幣(大寫)：____________________萬元(人民幣小寫________萬元)。其中：永久工程_______ 萬元;臨時工程_______萬元;安全措施費________萬元;技術措施費_________萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
4.1開工日期：___________ ，竣工日期：____________ 。
4.2合同工期總日歷天數：____________天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
序號關鍵項目名稱最遲完工日期備注
4.4承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：______________________ 。
五、雙方的義務和責任
5.1發包人的義務和責任
5.1.1發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.1.2發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于______年______月____日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.1.3發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
發包人主要人員的職權表
序號姓名職務在合同中的主要職權聯絡方式
5.1.4發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。
提供的用地范圍為：_______________________________________;
期限：___________________________________________________。
5.1.5發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為：_________________________________;
期限：___________________________________________________。
5.1.6發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.1.7發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.1.8發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
發包人負責提供的圖紙和期限
序號圖紙名稱提交日期份數備注
5.1.9發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.1.10發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.1.11發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.1.12發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.1.13發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：______________________________________________
5.1.14發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.1.15其它責任：_____________________________________________
5.2承包人的義務和責任
5.2.1承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.2.2承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫) ___________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.2.3承包人應在接到開工通知后________日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。
5.2.4承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.2.5承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.2.6承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.2.7承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.2.8承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.2.9承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.2.10承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.2.11承包人應在工程通過完工驗收后________天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.2.12其它責任：_________________________________________
六、監理人的職責
6.1監理人應履行合同規定的職責。
6.2監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準;屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
監理人的指示
序號監理指示名稱監理指示主要內容
1開工通知監理人按照有關規定，向承包人發布單位工程、分部(分項)工程、單元工程等開工通知。
2監理審批文件施工組織設計審批文件，施工導流及度汛方案審批文件，工程質量評定項目劃分審批文件，試驗報告及質量標準審批文件，簽發施工圖紙等。
3工序及隱蔽工程驗收簽證重要工序及隱蔽工程必須經監理工程師批準后，才能進行下一工序施工。
4施工過程質量控制指令要求承包人提供試驗和檢測成果;停止各種違章作業行為;停止不合格的材料、設備、設施的安裝與使用;要求對不合格工序進行補工或返工;對造成質量事故或多次嚴重違規的責任人提出處理意見;質量缺陷或質量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監理可以做出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。
5施工過程進度控制指令要求承包人加快工程建設進度或加速施工的指令，督促承包人做出調整安排、編報趕工措施報告，報監理批準，并督促實施。
6工程造價控制指令工程量審定表、工程進度結算表、完工結算審簽資料等。
7現場協調指令工程變更、價格調整、工程停工或緩建、合同終止、違約責任劃分，多家承包人交叉作業干擾，現場矛盾協調等指令。
…
七、質量
7.1承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后________天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責,詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每______個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收, 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前______日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。
承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后________個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號)，認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為_____________)，并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員__________名。
8.6承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
8.8發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1計量
9.1.1本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.1.2計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.1.3本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.1.4工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.2.1工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的________ %，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_______%，第二次支付金額為該預付款總額的________ %。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后______天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的________天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_______%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_______%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：
式中r——每次進度付款中累計扣回的金額;
a——工程預付款總金額;
s——合同價格;
c——合同累計完成金額;
f1——按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例;
f2——按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。
上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.2.2工程材料預付款
(1)形成本合同永久工程的_____________等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求;
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫;
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
(2)預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的_______%，在月進度付款中支付。
(3)預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的1/6平均扣還。
9.2.3工程進度付款
(1)進度款按月支付。
(2)承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請14日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
(3)月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第9.2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第9.2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第9.2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.2.4保留金
(1)由監理人從第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留_________%作為保留金(其計算額度不包括預付款和價格調整金額)，直至扣留的保留金額達到合同價格的________%為止。
(2)在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的1/2在月進度付款中支付給承包人。
(3)在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。
(4)發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.2.5完工結算
在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單(一式四份)，并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超過銀行同期貸款利率)。
9.2.6最終結清
承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單(一式4份)和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.2.7發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：__________________ 。
9.2.8價格調整
(1)價格調整的差額計算
對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第_______種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的_______%時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的______%時，取其絕對值大于________%的部分為合同價格的調整數。
調增時，價格調整方法為_____________________________;
調減時，價格調整方法為_____________________________。
(2)除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
(3)承包人工期延誤后的價格調整
由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
(4)法規更改引起的價格調整
在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第9.2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1變更
10.1.1沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.1.2變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
(1)工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
(2)工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：_______________________________ 。
10.1.3由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任;由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.2.1承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包;不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程;承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.2.2主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.2.3在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
(1)由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
(2)由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規定的期限內完成合同任務。
(3)項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同;如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.2.4發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.2.5除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。
十一、違約與索賠
11.1在履行合同過程中，承包人未按第5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：
11.1.1承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤;
11.1.2承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去;
11.1.3未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地;
11.1.4承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備;
11.1.5由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤;
11.1.6承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補;
11.1.7承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。
11.2由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金______元/天，累計不超過___________元。
11.3承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改;監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的___________%(5%~10%)向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.4在履行合同過程中，發包人未按第5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：
11.4.1發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件;
11.4.2發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙;
11.4.3發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤;
11.4.4由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。
11.5由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期;若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。
11.6發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的________%向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.7索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。
11.8索賠的處理。
11.8.1監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。
11.8.2監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。
11.8.3雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付;若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。
11.8.4若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。
11.9索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。
十二、工程驗收
12.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。
12.2承包人應在接到監理人的指示后______天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。
12.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用_______元，一次性支付給非責任方。
十三、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第______種方式解決：
①由_______仲裁委員會仲裁;
②向人民法院起訴。
十四、其它
14.1本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為______個月。
14.2本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。
14.3雙方應按《廉政合同》范本(見附件7)，在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。
12.4雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名(或簽章)并加蓋單位公章(或合同專用章)，合同生效。
14.5承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。
14.6本合同一式______份，具有同等法律效力，雙方各執_____份。
十五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料
發 包 人：______________(公章) 承 包 人：______________(公章)
法定代表人：______________(簽名)法定代表人：______________(簽名)
現場代表：________________(簽名)項目經理：________________(簽名)
地 址：_____________________ 地 址：_____________________
郵政編碼：_______________________ 郵政編碼：_______________________
電 話：_____________________ 電 話：_____________________
傳 真：_____________________ 傳 真：_____________________
開戶銀行：_______________________ 開戶銀行：_______________________
帳 號：_____________________ 帳 號：_____________________
___________年________月________日
《廉政合同》范本
工程建設施工廉政合同
項目法人(甲方)__________________________
施工單位(乙方)__________________________
為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條 雙方的責任
(一)嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
(二)嚴格執行____________建設工程的合同，自覺遵守合同。
(三)雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
(五)任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
(六)發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條 甲方應遵守的內容
(一)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
(二)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動;不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(三)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
(五)除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條 乙方應遵守的內容
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
(二)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
(三)乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(五)乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
(六)乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條 違約責任
(一)甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理;涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
(二)乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理;給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償;情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至五年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條 本合同作為______________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條 本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。
甲方單位：__________________(蓋章) 乙方單位：_______________(蓋章)
法定代表人：_______________________ 法定代表人：____________________
地 址：_______________________ 地 址：____________________
電 話：_______________________ 電 話：____________________
監督單位：__________________(蓋章)
電 話：_________________________
__________年_________月________日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇四
工程名稱：___________________________
發?包?人：___________________________
承?包?人：___________________________
重慶市水利局制定
重慶市工商行政管理局監制
使?用?說?明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf-20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的?“本合同《通用合同條款》第_______款”、“本合同《通用合同條款》第_____條”、“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
合同編號：_______________
重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本
發包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
委派現場代表：________________?聯系電話___________________
承包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
項目經理:_____________________?聯系電話___________________
總工程師:_____________________
質量負責人:___________________
監理人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
總監理工程師：________________?聯系電話?__________________
監理工程師：__________________
發包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：__________________________________________
1.2工程地點：__________________________________________
1.3可研文件名稱、文號：________________________________?。
1.4初設文件名稱、文號：________________________________?。
1.5工程規模：__________________________________________?；
建設任務：__________________________________________?。
1.6工程概算審批總投資____________________萬元；資金來源：_________________________?。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）
______________________________________________________?。
2.2主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________________________________?。
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：____________________________________（詳見合同附件3）。
3.2合同總價人民幣（大寫）：____________________萬元（人民幣小寫________萬元）。其中：永久工程_______?萬元；臨時工程_______萬元；安全措施費________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件2）。
四、合同工期及進度
4.1開工日期：___________?，竣工日期：____________?。
4.2合同工期總日歷天數：____________天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
序號
關鍵項目名稱
重慶市水利水電土建工程施工合同篇五
工程名稱：______________________
發包人：________________________
發包人：________________________
承包人：________________________
使用說明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf- 20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
合同編號：____________
重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本
發包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
委派現場代表：___________________________
聯系電話:________________________________
承包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
項目經理：_______________________________
聯系電話:________________________________
總工程師：_______________________________
質量負責人：_____________________________
監理人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
總監理工程師：___________________________
聯系電話:________________________________
監理工程師：_____________________________
發包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1? 工程名稱：__________________________
1.2? 工程地點：__________________________
1.3? 可研文件名稱、文號：_________________
1.4? 初設文件名稱、文號：_________________
1.5? 工程規模：__________________________
建設任務：______________________________
1.6? 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1? 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________
2.2? 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________
三、合同價款
3.1? 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件3）
3.2? 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元
重慶市水利水電土建工程施工合同篇六
發包人：(全稱)
地址：
法定代表人：
委派現場代表：聯系電話
承包人：(全稱)
地址：
法定代表人：
項目經理：聯系電話
總工程師：
質量負責人：監理人：(全稱)
地址：
總監理工程師：聯系電話
監理工程師：
發包人擬修建 工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3可研文件名稱、文號：。
1.4初設文件名稱、文號：。
1.5工程規模：;
建設任務： 。
1.6工程概算審批總投資萬元;資金來源： 。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號)
2.2主要合同工程量：(以招投標文件為準)
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：
(詳見合同附件3)。
3.2合同總價人民幣(大寫)： 萬元
(人民幣小寫萬元)。其中：永久工程 萬元;臨時工程 萬元;安全措施費 萬元;技術措施費 萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
4.1開工日期： ，竣工日期：。
4.2合同工期總日歷天數：天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
4.4承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：。
五、雙方的義務和責任
5.1發包人的義務和責任
5.1.1發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.1.2發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于 年月 日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.1.3發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
5.1.4發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。
提供的用地范圍為：
期限：。
5.1.5發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為：
期限：。
5.1.6發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.1.7發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.1.8發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
5.1.9發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.1.10發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.1.11發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.1.12發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.1.13發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：。
5.1.14發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.1.15其它責任：5.2承包人的義務和責任
5.2.1承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.2.2承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫)萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.2.3承包人應在接到開工通知后 日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。
承包人向工地調遣或雇傭主要人員：
承包人向工地調配施工設備和材料：
5.2.4承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.2.5承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.2.6承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.2.7承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.2.8承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.2.9承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.2.10承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.2.11承包人應在工程通過完工驗收后 天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.2.12其它責任：
六、監理人的職責
6.1監理人應履行合同規定的職責。
6.2監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準;屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
監理人的指示
七、質量
7.1承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每 個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收， 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前 日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。
承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后 個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號)，認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為 )，并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員 名。
8.6承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
8.8發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1計量
9.1.1本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.1.2計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.1.3本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.1.4工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.2.1工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的%，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的 %，第二次支付金額為該預付款總額的 %。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后 天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的 天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的 %時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：式中r--每次進度付款中累計扣回的金額;
a--工程預付款總金額;
s--合同價格;
c--合同累計完成金額;
f1--按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例;
f2--按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。
上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.2.2工程材料預付款
(1)形成本合同永久工程的等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求;
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫;
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
(2)預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的 %，在月進度付款中支付。
(3)預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的1/6平均扣還。
9.2.3工程進度付款
(1)進度款按月支付。
(2)承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請14日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
(3)月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第9.2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第9.2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第9.2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.2.4保留金
(1)由監理人從第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留
%作為保留金(其計算額度不包括預付款和價格調整金額)，直至扣留的保留金額達到合同價格的%為止。
(2)在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的1/2在月進度付款中支付給承包人。
(3)在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。
(4)發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.2.5完工結算
在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單(一式四份)，并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超過銀行同期貸款利率)。
9.2.6最終結清
承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單(一式4份)和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.2.7發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：。
9.2.8價格調整
(1)價格調整的差額計算
對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的 %時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的 %時，取其絕對值大于 %的部分為合同價格的調整數。
調增時，價格調整方法為 ;
調減時，價格調整方法為 。
(2)除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
(3)承包人工期延誤后的價格調整
由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
(4)法規更改引起的價格調整
在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第9.2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1變更
10.1.1沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.1.2變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
(1)工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
(2)工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：
。
10.1.3由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任;由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.2.1承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包;不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程;承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.2.2主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.2.3在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
(1)由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
(2)由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規
定的期限內完成合同任務。
(3)項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同;如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.2.4發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.2.5除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。
十一、違約與索賠
11.1在履行合同過程中，承包人未按第5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：
11.1.1承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤;
11.1.2承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去;
11.1.3未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地;
11.1.4承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備;
11.1.5由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤;
11.1.6承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補;
11.1.7承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。
11.2由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金元/天，累計不超過
元。
11.3承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改;監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的%(5%～10%)向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.4在履行合同過程中，發包人未按第5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：
11.4.1發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件;
11.4.2發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙;
11.4.3發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤;
11.4.4由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。
11.5由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期;若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。
11.6發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的 %向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.7索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。
11.8索賠的處理。
11.8.1監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。
11.8.2監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。
11.8.3雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付;若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。
11.8.4若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。
11.9索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。
十二、工程驗收
12.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。
12.2承包人應在接到監理人的指示后 天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。
12.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用 元，一次性支付給非責任方。
十三、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第種方式解決：
①由 仲裁委員會仲裁;
②向人民法院起訴。
十四、其它
14.1本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為個月。
14.2本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。
14.3雙方應按《廉政合同》范本(見附件7)，在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。
12.4雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名(或簽章)并加蓋單位公章(或合同專用章)，合同生效。
14.5承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。
14.6本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執 份。
十五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：(簽名)法定代表人：(簽名)
現場代表：(簽名)項目經理：(簽名)
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：年 月日
《廉政合同》范本
工程建設施工廉政合同
項目法人(甲方)
施工單位(乙方)
為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條雙方的責任
(一)嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
(二)嚴格執行建設工程的合同，自覺遵守合同。
(三)雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
(五)任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
(六)發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條甲方應遵守的內容
(一)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
(二)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動;不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(三)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
(五)除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條乙方應遵守的內容
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
(二)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
(三)乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(五)乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
(六)乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條違約責任
(一)甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理;涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
(二)乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理;給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償;情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至五年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條本合同作為 工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。
甲方單位：(蓋章)乙方單位：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
監督單位：(蓋章)
電話：
年 月 日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇七
甲方：_______________________
乙方：_______________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在雙方平等協商的基礎上，為進一步明確雙方在本工程施工事項中的權利和義務，順利完成本工程項目，雙方簽訂了本工程合同。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、資金來源：_______________________
二、承包方式
______平米包干(包工不包料)。
1、甲方負責交納稅金及各項管理費用，并提供鋼筋、混凝土、紅磚、砂石料、屋面瓦、防水材料、安裝材料、腳手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括現場內安全用電、臨時用水等。
2、乙方提供人工及技術，并包括施工工具、機械設備等輔助用具。
三、工程內容
圖紙范圍內的土建、室內外簡裝修、安裝項目及室外圍墻等，為該工程施工及施工現場內發生的一切用工(包括防水工程、屋面、門窗、內外墻面抹灰涂料、機械土方開挖回填、墻柱鋼筋電渣壓力焊、套絲等項目)。以上分包工程、乙方不計取任何費用。
四、承包費
按圖紙建筑面積計算，單價______元/㎡，工程竣工結算以實際施工建筑面積計算承包費。
五、工期
工期為______天，乙方必須依照甲方指定工期為準，嚴格服從甲方指揮，按照甲方指定的工期任務按時完成。
六、雙方約定應做的工作
1、乙方在認真履行本合同約定的前提下，必須服從甲方的統一協調、統一指令、統一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服從全局利益，一切從大局出發，保證甲方工程的正常實施。
2、在現場澆注砼施工時，技術人員必須堅守現場，發現缺一次，罰款____元(如須解手、吃飯等，應與旁站監理協商，兩人可輪換，但必須保持一人在場)。
3、乙方必須按時參加甲方和總監理工程師組織的有關工程會議。按照施工圖紙、設計總說明、圖紙交底、圖紙會審紀要、設計修改或變更，通知和現行《施工技術驗收規范》做好自檢、互檢、交接檢查工作，并按監理規范程序規定報驗審簽。
4、做好施工管理、維護現場整潔、道路暢通，做到活完場清，按照《______省建設工程安全文明施工管理辦法》的要求管理現場，對施工現場物料堆放混亂、道路不通、無組織排水、現場清理不及時者，提出警告并賠付甲方違約金____元/次。
5、乙方應按_______有關文明施工規定，做好文明施工工作。
6、施工過程中如發現施工隊某一班組工程質量不符合規范要求或工程進度緩慢，甲方有權責令乙方更換施工班組。乙方接到通知后必須在三天內更換。
7、甲方應做的工作：
(1)技術交底，各種原材料的檢驗，資料整理，每層樓主體控制線的放樣。
(2)解決周邊臨界關系，負責與各職能部門協調事宜。
(3)甲方所進材料的管理。
七、工程質量：合格工程
1、工程質量的評定以國家質量檢驗評定標準為依據，以內蒙古自治區標準規范為準。
2、若因乙方原因造成質量不合格，乙方應無條件返修至合格，并負責賠償因此給甲方造成的損失。
3、對乙方超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承擔。
八、付款辦法
每次工程款支付均必須經甲方項目技術負責人和項目經理簽證報總經理認可后支付(工程質量、工期必須滿足合同約定的標準)，如乙方施工質量不合格或工期不符合合同約定，甲方有權拒付工程款，并按照國家有關規定，本合同約定追究乙方有關責任。自簽字之日起支付乙方工程款最長不超過10天(公休日除外)。
九、安全文明施工
1、乙方應按市《建筑工程文明施工管理辦法》和建設部《建筑安全施工檢查標準》等有關規定，必須達到安全文明施工標準、乙方應采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工者安全和第三者安全，承擔因自身安全措施不力造成的全部損失。施工中所發生的一切人身傷亡事故均由乙方承擔，甲方概不負責任。
2、乙方施工中腳手架及護欄要按國家規范要求搭設，施工應符合國家安全規范要求。如乙方違反安全施工規定，甲方有權要求乙方停工，并視違規情節嚴重程度賠償甲_____──_______元違約金。
十、合同解除
除國家有關的規定外增加以下條款。乙方具有下列情形之一的甲方可以單方面解除合同：
1、明確表示或以自己的行為表示不履行合同主要義務的;
2、合同約定的期限內沒有完工，從甲方催告之日起五天內仍未完工的;
3、已經完成的工程質量不合格，并拒絕修復的;
4、未經甲方同意將工程轉包或分包的。
十一、合同效力順序
1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之處，以簽署日期在后的有關文件、協議、電子郵件等書面文字為準。
2、該合同未盡處，以國家有關法律、法規執行。
十二、工傷保險
甲方負責為員工辦理工傷保險。一切傷亡事故均有保險公司負責處理，超出保險規定不予報銷部分，有乙方負責。
十三、保修
自工程竣工驗收合格符合合同要求和工程資料全部移交之日起開始計算保修期，保修期為_____年。保修期內由乙方保修并承擔一切費用，非人為和機械及外界因素除外。
十四、違約責任
甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經濟損失，都要承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業工會，根據違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。乙方違約，按甲方獎懲辦法有關規定，承擔違約責任。
十五、其他
1、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，雙方簽字蓋章后生效。
2、其它未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，如發生爭議，協商達不到一致，申請勞動部門仲裁。
甲方：_________________乙方：_________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇八
甲方業主： 身份證號碼：
乙方施工方： 身份證號碼：
甲方現將在通羊鎮黃金咀村陳家灣的一幢四層私人住宅樓承包給乙方。以包工不包料形式施工，乙方包工項目：泥工、模板工、鋼筋工、要包以下材料：即模板、頂木、方條、升機架和一切施工機械等。經雙方友好協商如下：
一、工程質量要求：施工方必須按照嚴格的建筑施工規范來施工、工 人不能穿拖鞋上班、垃圾要及時清好、不能故意損壞財物、保質 保量完成工程項目.
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工隊工 人進場后一定服從甲方管理。嚴格按圖紙保質保量施工，甲方如 有更改圖紙，應提早通知乙方，需雙方協議后才進行施工。
三、乙方工價：進場施工、甲方提供水電、乙方按建筑實際面積計算、 每平方米按：貳佰伍拾元計算(￥250.00元)。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程進場后開工，每倒好一層樓面甲方 須付工程款壹萬伍仟元人民幣。
五、裝修工程嚴格按圖紙施工，批好內外墻水泥檔，甲方須付工程款 壹萬伍仟元人民幣。以上工程按85%結算、完工驗收合格后三 個月內一次付清全部工程余款。
六、竣工時間：每層按15天的工程量計算，從8月15日開始到10月15日封頂，不得延遲。
七、以上協議甲、乙雙方各執一份，都具有同等法律效力，如有工程 質量問題或其它問題，乙方負責解決。
注：工程施工責任：乙方施工隊應該按正規建筑操作程序施工、不得馬虎，如施工隊工人發生工傷或安全事故都由施工方負責，施工 隊、工人自己承擔一切費用與一切后果，一切與甲方無關，施工 隊和工人也自愿承諾放棄一切民事與法律追究責任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇九
甲方：
乙方：身份證號：
為滿足甲方承包高速公路tj12段路基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、工程內容：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工作內容：
4、承包方式：單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場，上月余留金不再退換。
乙方施工進度必須跟上甲方進度。
否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理：
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。
確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位后，三天內按乙方工程量附表單價的90﹪支付給乙方。
余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方，余5﹪作為質量保證金，待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。
工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜，經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，本著平等互利的原則，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商達成以下合同條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍及詳細部位：
本工程按甲方提供的施工圖紙全部基礎土建、隱秘設施及護欄走道板的施工。(包括拆除、打樁、回填、清理、三通一平、主體工程、施工報建手續)。
二、承包方式：
本工程在承包范圍內以包工包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內運輸、包工程驗收質量達到甲方檢驗標準及竣工驗收合格、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
三、承包價格：
承包總價格為：380,000.00元(大寫: 萬元整)。
承包價說明：
1、包材料使用的定額損耗率;
2、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;
3、甲方增派雜工幫助乙方清理場地、搬運材料等人工費在乙方工程款中扣除;
4、甲方增派機械協助乙方進行工程施工，人工費在乙方工程款中扣除。
四、付款方式：
1、土建施工進場支付
2、土建施工全部完工后支付
3、待整個工程項目驗收合格并辦理結算手續后支付剩余
4、支付方式：付款時采用支票或現金。
五、施工工期：
1、經甲、乙雙方協商，總工期歷時25天，開工時間20xx年4月1日，竣工時間20xx年4月25日。
2、因不可抗拒的客觀情況影響工程進度的，經甲、乙雙方協商，工期可相應順延。
3、乙方應在簽訂合同后2日內，提供本項目的施工進度表及施工組織計劃。
4、按施工進度表每個分項工程計劃最終完成時間每拖延1天，對乙方處以違約金100元，累計并罰，竣工每遲延一天，甲方對乙方處以合同總價5‰違約金，按雙方確認進度計劃延誤合計超過5天的，甲方有權通知乙方解除本合同，有關責任由乙方承擔。
5、若乙方工程工期明顯與控制點不符，甲方可要求乙方趕工，若乙方在收到甲方通知后3天內無明顯改進，或乙方無能力承擔工程任務，甲方有權增派或改派其它施工單位，由此增加的承包價差由乙方承擔，在乙方工程款中扣除，且乙方承擔甲方的工期損失。
6、如遇下述情況:
a) 甲方、建設單位重大設計變更影響;
b) 不可抗力嚴重影響施工;
c) 其他;
由乙方向甲方在24小時內辦理延期簽證。
六、質量條款：
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格做好工人技術交底，嚴格按照以上約定的標準進行施工;因乙方原因施工出現質量問題，乙方必須無條件、無償采取相關補救措施，直至消除質量隱患，并賠償因此給甲方造成的損失，工期不順延，甲方有權視乙方對施工質量的補救情況決定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取補救措施，直接解除合同，由乙方承擔補救費用，賠償因此給甲方造成的其它損失
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，否則甲方現場施工員有權按每工日200元另派工人設置標高控制點，派工費用由乙方負責，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內，否則由乙方承擔所有材料、人工損失。
4、乙方應提前4小時通知甲方辦理隱蔽工程、中間工程的檢查和驗收手續，未經驗收乙方擅自進入下一道工序施工的，該分項工程不予結算;因此給甲方造成損失或構成違約行為的，乙方應承擔相應責任。
5、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能報甲方驗收。甲方第一次驗收不合格，對乙處以 500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經甲方第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的70%結算，并限期辦理有關退場手續。
6、工程質量要求達到甲方檢驗的“優良”標準，若工程質量評定為“合格”，則按合同總價的95%結算。
七、定崗定員要求：
乙方的施工管理應實行定員、定崗制度，按工作量、工期進行定員、按建筑物部位進行定崗。詳細的施工小組人員名單在開工前必須書面報甲方，如不按此要求執行，甲方對乙方處以承包產值5%的違約金。
乙方按甲方要求定員定崗，如隨意調換工人充數，每次處以違約金60元/人。
八、甲、乙雙方職責：
(一)甲方職責：
1、甲方工作人員不得向乙方索取或收受乙方物質或非物質利益，不得刁難乙方，甲方財務員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員不得私自與乙方工作人員接觸，不得收受乙方工作人員給予的金錢以及其他財物，不得接受乙方工作人員的請客進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動，以及其他變相的受賄行為;甲方工作人員出現索賄行為的，乙方應及時向甲方監事會投訴。
2、進場前五天，甲方必須向乙方簽發施工隊伍進場通知書，乙方憑進場通知書辦理進退場手續及完工結算手續。
3、乙方進場時，甲方書面就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
4、提供施工圖一份。
5、甲方無償提供施工場地、生活場地。
6、甲方提供總水、電接駁點和各施工結構層的水、電接駁點各一個，其它部位用水由乙方自行接通。
7、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。
(二)乙方職責：
1、乙方不得對甲方工作人員給予物質利益或非物質利益，乙方工作人員不得私自接觸甲方財務人員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員，不得對其以各種名義給予金錢以及其他財物，不得與甲方有關人員進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動，以及其他變相行賄行為，一經發現甲方對乙方處以合同總價5%的違約金,工程款不予結算，給甲方造成經濟損失的，甲方有權繼續追索，構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
2、乙方隊伍進場時，提供“三證”(身份證、流動人口計劃生育證、勞務證)，須按當地政府外來人口的有關管理規定，申報辦理相關手續，如不辦理，發生的一切責任由乙方承擔。
3、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。
4、乙方自帶施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
5、乙方如需到甲方倉庫領用由甲方提供的材料，按甲方材料購進價在乙方工程款中扣除。
6、乙方應遵循甲方公司《成品保護的有關規定》，加強施工人員的成品保護教育，不得在結構物上隨意鉆打、剔槽、拆除結構物，否則甲方有權按規定從乙方工程款中扣除罰款。
7、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
8、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。
9、乙方新工人進場，必須于二天之內帶齊新工人身份證原件到甲方項目部辦理登記。
10、乙方工人必須持證上崗，如有發現無證上崗，每人每次處以違約金200-300元;造成嚴重安全事故的由乙方承擔一切責任，甲方不承擔任何責任或義務。乙方工人必須按規定戴好安全帽，甲方不定期抽查，有不戴安全帽者，按人/次罰款200元。
11、嚴禁乙方工人在工地打架、偷竊、鬧事、破壞公司財產，如有發生，雙方均處1000-20xx元違約金，情節嚴重者報送公安機關處理;乙方工人必須留宿工地，工地不得留宿外來人員，違者處以違約金每人每晚200元，因此而造成治安問題的，由乙方承擔一切責任，甲方不承擔任何責任或義務。
12、在執行合同期間，乙方對所有發生工程量簽證依據的數量、承包范圍、工作內容必須屬實，如發現簽證單內容有虛假記錄、串謀作弊等行為，則按分項工程價款的100%進行處罰。甲方有權終止合同，責令乙方退場，另選施工班組。情節嚴重者，送司法機關追究刑事責任。
13、乙方委派的現場管理代表，需持有與工程相適應的資格證書，負責履行本合同工程施工期間的施工質量、安全等相關事宜。
14、乙方施工完畢或中途退場，應在接到甲方書面通知之日起五天內，負責將其所有施工人員、施工機械、機具撤離甲方工地;逾期未撤離的，甲方有權采取任何強制措施，強行責令乙方退場，所生費用(包括甲方墊付的工人工資等費用)在乙方工程款中扣除，由此造成的經濟損失和法律后果均由乙方完全承擔，與甲方無關;
15、乙方中途退場，乙方結算的工程量及結算總價以甲方項目部驗收簽證結算為準;若乙方有異議，可書面要求甲方審定，審定結果作為乙方結算的最終依據。
九、安全條款：
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產制度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續保證甲方不負任何責任。
5、嚴禁乙方工人私自接電線、插座、電爐;開水龍頭不關者，發現每人次處以違約金200元整，從工程款中扣除。
6、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
7、特殊工種施工人員必須持有效證件上崗，如電焊工等。
8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
十、解決合同糾紛的方式：
因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向甲方所在地人民法院起訴。
十一、工程保修：
本工程竣工后一年內屬乙方保修期，保修期間如屬乙方質量問題由乙方負責保修。因不可抗拒或自然災害原因或甲方使用不當造成的問題不屬乙方保修范圍。
十二、其他：
a) 施工過程中如發現與本合同未提及的事項，雙方另行協商;
b) 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿并結清余款后自行終止;
c) 本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十一
發包人：法定代表人：承包人：法定代表人：風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日；合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責
1、2機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。十
一、安全施工承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。十
二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。十
三、工程預付款合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。十
四、進度工程款支付每月____日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月____日前支付90%進度款給承包人。十
五、完工結算完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在____月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。十
六、質量保修金風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期________年。保修期滿后半月內結算保修金。十
七、違約、索賠、爭議風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。十
八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。十
九、未盡事宜，雙方另行協商。二
十、本合同一式____份，雙方各執____份。發包人：住所：代表：電話：________年____月____日承包人：住所：代表：電話：________年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十二
土建工程施工監理服務協議書
定義及解釋
1定義
下列措辭和用語，除上下又另有要求者外，應具有如下所賦予的涵義：
（a）“項目”是指協議書附錄中指定的并為之建造的工程。
（b）“服務”是指監理工程師根據協議書所履行的服務，包括正常服務、附加服務和額外服務。
（c）“工程”是相為完成項目所實施的永久工程（包括提供給業主的物品和設備）。
（d）“業主”是指本協議書所指的雇用監理工程師的一方以及業主的合法繼承人和允許的受讓人。
（e）“監理工程師”是指本協議書中所指的，作為一個獨立的專業公司受雇于業主去履行服務的一方以及監理工程師的合法繼承人和允許的受讓人
（f）“一方”和“各方”是指業主和監理工程師。“第三方”是指上下文要求的任何其他當事人或實體。
（g）“協議書”是指包括土建工程施工監理服務協議書條件及協議書附錄、附件a（監理服務范圍）、附件b（業主提供的人員、設備、設施和其他人員的服務）、附件（c）（報酬和支付）、中標函和正式協議書。
（g）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（i）“月”是指根據陽歷從一個月份中任何一天開始的一個月的時間段。
（j）“當地貨幣”（lc）是指項目所在國的貨幣，“外幣”（fc）是指任何其它的貨幣。
（k）“商定的補償”是指協議書附錄中規定的根據協議書應支付的額外款項。
（l）“適用法律”是指工程所在國或地區發布并生效的具有法律效力的法律和其他文件。
2解釋
（a）本協議書中的標題不作為其內容的部分。
（b）單數包含復數含義，陽性包含陰性含義。視上下文需要而定，反之亦然。
（c）如果協議書中的規定之間產生矛盾，按時間順序以最后編寫的為準。
監理工程師的義務
3服務范圍
監理工程師應履行與項目有關的服務。服務的范圍在附件a中規定。
4正常的、附加的和額外的服務
（a）正常的服務是指附件a中所述的那類服務。
（b）附加的服務是指附件a中所述的那類服務或通過雙方的書面協議另外附加于正常服務的那類服務。
（c）額外的服務是指那些既不是正常的也不是附加的，但根據第28條監理工程師必須履行的服務。
5認真地盡職和行使職權
（a）監理工程師在根據本協議書履行其義務時，應運用合理的技能，謹慎而勤奮地工作。
（b）當服務包括行使權力或履行授權的職責或當業主和任何第三方簽訂的合同條款需要時，監理工程師應：
（1）根據合同進行工作，如果未在附件a中對該權力和職責的詳細規定加以說明，則這些詳細規定必須是他可以接受的。
（2）在業主和第三方之間公正地證明、決定或行使自己的處理權，如果被如此授權的話。但不作為仲裁人而是根據自己的職能和判斷，作為一名獨立的專業人員進行工作。
（3）可變更任何第三方的義務，如果被如此受權的話。但對于可能對費用或質量或時間有重大影響的任何變更，須從業主處得到事先批準（除非發生任何緊急情況，此時監理工程師應盡可能快地通知業主）。
6業主的財產
任何由業主提供或支付的供監理工程師使用的物品都屬于業主的財產，井在實際可行時應如此標明，當服務完成或終止時，監理工程師應將履行服務中未使用的物品的庫存清單提交給業主，并按業主的指示移交此類物品。此類移交應被視為附加的服務。
業主的義務
7資料
為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內免費向監理工程師提供他能夠獲取的并與服務有關的一切資料。
8決定為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內就監理工程師以書面形式提交給他的一切事宜作出書面決定。
9協助
在項目所在國，業主應盡一切力量對監理工程師和他的職員以及他的下屬按照具體情況提供如下協助；
（a）提供入境、居留、工作和出境所需的文件；
（b）提供服務所需要的暢通無阻的通道；
（c）個人財產和服務所需物品的進口、出口以及海關結關；
（d）發生意外事件時的遣返；
（e）提供如下權力：允許監理工程師因服務目的和他的職員因個人使用將外幣匯入；允許將履行服務中所賺外幣匯出；
（f）提供與其它組織相聯系的渠道，以便監理工程師收集他要獲取的信息。
10設備和設施
業主應為服務之目的，免費向監理工程師提供附件b中所規定的設備和設施。
11業主的職員
在與監理工程師協商后，業主應按照附件b的規定，自費從其雇員中為監理工程師挑選和提供職員。凡涉及到服務時，此類職員只應從監理工程師處接受指示。
12其他人員的服務
業主應按照附件b的說明，自費安排其他人員提供服務。監理工程師應與此類服務的提供者合作，但不對此類人員或他們的行為負責。
職員
13職員的提供
由監理工程師派往項目所在國工作的職員應接受體格檢查并應能適應他們的工作，同時他們的資格應得到業主的認可。
業主按照第11條提供的職員應得到監理工程師的認可。
如果業主未能提供他應負責提供的業主的職員或其他人員的服務而雙方均認為此類提供對于圓滿地履行服務是必須時，監理工程師可安排此類提供，以作為附加的服務。
14代表
為了本協議書的管理，每一方應指定一位高級職員或個人作為其代表。
如果業主要求的話，監理工程師應指定一人與項目所在國內的業主代表建立聯絡關系。
15職員的更換
如果有必要更換任何人員，則負責任命的一方應立即安排，代之以一位具有同等能力的人員。
此類更換的費用應由負責任命的一方承擔，除非此類更換是由另一方提出的。
（a）此要求應以書面形式提出且申述更換理由，并且
（b）如果瀆職或不能圓滿地執行任務不能作為理由成立的話，則提出要求的一方應承擔更換費用。
責任和保險
16雙方之間的責任
16.1監理工程師的責任
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十三
發包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期
開工日期：______年____月____日;
竣工日期：______年____月____日;
合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元(主體工程預算價)。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收
中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十三、工程預付款
合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十四、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十五、完工結算
完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十六、質量保修金
完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內結算保修金。
十七、違約、索賠、爭議
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由____人民法院進行裁決。
十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協商。
二十、本合同一式____份，雙方各執____份。
發包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
承包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十四
土建工程施工監理服務協議書
土建工程施工監理服務協議書
定義及解釋
1.定義
下列措辭和用語，除上下又另有要求者外，應具有如下所賦予的涵義：
（a）“項目”是指協議書附錄中指定的并為之建造的工程。
（b）“服務”是指監理工程師根據協議書所履行的服務，包括正常服務、附加服務和額外服務。
（c）“工程”是相為完成項目所實施的永久工程（包括提供給業主的物品和設備）。
（d）“業主”是指本協議書所指的雇用監理工程師的一方以及業主的合法繼承人和允許的受讓人。
（e）“監理工程師”是指本協議書中所指的，作為一個獨立的專業公司受雇于業主去履行服務的一方以及監理工程師的合法繼承人和允許的受讓人
（f）“一方”和“各方”是指業主和監理工程師。“第三方”是指上下文要求的任何其他當事人或實體。
（g）“協議書”是指包括土建工程施工監理服務協議書條件及協議書附錄、附件a（監理服務范圍）、附件b（業主提供的人員、設備、設施和其他人員的服務）、附件（c）（報酬和支付）、中標函和正式協議書。
（g）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（i）“月”是指根據陽歷從一個月份中任何一天開始的一個月的時間段。
（j）“當地貨幣”（lc）是指項目所在國的貨幣，“外幣”（fc）是指任何其它的貨幣。
（k）“商定的補償”是指協議書附錄中規定的根據協議書應支付的額外款項。
（l）“適用法律”是指工程所在國或地區發布并生效的具有法律效力的法律和其他文件。
2.解釋
（a）本協議書中的標題不作為其內容的部分。
（b）單數包含復數含義，陽性包含陰性含義。視上下文需要而定，反之亦然。
（c）如果協議書中的規定之間產生矛盾，按時間順序以最后編寫的為準。
監理工程師的義務
3.服務范圍
監理工程師應履行與項目有關的服務。服務的范圍在附件a中規定。
4.正常的、附加的和額外的服務
（a）正常的服務是指附件a中所述的那類服務。
（b）附加的服務是指附件a中所述的那類服務或通過雙方的書面協議另外附加于正常服務的那類服務。
（c）額外的服務是指那些既不是正常的也不 是附加的，但根據第28條監理工程師必須履行的服務。
5.認真地盡職和行使職權
（a）監理工程師在根據本協議書履行其義務時，應運用合理的技能，謹慎而勤奮地工作。
（b）當服務包括行使權力或履行授權的職責或當業主和任何第三方簽訂的合同條款需要時，監理工程師應：
（1）根據合同進行工作，如果未在附件a中對該權力和職責的詳細規定加以說明，則這些詳細規定必須是他可以接受的。
（2）在業主和第三方之間公正地證明、決定或行使自己的處理權，如果被如此授權的話。但不作為仲裁人而是根據自己的職能和判斷，作為一名獨立的專業人員進行工作。
（3）可變更任何第三方的義務，如果被如此受權的話。但對于可能對費用或質量或時間有重大影響的任何變更，須從業主處得到事先批準（除非發生任何緊急情況，此時監理工程師應盡可能快地通知業主）。
6.業主的財產
任何由業主提供或支付的供監理工程師使用的物品都屬于業主的財產，井在實際可行時應如此標明，當服務完成或終止時，監理工程師應將履行服務中未使用的物品的庫存清單提交給業主，并按業主的指示移交此類物品。此類移交應被視為附加的服務。
業主的義務
7.資料
為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內免費向監理工程師提供他能夠獲取的并與服務有關的一切資料。
8.決定
為了不耽擱服務，業主應在一個合理的時間內就監理工程師以書面形式提交給他的一切事宜作出書面決定。
9.協助
在項目所在國，業主應盡一切力量對監理工程師和他的職員以及他的下屬按照具體情況提供如下協助；
（a）提供入境、居留、工作和出境所需的文件；
（b）提供服務所需要的暢通無阻的通道；
（c）個人財產和服務所需物品的進口、出口以及海關結關；
（d）發生意外事件時的遣返；
（e）提供如下權力：允許監理工程師因服務目的和他的職員因個人使用將外幣匯入；
允許將履行服務中所賺外幣匯出；
（f）提供與其它組織相聯系的渠道，以便監理工程師收集他要獲取的信息。
1o.設備和設施
業主應為服務之目的，免費向監理工程師提供附件b中所規定的設備和設施。
11.業主的職員
在與監 理工程師協商后，業主應按照附件b的規定，自費從其雇員中為監理工程師挑選和提供職員。凡涉及到服務時，此類職員只應從監理工程師處接受指示。
12.其他人員的服務
業主應按照附件b的說明，自費安排其他人員提供服務。監理工程師應與此類服務的提供者合作，但不對此類人員或他們的行為負責。
職員
13.職員的提供
由監理工程師派往項目所在國工作的職員應接受體格檢查并應能適應他們的工作，同時他們的資格應得到業主的認可。
業主按照第11條提供的職員應得到監理工程師的認可。
如果業主未能提供他應負責提供的業主的職員或其他人員的服務而雙方均認為此類提供對于圓滿地履行服務是必須時，監理工程師可安排此類提供，以作為附加的服務。
14.代表
為了本協議書的管理，每一方應指定一位高級職員或個人作為其代表。
如果業主要求的話，監理工程師應指定一人與項目所在國內的業主代表建立聯絡關系。
15.職員的更換
如果有必要更換任何人員，則負責任命的一方應立即安排，代之以一位具有同等能力的人員。
此類更換的費用應由負責任命的一方承擔，除非此類更換是由另一方提出的。
（a）此要求應以書面形式提出且申述更換理由，并且
（b）如果瀆職或不能圓滿地執行任務不能作為理由成立的話，則提出要求的一方應承擔更換費用。
責任和保險
16.雙方之間的責任
16.1監理工程師的責任
如果確認監理工程師違反了第5條第（a）段，則他應僅對由本協議書引起的或與之有關的事宜負責向業主賠償。
16.2業主的責任
如果確認業主違反了他對監理工程師的責任，則業主應負責向監理工程師賠償。
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十五
【頒布單位】水利部 中華人民共和國國家電力公司 國家工商行政管理局
【發文編號】gf―20__―02022
第一部分 通用合同條款
一、詞語涵義
1 詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1 有關合同雙方和監理人的詞語
(1)發包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發包人簽訂本合同協議書的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監理人：指專用合同條款中寫明的由發包人委托對本合同實施監理的當事人。
1.2 有關合同組成文件的詞語
(1)合同文件(或稱合同)：指由發包人與承包人簽訂的為完成本合同規定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規定的圖紙中由發包人提供或由承包人提交并經監理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標通知書：指發包人正式向中標人授標的通知書。
1.3 有關工程和設備的詞語
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規定應建造的并移交給發包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4 有關工期的詞語
(1)開工通知：指發包人委托監理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監理人按第18.1款發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5 有關合同價格和費用的詞語
(1)合同價格：指協議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6 其他詞語
(1)施工場地(或稱工地)：指由發包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件
2 語言文字和法律
2.1 語言文字
本合同使用的語言文字為
漢語
文字。
2.2 法律、法規和規章
適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國國家的法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的省、自治區、直轄市的地方法規和規章。
3 合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監理人作出解釋。除合同另有規定外，解釋合同文件的優先順序規定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任
4 發包人的一般義務和責任
4.1 遵守法律、法規和規章
發包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規和規章的責任。
4.2 發布開工通知
發包人應委托監理人按合同規定的日期前向承包人發布開工通知。
4.3 安排監理人及時進點實施監理
發包人應在開工通知發出前安排監理人及時進入工地開展監理工作。
4.4 提供施工用地
發包人應按專用合同條款規定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5 提供部分施工準備工程
發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。
甲方：
乙方：
年 月 日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十六
甲 方：
乙 方：
經甲乙雙方商定，甲方增項部分承包給乙方，具體內容如下：
一、責任和義務：甲方除新建鍋爐房及設備基礎以外，新增土建項目繼續承包給乙方，甲方提供水、電等保證施工期間需求，負責指導新增項目交底，進行施工前交底。
乙方責任：按甲方指定項目內容進行施工，保證工程質量和施工進度，做好周圍建筑防護，遵守安全生產管理規定組織施工，遵守安全規定，遵守甲方一切規定制度。
二、增項土建工程內容：
1、拆除舊鍋爐房及設備基礎、烘干塔設備基礎及廢渣余土外運。
2、建設完鍋爐房，烘干設備機座四周地面混凝土。
三、工程質量：檢驗標準以企業質量評定的標準為依據為合格工程。
四、工程時間：施工時間從20xx年4月15日至20xx年5月30日。
五、合同價款：拆除鍋爐房設備基礎，烘干塔設備基礎廢渣及土外運，根據甲乙雙方負責人現場測量為依據，并按照國家預算定價為人民幣92163.22元。(祥見明細)。
六、工程竣工及結算：工程結束后，甲方找相關人員驗收后，一次性結算付清工程款。
七、爭議及解決：出現爭議時，雙方另行協商解決，協商不成可向當地仲裁委員會申請仲裁，也可向當地人民法院起訴。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同遵守，不得違約，此合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
重慶市水利水電土建工程施工合同篇十七
發包方：__________________
承包方：__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱__________________。
2、工程地點__________________。
3、工程內容__________________。
二、工期
1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期總日歷天數_________天。
2、工期獎罰：本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款_________元。
3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準，發包方罰承包方總造價的_________。
四、過程結算、工程款支付
1、結算方式：
(1)承包方式：__________________
(2)計價方法：__________________
(3)合同價款(大寫)：_________
(4)結算方法：__________________
2、工程支付：____________________
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙_________套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發包人指派_________同志為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效后_________日內編制出施工方案，報發包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。
5、承包方指派_________同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
(1)本合同正本_________份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存_________份。
(2)本合同副本_________份(發包方執_________，承包方執_________)。
十、補充條款
發包方：_____________承包方：_____________
合同訂立日期：_________年______月______日
