隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇一

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，乙方承攬甲方的制作安裝事宜達成如下一致協議。

第一條：質量及施工要求

1 材質：按甲方要求施工，所有材料直徑及材料壁厚必須經甲方同意后，方可進場(提供樣品)，質量要求：嚴格按照合同規定制作安裝，甲方提供施工平面圖及剖面圖，(附件見后)，按圖紙施工。 2 廣告牌的長度以實際施工尺寸計算。

3 圍墻廣告牌的制作費用按以下計算方法，實際施工總長度乘以單價，每米單價390元。

4 圍墻廣告牌安裝地點：范縣新區金堤路與龍泉路交叉口，(浙豫商貿城東面)

第二條 付款方式

1 工程施工完成驗收合格后，甲方支付合同總款的85%，余款15%保修期滿三個月內付清，(工程款總價以實際施工總長度乘以每米單價)。

第三條： 施工期限 保修期限

1 自施工合同簽訂之日起至20xx年 月 日之前制作安裝完畢。 2 自驗收合格之日起，乙方承攬的現場圍墻廣告牌架質保期3個月。 3 在保修期內發現(發生)質量問題的，乙方在接到甲方通知后派

人檢查，確認有質量問題的應根據甲方要求進行更換維修，并承擔由此給甲方造成的經濟損失，三天內乙方不派人到場維修，甲方自行安排人員維修，并從乙方的保證金中扣除。

第四條： 雙方權利，義務

甲方

1 向乙方提供廣告牌安裝位置，

2 按本合同第二條規定結算廣告牌制作安裝費用。

乙方

1 按合同約定 日之前按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。

2 嚴按照甲方確認的施工要求進行制作，安裝。

3 乙方在施工過程中確保安全施工，安全責任由乙方負責，(包括第三方人員的安全)，與甲方無關，

4 施工過程中，外部人員阻止施工由乙方出面協調。

第五條：違約責任

1 施工圍墻廣告牌制作完成，所有權歸甲方所有，乙方應保證圍墻廣告牌的質量，結構牢固性，抗風能力等，如經甲方驗收達不到合同約定質量要求的，乙方必須無償返工。

2 任何一方無正當理由解除或擅自終止合同的，需支付對方合同總金額的20%的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 (蓋章) 乙方(蓋章)

授權代表(簽字) 授權代表(簽字)

日期： 年 月日

日期： 年 月 日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇二

發包方：

承包方：

根據法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋廣告牌(以下簡稱廣告牌)的基礎、制作、安裝及售樓處節日包裝事宜達成如下一致協議。

第一條工程名稱及內容

1、工程名稱：

2、工程內容：廣告牌基礎施工、制做、安裝、維護，廣告噴繪制做安裝、維護，彩鋼圍擋制作安裝、維護，出入口大門及大門框架制作安裝、維護以及場地平整。

第二條工程地點

第三條工程結算及支付方式

1、結算及承包方式：

廣告牌制做采用固定單價合同。圍擋廣告牌(含噴繪布制作、安裝、維護、基礎.)__/平方米(大寫：__/平方米)。彩鋼圍擋元/平方米。出入口大門__個(制作、安裝、維護)鋼架鋁塑板框及鐵皮大門__元/平方米。場地平整__元/平方米。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。

本項目以包工包料方式委托乙方制作、安裝。

2、支付方式：

、本合同簽定完畢后，甲方向乙方支付總價款的30%工程款。

、甲方在乙方將基礎做完材料進廠后支付30%工程款。

、甲方在廣告牌整體安裝完畢(框架及鍍鋅鐵皮安裝到位)后10日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，扣除實際結算總額的3%做為工程質量保證金，余款甲方須在結算后10日內支付給乙方，質量保證金在保修期后一次性付給乙方，如一年內甲方自行拆除，自拆除之日三日內一次性付給乙方。

第四條工期及質保期

基礎及牌面工程期限為30天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。本工程質保期為一年。

如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。

第五條雙方責任

甲方責任：

1、負責工程的前期審批。

2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。

3、提供現狀施工場地，基礎兩米范圍內嚴禁任何挖掘作業。

4、負責施工現場雜物移動。

5、按本合同第三條規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方責任：

1、嚴格按照合同約定工期制作、安裝完畢。

1、工程名稱：小區工地圍擋廣告牌制作安裝。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。

3、如現場條件與原定方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

4、負責按質按量完成合同所約定的項目內容，如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。

5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

6、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔。

第六條關于驗收

鋼結構配件安裝完工后即為保修期開始;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

第七條違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。

3、乙方應保證工程質量，結構牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準。

4、未經乙方允許，距廣告牌基礎兩米范圍內嚴禁任何挖掘作業，因挖掘作業造成的質量問題，乙方不承擔任何責任。

第八條本合同自簽訂之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向唐海人民法院提起訴訟。

第九條工程總造價

施工圍擋制作、安裝、維護;廣告牌噴繪制作、安裝、維護;出入口大門制作、安裝、維護;場地平整;共計：1129271元，人民大寫：壹佰壹拾貳萬玖仟貳佰柒拾壹元整。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法人/授權代表：法人/授權代表：

(簽字)(簽字)

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

日期：年月日日期：年月日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇三

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬蘇州市相城區華元路與227省道交匯處瑞雪大廈樓頂的廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議：

第一條：廣告牌制作

1、 廣告牌規格;

(1)、樓頂廣告牌店招。

具體制作規格為：36米*6米、32米*6米(板面尺寸為：36米*4米、32米*4米)

2、 包含內容

所有鋼架、吸塑字、安裝等。

3、 樣式：

參考附件。廣告牌平面內容為“合力叉車”戶外形象廣告。

第二條：廣告牌安裝

1、安裝地點

2、安裝后必須保證穩固。

第三條：工程造價及支付方式

1.仟元整)。廣告牌店招審批發布費￥：30000.00元(大寫：人民幣叁萬元整)。即合同總價款為￥：225000.00元(大寫：人民幣貳拾貳萬伍仟元整)。

2、此價款已含廣告牌相應的制作、安裝所需的人工、材料、審批發布、稅收費用。

3、支付方式：

3.1 甲方與乙方簽訂合同后(同時政府審批通過后，合同方視為生效)。合同生效后，甲方即支付給乙方工程造價款中的30%￥：58500.00元(即：人民幣伍萬捌仟伍佰元整)，以及廣告牌店招審批發布￥：30000.00元(大寫：人民幣叁萬元整)。合計￥：88500.00元(大寫：人民幣捌萬捌仟伍佰元整)。乙方方可開始施工制作。

3.2 廣告牌店招施工完畢后三日內，甲方即支付給乙方工程造價款的60%￥：;

3.3工程全部竣工后合同總款的10%￥：次性無息支付給乙方(即：人民幣壹萬玖仟伍佰元整);

3.4 乙方在收到甲方支付的每筆款項的同時，向甲方提交具同等金額的有效發票。

第四條： 工程施工期限

自合同簽訂之日起(包括甲方審批時間，不包括陰雨延續);

第五條：關于驗收

乙方保證本廣告位之安全，無傾覆之危險，因本廣告位之整體或部件之墜落而致損害賠償責任全部由乙方負責。

第六條、保修期限

1、自甲方驗收合格之日起，該工程項目框架整體保質期叁年，吸塑字保質期壹年。質保期內免費保養廣告牌鐵架，平時維修乙方免費負責。(如地震、特大臺風等自然災害或不可抗力因素造成的損失不質保)。

2、在質保期內，乙方必須保證工程質量。

第七條、雙方權利、義務

甲方：

1、 按本合同第三條規定支付廣告牌的制作、安裝費用;

2、 對乙方工程質量和進度進行監督;

3、 施工期間，甲方負責有關部門的協調，不得阻礙乙方正常施工。

乙方：

1、 乙方負責此廣告牌的所有相關審批事宜，一切審批產生的所有費用由乙方自行承擔;如最后政府部門不予批準通過審批，則此合同自動終止，將甲方已支付給乙方的首付金額款項無條件及時全額退還給甲方。

2、 乙方在確認甲方已得到政府部門審批同意的書面材料后方可施工。

3、 按合同約定的安裝地點和時間制作施工并安裝完畢。

第八條、違約責任

1、如因甲方原因造成合同無法履行，甲方將按照乙方實際完成的工作量按質、按量予以賠償;并按合同約定總價20%支付違約金。

2、甲方必須按本合同約定時間付款。每逾期一日，甲方應向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金，延期超過7日以上，則乙方有權單方解除合同，甲方將按照乙方實際完成的工作量按質、按量予以賠償，甲方按本合同約定總價20%支付違約金。

3、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金，延期超過7日以上，則甲方有權單方解除合同，乙方按本合同約定總價20%支付違約金。

4、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關要求。如未達標乙方應承擔返工等所有損失，并每次按合同總價10%向甲方支付違約金。

5、在保質期內出現的質量問題，乙方必須在一周內完成修復工作，如破損三次，均未能按期完成整修，則甲方可解除合同，乙方按本合同約定總價10%支付違約金。

第九條、附則：

1、本合同及附件均一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，每份具有同等法律效力。

2、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充協議。

3、最后政府部門不予批準通過審批，則此合同自動終止，將甲方已支付給乙方的首付金額款項無條件及時退還給甲方。

4、如果該廣告牌在發布期間內因為發布手續不規范而被有關政府部門罰款，所造成的所有損失由乙方負責。

5、本合同附帶附件兩份(廣告牌制作報價單)，甲乙雙方各執一份。

6、發布日期見發布通知單。

7、乙方需嚴格按照廣告牌制作報價單所標明的材料，并保證質量。如吸塑字整體在質保期內發生破損或不亮等情況，由乙方負責免費更換。

8、本合同自雙方簽字蓋章之日生效。

9、雙方如遇爭議，應進行友好協商，協商不成，提交甲方項目所在地人民法院訴訟解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇四

委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。

一、工程概況：

1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為個。

2戶外大型廣告牌的名稱：

3施工地點：

4上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。

5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。

2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。

3開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。

5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。

6提供施工圖紙并進行技術交底。

8應由甲方承擔的其它工作。

9甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。

11該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。

12根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。

三、乙方的責任：

1按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。

2根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。

3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。

4乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。

5乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6乙方做好廣告牌避雷事宜。

7乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。

8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。

9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。

10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。

1 甲方未能按約定提供開工條件。

2 設計變更和工程量增加。

3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。

4 不可抗力。

5 經雙方協商同意工期順延。

6 春節假期(年28-年初16)

7 吊裝期內因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。

8 甲方未按約定時間付款的延期時日。

五、 合同總價：

經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ; 大寫：人民幣 元整;照明工程造價共計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整;總計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整。

六、 付款方式：

合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金;工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計： 元整;;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整;立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計：元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。

七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。

八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于xx年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月)。

九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。

十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金;甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。

十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇五

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經友好協商,就甲方委托乙方制作、安裝、維護樓樓頂廣告牌有關事宜達成一致,特訂立此合同.

第一條 委托項目

1.1 制作、安裝、維護x市x·樓樓頂廣告牌,具體規格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結構預埋件定位。

第二條:合同價款

2.1 制作、安裝、維護x市x·樓樓頂廣告牌按乙方報價包干,暫定工程總價款為人民幣…………..整(………元),雙方同意按實結算,該包干單價為包制作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包稅費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執行,仍按包干單價計費。

第三條:付款方式

3.1 乙方材料進場經驗收合格后七天內,甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;

3.2 工程完工經甲方驗收合格且完成結算后十天內,甲方向乙方支付至合同結算總價款的90%;

3.3 保修期滿三年,經甲方確認無質量問題或有質量問題已履行維修義務,甲方向乙方支付完剩余款項;注(三年保修:保廣告外露發光字三年,廣告牌鋼結構保修一年,鋼結構過保后防銹由甲方自行維護)

3.4 乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當地稅務的要求出具合法、有效的發票。

第四條 廣告牌制作安裝完成時間及驗收:

4.1 乙方應自開工之日起xx個日歷天完成制作和安裝,達到驗收合格的條件。

第五條、雙方權利與義務:

5.1 甲方的權利和義務:

5.1.1 按時按量向乙方支付合同中規定的費用;

5.1.2 此工程施工期間,由甲方免費提供升降架把材料運到樓頂,由甲方免費提供施工電源;鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負責;

5.2乙方的權利和義務:

5.2.2 本工程如需報建,乙方應全力予以配合;

5.2.3 施工人員、工具、器材及其財產的安全、保險由乙方自行負責,否則造成一切損失由乙方負責賠償;

5.2.4 乙方應文明施工,不得在現場亂堆、亂搭、亂涂、亂接水電,如違反當地的環境管理規定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔;

5.2.5 遵守當地政府有關主管部門對施工現場交通、施工噪間以及環境保護和安全生產等的管理規定,乙方應按規定辦理有關手續和承擔因此發生的費用;

5.2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負責已完工程的保護工作,在保護期間發生損毀,乙方自費予以修復;

第六條、材料的要求:

乙方用于本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優等品,經甲方認可后才進行制作(即材料的品牌須經甲方確認),不合格產品不得使用,如發現使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。

第七條、質量及驗收:

1、驗收標準:按國家相關行業的驗收

2、工程完成后乙方先行自檢合格后,書面報請甲方要求進行驗收,并需達到雙方約定的質量標準。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工并負擔返工費用至達到規定的標準為止。

4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變量,如因在施工過程中發現設計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經甲方確認,如發生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

第八條、質量保修期:

1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為三年。在保修期間內,發生以下情況不作保修:人為破壞,自然災害如地震或臺風在八級以上(含八級)等不可抗拒因素;

2、保修責任范圍包括凡因乙方施工質量、采購材料設備質量原因造成的損壞均屬保修責任范圍。

3、保修期內出現質量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇復雜或比較有難度的問題由乙方安排技術人員到現場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的,甲方有權自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。

第九條、違約責任:

乙方未按本合同第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。

第十條、其它約定

10.1 本合同中提到的通知、《驗收書》等均應以書面形式出現一并作為合同中的附件,與本合同具有同等法律效力;

10.2 本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附件;

10.3 本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執一份均具同等法律效力;

10.4 在本合同履行期內,雙方應盡量通過友好協商的方式解決,協商不成的,雙方均可向x市有管轄權的人民法院起訴。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表: 代表:

(簽字) (簽字)

通信地址: 通信地址:x市x鎮x大道

電話: 電話:x

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇六

委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。

一、工程概況：

1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。

2 戶外大型廣告牌的名稱：

3 施工地點：

4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。

5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。

2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。

3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。

5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。

6 提供施工圖紙并進行技術交底。

8 應由甲方承擔的其它工作。

9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。

11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。

12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。

三 、乙方的責任：

1 按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。

2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。

3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。

4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。

5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6 乙方做好廣告牌避雷事宜。

7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。

8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。

9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。

10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。

1 甲方未能按約定提供開工條件。

2 設計變更和工程量增加。

3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。

4 不可抗力。

5 經雙方協商同意工期順延。

6 春節假期(年28-年初16)

7 吊裝期內因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。

8 甲方未按約定時間付款的延期時日。

五、 合同總價：

經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ; 大寫：人民幣 元整;照明工程造價共計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整;總計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整。

六、 付款方式：

合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金;工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計： 元整;;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整;立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。 __

七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。

八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于20xx年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月)。

九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。

十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金;甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。

十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。

十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。

十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十四、未經合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權利及義務轉讓或托付給任何第三方。

十五、本合同如有未盡事宜雙方協商解決，可以另行簽定補充協議，作為本合同的組成部分。

十六、本合同履行若發生爭議雙方應協商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。

十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執一份。

臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇七

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的 拆除工程之有關事宜，達成如下合同：

一、工程概況

工程名稱：工程所在地點：

二、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同日期總日歷天數 天。

三、工程拆除的范圍、承包方式及驗收標準

l、拆除施工的范圍為：

2、承包方式為：

乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除使用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工工期完工;乙方自行承擔本項目

3、拆除施工任務完成后驗收合格的標準：

(1)拆除范圍內的所有違章廣告牌并全部清理外運;場地無廣告垃圾無雜物等;

(2)乙方完成本合同約定的其他義務。

四、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容

五、拆除施工的工期要求

自雙方訂立本合同之日起 天內，按約定完成拆除范圍內的所有拆除任務。

六、履約保證金、廢舊物資回收費用及支付方式

1、本合同訂立同時，乙方應向甲方支付履約保證金佰

2、本工程擬拆除的上述路段全部的違章廣告牌，甲方給乙方支付人民幣 萬元整 ;甲方應于 年 月 日向乙方

七、乙方必須派有經驗的專職安全員進場做好安全生產的監督、管理工作，嚴格按照國家、山東省、青島市的有關安全法律法規開展拆除施工，完善安全管理體系，針對本項口的特點制定安全保證措施，建立應急救援預案，確保拆除施工在安全的狀態下進行。

八、甲方義務

(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;

(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關系等的協調;

(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;

(4)按照拆除驗收標準組織驗收并辦理有關手續。

九、乙方義務

(1)拆除作業時乙方必須遵守國家、山東省、青島市現行的《建筑物、構筑物拆除技術規程》及《建筑工程安余生產管理條例》等法律法規及行業規范;

(2)拆除施工前，乙方必須針對本拆除工程編制切實有效的《拆除施工組織設計》及詳細的《拆除施工安全生產措施》，以保證拆除施工的安全作業;

(3)保質按期完成所有拆除施工任務;

(4)拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查;按甲方要求調整或更換派遣進駐的所有工作人員;

(5)乙方在拆除施工過程中應嚴格執行《戶外廣告牌拆除施工安全生產承諾書》上承諾的所有內容并自行承擔可能發生的事故責任。

十、違約責任

l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度，由于乙方原因遲延工期時，乙方按每日人民幣壹仟元(1 000元/日歷天)向甲方支付違約金。

2、乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個日歷天(3日歷天)時，甲方有權單方面解除本合同，乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金，甲方無需向乙方返還。

3、乙方沒有按本合同約定及法律規定辦理相關行政許可審批手續時，乙方應承擔違法施工作業而產生的全部法律后果(包括行政機關向甲方和乙方作出的行政處罰);如果因此造成工期拖延雙方按本合同第九條第1款的約定處理。

4、乙方所繳納的拆除施工履約保證金于乙方按期完成拆除施工任務、全面合格履行完乙方義務且無任何安全事故發生后由甲方退還。如因甲方原因，甲方不能按期退還該保證金時，甲方按每個日歷天壹仟元(1000元/日歷天)向乙方支付違約金。

十一、拆除任務完成經甲方檢查驗收后，雙方形成書面的確認單并辦理完其他約定的手續后，拆除施工合同自動解除。

十二、爭議解決

因本合同發生的全部爭議，雙方應本著平等互利的原則友好協

(1)提交仲裁委員會仲裁。 ( )

(2)依法向人民法院起訴。 ( )

十三、合同份數

本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等的法律效力。

十四、合同生效與終止

本合同自簽訂之日起生效，合同履行完畢后自行終止。

十五、補充約定：

合同訂立時間： 年 月 日

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇八

甲方： 乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商，訂立本合同，具體內容如下：

一、甲方將望謨縣桑郎鎮磚廠路口的廣告牌發包給乙方。

1、發包方式：包工包料，乙方所使用的材料必須是國家合格產品。

2、施工方式：乙方必須按照甲方事先規定的方案施工。 3、工程承包按廣告牌牌面面積計算，高5米，長12米，共120平方米，安裝時離地0.5米-1米，每平方250元，合計：叁萬圓整(30000.00元)。(包括挖坑、灌水泥漿、不包括廣告布)

4、付款方式：整個工程由乙方執行資金購材料施工。施工完畢，經驗收合格，由乙方開發票到甲方一次性結清。

5、施工的工期為15天(20xx年3月10日至20xx年3月25日)，如遇雨天往后推遲。

二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。

甲方： 乙方：

年月日：

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇九

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商，訂立本合同，具體內容如下：

一、甲方將望謨縣桑郎鎮磚廠路口的廣告牌發包給乙方。

1、發包方式：包工包料，乙方所使用的材料必須是國家合格產品。

2、施工方式：乙方必須按照甲方事先規定的方案施工。

3、工程承包按廣告牌牌面面積計算，高5米，長12米，共120平方米，安裝時離地0.5米-1米，每平方250元，合計：叁萬圓整(30000.00元)。(包括挖坑、灌水泥漿、不包括廣告布)

4、付款方式：整個工程由乙方執行資金購材料施工。施工完畢，經驗收合格，由乙方開發票到甲方一次性結清。

5、施工的工期為15天(20xx年3月10日至20xx年3月25日)，如遇雨天往后推遲。

二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇十

委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。

一、工程概況：

1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。

2 戶外大型廣告牌的名稱：

3 施工地點：

4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。

5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。

2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。

3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。

5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。

6 提供施工圖紙并進行技術交底。

8 應由甲方承擔的其它工作。

9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。

11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。

12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。

三 、乙方的責任：

1 按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。

2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。

3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。

4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。

5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6 乙方做好廣告牌避雷事宜。

7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。

甲方：乙方：年月日：

廣告牌匾施工合同書_廣告牌匾施工合同格式篇十一

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第1條工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

1.4合同價款：小寫人民幣： 元

即大寫人民幣：

第2條甲方權責

2.1向建筑施工單位協調好乙方施工所需的場地、水、電等。

2.2指派 為甲方代表，負責合同履行及工程審核。

2.3指派 為甲方駐工地代表，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。

2.4參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，審核乙方的施工方案和進度計劃，驗收工程。

2.5確保在 年 月 日交付施工現場于乙方。

2.6組織人員驗收乙方的工程。

2.7確保按照合同確認之日期支付款項于乙方。

2.8 甲方負責此項廣告工程的報批。

第3條乙方權責

3.1開工前 天，乙方向甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現場交底。

3.2指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。

3.3指派 為乙方工地代表，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

3.4嚴格執行施工規范、安全操作流程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。做好工程進度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.5遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。

3.6施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，經甲方同意后辦理相應審批手續方可施工。

3.7工程竣工未移交甲方之前，對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3.8乙方現場施工時必須全程戴印有博藝廣告字樣的安全帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。

3.9現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理。

3.10全力配合甲方或甲方的關聯單位、監理單位組織的檢查和驗收工作。

第4條關于工期的約定

4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。

4.2因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工 小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

第5條關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210－）為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

5.3甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。

5.4由于乙方原因造成質量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。

5.5工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的 日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知后的 日內仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理。

第6條 關于工程價款及結算的約定

6.1本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。

撥款分 次進行

撥款占總額的百分比

金額(元)

簽定合同后，開工的第一日

工程進行到三分一時

工程進行到三分二時

完工時

工程完成并經驗收合格后3日內

工程完成并經驗收合格后的十二個月

6.2 工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 五 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

6.3 本項目造價根據結算書和現有設計圖紙內容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。

第7條關于材料供應的約定

7.1本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標產品。

7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關安全生產和防火的約定

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規、規范和現場建筑施工單位的規定。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔。

第9條違約責任

9.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。

9.2乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協議，有權拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。

9.3 如甲方未能按本協議約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。

9.4 若甲方在以上規定的時間內逾期未付款，則自本協議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金；若經甲乙雙方協商后對工作一致推遲，則收款時間相應順延。

9.5 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

第11條附則

11.1本工程鋼結構架保修期為_三 年；在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一 年；如本工程鋼結構架和霓虹燈在保修期內有質量問題由乙方負責及時免費維護修復。

11.2本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

11.3在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協議，并具有同等法律效率。

11.4本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養合同。

11.5 副本一：《樓頂霓虹燈工程預（結）算表》

甲 方： 乙 方：

法人代表： 法人代表：

法人代表委托人： 法人代表委托人：

地 址： 開戶銀行：

電 話： 帳 號：

傳 真： 地 址：

網 址： 電 話：

電子郵箱： 傳 真：

簽字日期：網 址：

電子郵箱：

簽字日期：