隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

屋頂廣告位出租合同篇一

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設置地點：

規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費：

每年_________元整，并以下列方式支付

.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

.未按本合同的約定支付設置費;

.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

屋頂廣告位出租合同篇二

承租方： (以下簡稱“甲方”)

出租方： (以下簡稱“乙方”)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及相關法律規定，為明確雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條、 廣告媒體的位置 (以下簡稱“乙方”)同意將其擁有自主產權，位于 (規

第二條、租賃期限

雙方約定前條所述廣告媒體的租賃期自 年 月 日起至 年 月日止。租期屆滿后，如雙方不再續約，戶外鋼結構廣告牌由乙方收回。

第三條、廣告媒體租金及其交納期限

1、廣告位租賃費

廣告位租賃費 萬元/年(人民幣大寫：陸萬伍仟元整/年)。廣告位租賃費包括媒體拍賣費、城建收費、畫面制作費、安裝費、工商報批費、維護維修費，發票稅金。

2、付款方式：甲方須按合同約定時間支付乙方廣告媒體租賃費。

1) 在本合同簽訂當日，甲方支付定金人民幣壹萬圓整，并提供廣告畫面的制作文本和光盤，本合同正式生效。

2) 乙方收到定金和畫面制作文件后三日內，須將畫面安裝完畢，并提

第四條、租賃期間廣告媒體的維修保養

租賃期間，廣告牌及廣告畫面的維修保養由乙方負責。租賃期間廣告牌或廣告畫面破損，乙方一經發現或接甲方通知，應在24小時內修復和免費更換畫面。

第五條、承租方的變更

廣告牌租賃期間，承租方的將廣告牌轉租給第三方，須經出租方同意。

第六條、雙方約定事項

1、廣告畫面采用370dpi以上畫布噴繪，廣告宣傳內容由甲方提供，但內容不得違反有關法律法規。

2、乙方應保證廣告牌安裝牢固，以能抗御十級風力而不脫落為準。因廣告牌安裝不牢固造成人身傷亡或財產損失事故，責任由乙方承擔。

3、租賃期間，如甲方再需變更畫面內容，乙方只收取廣告畫面制作成本費，每次貳仟元，由乙方免費安裝。

第七條、違約責任

1、 合同簽訂后，乙方應按時將廣告媒體交付甲方使用，如有違約，乙方應按

2、 甲方應按本合同約定向乙方交納租金，甲方拖欠租金達一個月以上，乙方

3、 因不可抗力(如政府城市規劃、自然災害等)致使本合同不能履行時，雙

4、 廣告發布期間，甲方除按時交納租金外，對其它應交納的所有費用概不負

第八條、續約

廣告媒體租賃期限屆滿前15日，如雙方同意延長租期，應另行簽定合同。

第九條、爭議的解決方式

本合同履行過程中出現爭議，雙方應先行友好協商：協商不成時，任何一方均可向東昌府區人發法院起訴。

第十條、本合同未盡事宜，雙方可按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，協商作出補充規定，補充規定本合同具有同等效力。

本合同一式四份，甲方執兩份，乙方執兩份，自雙方法定代表或委托代理人簽字并加蓋單位公章或合同專用章后生效

出租方 承租方：

法定代表人： 委托代理人：

年 月 日

屋頂廣告位出租合同篇三

出讓方(甲方)：

受讓方(乙方)：

甲方在國道 處有 塊廣告牌所有權、經營權轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，就乙方取得該廣告牌事宜，達成以下合同條款 ，以資共同遵守：

第一條 合同標的位置、廣告牌形式、規格

1、甲方廣告牌分別位于

2、廣告牌形式： 跨街廣告 。 規格

第三條 合同轉讓費用、支付日期

簽訂本合同時一次性支付廣告牌轉讓費不含稅人民幣(大寫)： 。付款賬號：

第四條 產權歸屬

乙方付清轉讓費后，上述4塊廣告牌(含基礎及牌架)的所有權和經營權，自動轉歸乙方所有。

第五條 廣告牌維護

1、乙方取得廣告牌所有權和經營權后，廣告牌架(含基礎)由 乙方負責進行日常維護并支付相應費用，具體事項為：廣告牌架及柱體除銹防腐、刷漆及基礎、牌架、柱體的加固，版面毀損修復及更換等事宜。

第六條 雙方權利及義務

一、甲方權利及義務

1.1協助乙方把廣告牌過戶給乙方。

1.2廣告牌過戶前，協助乙方年審廣告牌和廣告發布手續便利，(甲方提供蓋章、責任乙方承擔)。

二、乙方權利及義務

2.1過戶手續由乙方負責完成。如過戶手續無法完成，責任由乙方承擔。

2.2廣告牌的過戶、年審等相關手續由乙方負責，公路占地費用等相關費用由乙方自行繳納。

2.3若有政府行為、安全問題、欠費、規劃調整、自然災害等不可抗力因素。導致廣告牌需要拆除的，一切拆除費用、損失由乙方承擔。

2.4負責廣告牌的安全責任，若出現安全事故，均由乙方承擔法律責任和經濟責任。

2.5自覺接受廣告位所轄區域路政部門監督與管理。涉及公路行車安全、廣告版面審批及因樹木遮擋影響廣告牌或其他原因影響廣告牌經營的，由乙方自行協調解決。

2.6應嚴格按照國家規定與要求發布廣告;不得發布有損公路形象的內容廣告及國家明令禁止的其他廣告內容。保證發布的版面內容經報所在地工商行政管理部門審批。若未經審批擅自發布，一切責任由乙方承擔。

2.7因乙方發布廣告版面內容涉及知識產權而引發的侵權、訴訟等案件的，乙方對此承擔所有法律及經濟賠補償責任(包括但不限于甲、乙雙方為此付出的一切訴訟費用、合理的律師費用或終審判決中的賠償金額等)。

2.8乙方在施工、發布版面過程中，乙方須負責雇傭工人人身安全，并對自身經營管理行為負完全的安全管理責任及對此承擔所有法律責任、經濟賠(補)償費用。

2.9乙方應加強廣告牌的維護與管理，由于乙方管理不善等人為因素造成廣告牌及附屬設施損毀，由乙方負責。

第七條 其他事項

因 附近的廣告正在發布過程中，廣告畫面需要保持在 。在此期間，廣告位的維護、安全等責任，由乙方負責。 在此之后，按照合同約定履行。

第八條 違約責任

1、合同生效后，任何一方不得擅自單方解除合同。

第九條 爭議的解決

合同履行期間雙方發生爭議，雙方應友好協商解決;如果雙方無法協商解決，可選擇以下種方式解決爭議：向萬州人民法院起訴。

第十條 合同生效

1、本合同從合同雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表或授權代理人簽字：

聯系人：

聯系電話：

聯系地址：

法定代表或授權代理人簽字： 聯系人： 聯系電話： 聯系地址：

簽訂日期： 年 月 日

合同簽訂地：

屋頂廣告位出租合同篇四

甲方：

乙方：

根據《民法典》的有關細則規定，甲方委托乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體制作。結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同尊信執守：

一、項目名稱

1、項目名稱：①廣告字牌制作及安裝。

2、項目范圍：__________________;

3、_____________;

二、工程內容

1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單，甲方委托乙方在甲方指定地點安裝一塊戶外廣告牌。

2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場制作，組裝、安裝。

三、工程期及進度要求

1、制作周期為天(年月日—年月日)。

2、乙方一次安裝完畢，乙方保證廣告牌安裝質量，制作完成后，甲方進行現場驗收。

3、施工期間現場安全責任由乙方承擔，廣告牌安裝完成后一年內，如果廣告牌如果由于質量問題，出現倒塌、傾斜等，乙方承擔由此造成的一切損失。

四、承包方式及造價

總造價： 元整(元) 乙方銀行賬戶信息：

開戶名：開戶行：帳 號：

五、工程款支付、結算方式

合同簽訂一日內，甲方支付乙方元( 元)預付款，甲方驗收合格后，支付該次精細化廣告牌制作款余款 元( 元)給乙方，乙方向甲方開具等額發票。

六、違約責任

如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決。若協商不成時，由該 工程承所在地人民法院裁決。

七、附件

1、合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議作為合同附件共同遵守。

2、本合同一式兩份，具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。

甲方： (蓋章)乙方： (蓋章)

代表人簽字： 代表人簽字

年月 日 年月 日

屋頂廣告位出租合同篇五

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議：

第一條 廣告位基本情況：

1、廣告位位置：

2、廣告牌規格：

3、廣告畫面：

第二條 租賃期限：

該廣告位租賃期限為

第三條 合同總額和付款方式：

1、 廣告牌發布費總金額共計人民幣：

2、 上述費用包括甲方對該廣告的制作、安裝、維護，維護期為________年。

3、 廣告發布費支付時間和支付方式：合同簽訂之前乙方支付元預付款，廣告發布后三天內付清余款。

第四條 雙方責權：

(一) 甲方責任：

1、甲方應遵守廣告制作的有關規定，一切制作費用都由甲方自行承擔。

2、租期內畫面出現撕扯、脫落，甲方應無償給予更換。

3、甲方必須在雙方約定的時間____日內發布廣告，否則每逾期一天甲方收取乙方100 元 (壹佰元整)作為滯納金;逾期一個月未完工，則甲方有權取消合同。

(二) 乙方責任：

1、乙方須及時提供甲方所需的文件資料，否則因此引發的一切責任甲方概不負責。

2、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。

3、乙方須及時向甲方繳交廣告發布租金。

(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或____市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補充合同。

(四) 如因臺風、地震等不可抗絕的自然災害造成雙方不能履行合約的，雙方免責。

第五條 租賃期滿：

租賃期滿后，本合同即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月書面向甲方提出申請。

第六條 違約責任：

雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規定，違約方需按當年度租金的30%作為違約金支付給守約方。

第七條 其他：

1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決，并簽訂補充合同，補充合同與本合同不一致的，以補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

甲 方(章)： 乙 方(章)：

簽 字： 簽 字：

____日 期：____日 期

屋頂廣告位出租合同篇六

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

一、甲方將位于路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為: 。乙方承諾 日內完工。

二、廣告牌共計人民幣 。

三、付款方式： 。

四、此廣告牌必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。

五、甲方責任

1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。

3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。

六、乙方責任

1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。

3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要

求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。

b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

簽字(或蓋章)： 簽字(或蓋章)：

日期： 日期：

屋頂廣告位出租合同篇七

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

屋頂廣告位出租合同篇八

出 租 方： (以下簡稱甲方) 租 賃 方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等、協商一致的基礎上，就乙方租賃甲方樓頂制作廣告牌達成如下協議：

一、甲方將樓頂場地約40m×8m，租賃給乙方做廣告牌。甲方保證乙方在租賃場地的使用權。租賃期間，如該建筑物所有權或使用權發生變動，甲方應提前三個月告知乙方，并協助乙方做好過渡手續。

二、廣告牌自身高度不超過8m，廣告內容、制作、發布必須符合國家及本地區相關廣告的規定。

三、乙方在廣告牌制作、安裝時必須確保安全，并且作經常性的維護。廣告牌施工過程中要做防漏處理，因廣告牌施工引起的漏水問題由乙方及時修復。

四、廣告位場地租用時間為 每年租金 整，本合同簽訂時乙方一次性付清第一年度租金，以后每年在7月1日前付清下一年租金。逾期支付租賃金則向甲方支付每日千分之三的違約金。

五、本合同租賃期滿，如甲方繼續對外出租的話，乙方享有優先的租賃權。在合同期內，如遇政府行為或其它不可抗力原因需終止合同的，租賃費按乙方實際租賃時間計算。

六、甲方提供乙方發布廣告期間的所需電源。電費按電力部門對甲方收費標準計價，乙方每月向甲方支付電費，不得拖欠。逾期支付電費的，則向甲方支付每日千分之三的違約金，甲方并可采取停電方式追討電費。

七、本合同自雙方簽字生效。在執行過程中如有爭議，雙方協商，協商不成，雙方均可依法向法院提起訴訟。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等效力。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日

屋頂廣告位出租合同篇九

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

屋頂廣告位出租合同篇十

甲方：_________________

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1、廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

2、甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a、本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b、廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

c、自第二年始，應于該年__________月__________日之前付清該年年設置費的金額。

3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4、若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a、未按本合同的約定支付設置費;

b、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

c、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6、甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7、本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

屋頂廣告位出租合同篇十一

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據《廣告法》及《廣告管理條例》就廣告牌租賃發布廣告事項，在平等、公平、互惠的原則下，雙方達成一致，內容如下：

1、甲方租用乙方位于 疏解公路 位置的單立柱廣告牌。此廣告牌規格為 618 ，面積 216 ㎡。

2、廣告牌租賃期為 12 個月，日期從________年____月____日 至________年月____日。

3、此廣告牌租賃費用總計 元，大寫： 元，費用支付方式為 半年交 ，付款流程 本合同生效后即付清上半年租金32500元，合同生效后第五個月付清下半年租金32500元 。此款項包括________年的廣告發布費、畫面制作費、電費、維修費、日常保養費等。

4、甲方租賃此廣告牌及廣告位置期間，甲方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性， 由于商標、肖像、廣告詞及其他因廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

5、本合同中，乙方向甲方保證：甲方在此廣告牌租賃期限內，甲方對廣告位置及廣告牌擁有完全的廣告發布使用權。

6、在合同執行期間此廣告牌如因政府政策原因的拆除，則乙方根據使用時間退賠甲方的超額費用。因不可抗力造成的損壞，乙方應及時修復并相應延遲甲方使用期限。租賃期滿后，本合同即終止，甲方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如甲方續租，須提前兩個月書面向乙方提出申請。

7、協議執行期間雙方發生爭議，協議解決為優先渠道，合同附件及樣稿構成合同執行一部分，附件同樣具有法律效力，如果協議無法解決，那么合同爭議 訴訟仲裁委員會，確實無法達成共識可上訴當地法院裁決。

8、本合同雙方簽字蓋章生效，由雙方各保存一份，具有同等效力。

甲方代表： 乙方代表： 聯系電話： 聯系電話： 簽約日期：________年____月____日 簽約日期：________年____月

屋頂廣告位出租合同篇十二

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方廣告牌、宣傳標語等制作安裝事宜達成如下一致協議。

一、質量要求：質量要求依照雙方的約定或附件為準則。

二、工程造價及支付方式

1、宣傳牌制作費(即協議總價款，見清單)：共計人民幣￥93110_元，大寫玖萬叁仟壹佰壹拾元整。

2、支付方式：完工后，經甲方驗收合格，一星期內即付清所有工程款項。

四：工程期限

1、自協議簽訂之日起15天。

因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

、甲方：有權對乙方的施工提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方要求。

、乙方：

嚴格按照甲方確認的制作方案圖紙進行制作安裝

六：關于驗收

乙方全部完工后，甲方必須組織正式驗收。

七、違約責任：

1、甲方未能按本合同第二條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的百分之五計算，向乙方支付違約金。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作完成，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的百分之五作為違約金。

3、乙方應按甲方要求保證工程質量、牢固性、抗風力等指標達到相關規定。

如未達到相關規定，乙方應承擔返工及相應損失。

八、本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本著互相理解、互相幫助的原則友好協商解決。

本合同一經簽字即生效，并對雙方具有約束力。

本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法人授權代表(簽字)：法人授權代表(簽字)：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日

屋頂廣告位出租合同篇十三

1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側，面積_________平方米。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

1）.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

2）.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日，支付余額_________元整。

3）.自第二年始，應于該年月日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

1）.未按本合同的約定支付設置費;

2）.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

3）.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。

如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

屋頂廣告位出租合同篇十四

發包方：

承包方：

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋牌的基礎、制作、安裝事宜達成如下一致協議。

第一條 工程名稱及內容

1、工程名稱：小區工地圍擋牌制作安裝。

2、工程內容: 彩鋼圍擋制作安裝、維護及甲方原有圍擋安裝。

第二條 工程地點

鶴崗市向陽區交警隊對面

第三條 工程結算及支付方式

1、結算及承包方式：

圍擋牌制做采用固定單價合同.其它材料另計。圍擋牌每片2m*0.84m=1.68m2(大寫：伍拾元/片)(含彩板制作、.安裝、維護、不含基礎.基礎框架均由甲方安裝)，。甲方原有彩鋼圍擋大片(相當于3小片)20元/大片安裝。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。本項目以包工包料方式委托乙方制作、安裝。乙方加工安裝圍擋189片*50元/片=9450元甲方原有圍擋安裝45大片*20元/片=900元運輸費 =300元其它材料：自攻板釘50mm*3盒 =14#綁線 =84元合計(小寫)元

2、支付方式：

甲方在圍擋牌整體安裝完畢后7日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，驗收無誤后.工程款一次性付給乙方。

第四條 工期及質保期

工程期限為 5天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。本工程質保期為半年。

第五條 雙方責任

甲方責任：

1、負責工程的前期審批。

2、負責施工現場雜物移動。

3、按本合同第三條規定結算圍擋的原料.制作、安裝運輸費用。

乙方責任：

1、 嚴格按照合同約定工期制作、安裝完畢。

2、 嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。

3、負責按質按量完成合同所約定的項目內容，如因安裝不當導致出現質量問題，一切責任由乙方承擔;

4、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

5、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔(不含甲方原有的大片圍擋)。

第六條 關于驗收

圍擋安裝完工后即為保修期開始 ;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。

第七條 違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。

3、乙方應保證工程質量，安裝牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準(基礎框架為甲方施工.出現傾斜倒塌等乙方概不負責)。

第九條 本合同自簽訂之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向人民法院提起訴訟。

第十條工程總造價、

施工圍擋制作、安裝、維護;共計: 元，人民大寫：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

屋頂廣告位出租合同篇十五

經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。

一、廣告位坐落地點： 立柱廣告牌南側一面。

二、廣告位尺寸： 米× 米。

三、廣告位租用期限及費用廣告位租用期限為 年，即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元，計 元整。

四、付款方式：簽定合同后應付廣告位租賃費的.全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。

五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。

六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

七、甲方必須向乙方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。

九、合同生效后，甲方需要改換或停止發布，應在制作前五天通知乙方，并征得乙方同意。

十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

甲方：簽字/蓋章

乙方：簽字/蓋章

年月日

屋頂廣告位出租合同篇十六

甲方： 法定代表人：

乙方： 法定代表人：

根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就甲方委托乙方制作、發布戶外廣告事宜達成以下協議：

一、合同標的物

1、 廣告形式：

2、 廣告位置：

3、 廣告內容：按甲方提供的內容確定。

4、 廣告媒體的尺寸為 ，總面積為 ㎡;廣告材質：廣告媒體數量：以上可根據甲方的具體要求進行調整，乙方應當滿足甲方要求，且不增加任何費用。

5、乙方保證有合法權利和審批手續，具有發布本合同項下廣告的權限，根據本條約定的形式、位置、時間、規格、內容發布廣告。

二、合同期限

本合同自簽訂之日起生效，發布期自上述廣告全部安裝完畢且經過甲方驗收合格正式發布之日起為起始日，發布時間為 。

三、合同金額及付款方式

1、合同總金額：

廣告合同總金額為(大寫) 元整(小寫￥ 元);除上述廣告費用外，甲方不承擔其它任何費用。

2、以上合同金額包括但不限于以下費用：

(1) 廣告發布費;

(2) 構架制作及日常維修、維護等費用;

(3) 發布廣告之電費、保險及一切有關電器裝置及維修所發生的費用;

(4) 合同期限內制作畫面所發生的費用(含拆卸、安裝等);

(5) 保持畫面及廣告媒體清潔、完好無缺及效果美觀發布所發生的費用;

(6) 政府稅收及一切有關雜費。

3、支付方式：

本合同廣告設計完成并經甲方審核效果圖后，甲方支付合同總金額 %作為預付款，即人民幣 萬元整(￥ 元)。廣告牌制作完成，甲方驗收完畢應支付合同總金額的 %，即人民幣 元整(￥ 元)。

4、第二次更換廣告畫面的時間和內容以甲方的通知為準。

5、乙方必須提供真實、合法，合規的有效發票，甲方在收到發票后向乙方進行付款;否則，甲方有權拒絕向乙方支付任何款項，且不承擔遲延付款責任。若乙方提供的發票被稅務機關認定為不合格，不能在稅前列支，乙方應向甲方賠償由此而引發的全部經濟損失，并按照甲方要求重新出具合格發票。

四、甲方權利義務

1、甲方權利

合同期限內，甲方有權要求乙方修改效果圖。

2、甲方義務

(1)甲方應在乙方制作完成廣告牌之后的三個工作日內派人驗收。驗收標準：廣告牌發布的內容與乙方提供的效果圖完全一致，驗收合格后簽署書面確認單。

(2)甲方不得將所提供的廣告位置另行租讓。

(3)甲方須在乙方要求的合理時間內提供廣告發布所需文件，如因甲方延誤提供時間影響正常發布，乙方對此不承擔責任。

屋頂廣告位出租合同篇十七

依據《中華人民共和國民法典》和《廣告法》的有關規定，經協商一致，雙方簽定本合同，信守執行。

一、廣告形式、數量及位置：

廣告形式： 規格：400cm*200cm(寬*高) 發布數量：1 套 單價：元/月 媒體位置：

二、發布周期：

制作周期為：90天 即20xx年 月 日 至 20xx年月 日， 并于20xx年 月 日前向乙方提供電子版

本樣稿。

四、發布費用及付款方式

特別說明：發布費為更換畫面的制作及安裝費用，如發布中途需更換畫面需再次支付發布費用。

1、合同總價為：人民幣元(大寫：rmb 整)

2、簽定合同七個工作日內甲方需支付乙方合同全額款項的50%：人民幣元(大寫：rmb)

五、雙方的責任與義務

1.甲方負責戶外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發布期的保修維護。

2.甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批，審批不合格，稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為制作及驗收的有效依據，為本合同附件，與本合同一并保存。乙方再提出與稿樣不同要 求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

3.甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認后(7)天內，完成制作。制作完成后3天內，甲、乙、制作雙方共同驗收，驗收合格，乙方在《驗收報告》上簽章，乙方接到甲方通知，不及時驗收，超過3日 后，甲方視同乙方驗收合格。

4.乙方應按照合同約定按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本合同且廣告位置不予保留。并按照合同總金額的30%向乙方追償違約金。

5.廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由 乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。

八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應當友好協商解決，協商不成的，甲乙雙方任何一方均可向人民法院提請訴訟。

九、本合同壹式叁份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，具有同等的法律效力。

十、其他約定： 甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

地 址： 地 址： 傳 真： 傳 真：

屋頂廣告位出租合同篇十八

甲方：______

乙方：______

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告牌制作

1、廣告牌規格：______

2、材質：______

3、要求:______

二：廣告牌安裝

安裝地點：______

三：工程造價及支付方式

1.廣告牌制作費：共計人民幣______元，大寫______元整。

2.支付方式：

.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四：工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按這一份合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報

第1頁

請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關于驗收

1.乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任：

1.甲方未能按這一份合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按這一份合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的'千分之五作為違約金。

3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

十、雙方因這一份合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、這一份合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方：______乙方：______

法人/授權代表：______法人/授權代表：______

聯系電話：______聯系電話：______

______年______月______日

屋頂廣告位出租合同篇十九

訂做方(甲方)： 制作方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。

二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

三、承包方式及費用負擔

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。

四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。

五、結算方式及期限

合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。

六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

八、其它事項：由雙方協商解決。

十、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

屋頂廣告位出租合同篇二十

甲方：______縣委宣傳部

乙方：______市金創意廣告有限公司

簽訂日期： 年 月 日

經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。

一、廣告位坐落地點：京福高速公路______段，減河北岸立柱廣告牌南側一面。

二、廣告位尺寸： 米× 米

三、廣告位租用期限及費用

廣告位租用期限為壹年，即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元，計 元整。

四、付款方式：簽定合同后應付廣告位租賃費的全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。

五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。

六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

七、甲方必須向乙方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%(按日計算)。

九、合同生效后，甲方需要改換或停止發布，應在制作前五天通知乙方，并征得乙方同意。

十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

甲方：(簽字/蓋章)

乙方：(簽字/蓋章)

屋頂廣告位出租合同篇二十一

甲方：

乙方：

甲方有魏墻村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

第1條 甲方廣告牌位于魏墻村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏墻村)。

第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏墻村第六小組所取得合同用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以后土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

第3條 由于甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方后若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

第4條 付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。

第5條 此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

第6條 本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

電 話：

法定代表人(簽字)：電 話：

年 月 日