工程工期按時，在合同范圍內。如果工程工期延誤了，合同約定了逾期條款的，一般按照合同違約條款進行賠償。對方不肯賠償的，那么當事人需要收集證據了。接下來可圈可點網小編將為您介紹工程工期索賠報告范本的法律知識。

一、工程工期索賠報告范本

一、索賠成立理由

1、與合同對照，工期延誤已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失。

2、造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。

二、索賠的依據

按照現行法律法規、合同文件及工程慣例，因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況，對工期進行索賠。

三、索賠事項概述

由我單位承建的某項目，于2013年12月27日舉行開工典禮，于2013年12月28日我單位積極組織進場，投放大量機械設備和人員以確保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建設方聯系的外借土方未到場，現場處于停工、半停工狀態，至2014年4月26日開始復測A區缺土方量，最終確定由我單位在紅線以外進行開挖借土，用于場地土方回填。開挖時間為2014年4月28日，延期時間為54天。根據甲方提供的地質勘測數據顯示，鉆探1號孔至4號孔、6號孔至12號孔開挖至設計標高全部為土方。現場施工過程中發現1號孔至4號孔、6號孔至12號孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，與原設計地質情況不符，從而增大了施工難度和增加了施工時間。根據甲乙雙方簽訂的施工合同：專用合同條款7.5.1項中因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況，對工期進行索賠54天。通用條款2.4.3項發包人向承包人提供地質勘測資料等相關基礎資料，并對所提供資料的真實性、準確性和完整性負責;通用條款中3.4項因基礎資料存在錯誤、遺漏導致承包人解釋或推斷失實的，由發包人承擔責任。

四、索賠項目

1、人工費：由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用;法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工和工資上漲費。

2、施工機械費：因索賠事件發生，額外工作增加的機械使用費，工效降低以及機械停工、窩工的費用，現場使用機械均為租賃設備按照實際租金計算。

3、管理費：因索賠事件發生，額外增加的現場管理和公司管理費，按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。

4、利息：主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國人民銀行規定的同期貸款利率計算。

5、措施費：包含環境保護、臨時設施、安全、文明施工費用和大機進出場及安拆費。按照合同約定的單位時間內現場管理率乘以延長工期計算。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。

五、索賠計算

1、人工費：工日：17X54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元 工資上漲費不予考慮。

2、施工機械費：挖機350型2臺市場租賃價48000元/月，推土機16t2臺市場租賃價24000元/月。 48000元X54&spanide;30X2=172800元 24000元X54&spanide;30X4=172800元

3、管理費 合同工期120天，現延期54天，投標管理費為1240949.7元 工程延期管理增加費用：1240949.7&spanide;120X54=558427元

4、利息 履約保證金115萬元，按照現行中國人民銀行規定的同期貸款利潤5.6%計算。 1150000元X54&spanide;30X5.6%=115920元

5、措施旨 合同工期120天，現延期54天，投標措施旨為381448.67元 工程延期管理增加費用：381448.67&spanide;120X54=171652元 工程延期索賠合計：1227559元

六、索賠說明

此項目索賠未提出以外風險和不可預見因素索賠以及其他索賠，主要是因為工期延期索賠所產生的費用。

二、工程索賠期限

工程索賠的時限是指各類標準施工合同通用條款中規定的，或者是承發包雙方在施工合同中約定的提出索賠的時間限制。

《建設工程施工合同2013年示范文本》第19.3條，規定的索賠時限是28天。《標準施工招標文件2007年版》第23.1條，規定的索賠時限也是28天，同時，還進一步規定，承包人未在28天內提出索賠請求的，即喪失要求追加付款和延長工期的權利。類似超過索賠時限即喪失索賠權利的約定，也常見于承發包雙方簽訂的施工合同之中。

索賠程序：

1、提出索賠要求當出現索賠事項時，承包人以書面的索賠通知書形式，在索賠事項發生后的28天以內，向工程師正式提出索賠意向通知。如果超過這個期限，工程師和業主有權拒絕承包人的索賠要求。

2、報送索賠資料在索賠通知書發出后的28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料。如果超過這個期限工程師和業主有權拒絕承包人的索賠要求。

3、工程師答復工程師在收到承包送交的索賠報告有關資料后，于28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。

4、工程師逾期答復后果工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料后28天未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可。

5、持續索賠當索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告，工程師應在28天內給予答復或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。逾期未答復，視為該項索賠成立。

6、仲裁與訴訟在認真分析研究并與承包人、業主廣泛的討論后，工程師應向承包人和業主提出自己的《索賠處理決定》。工程師的《索賠處理決定》不是終局性的，對承包人和業主都不具有強制性約束力，如果工程師堅持對索賠的答復，承包人或發包人不能接受，即進入仲裁或訴訟程序。

工程索賠的通知書怎么寫

致：*********監理有限公司

茲有我施工單位施工的*********工程，在 年 月 日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工。

經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于 年 月 日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。

停工期間發生的費用及損失如下：

1、施工人員的誤工費;

2、項目部管理人員的管理費;

3、機械設備的閑置費;

4、材料損失的補償費。

我施工單位按照合同約定內容的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。

施工單位：

日期：