在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
工程合同電子版篇一
乙方:_______________
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包方式:
二、甲方工作
1、向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明壹份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施,并說明使用注意事項。
2、指定邊強為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。
三、乙方工作
1、按甲方施工圖紙及做法說明擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
2、指定_____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
4、務(wù)必做好施工現(xiàn)場安全防范工作,施工期間造成的安全問題由乙方承擔(dān)。
5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
四、關(guān)于工期的約定
1、完工時間以乙方承諾的工期_____年___月___日前竣工。
2、不能按期開工或中途無特殊原因無故停工,影響工期,工期不順延。
3、因不可抗拒因素(工作用電、地震、雷雨等)導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,工期隨之順延。
4、工期可根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整或?qū)捪蕖?/p>
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、按市財政局核定的價款作為付款依據(jù)。如由乙方一次性包段為人民幣_____元,如按工期日計算,為人民幣_____元/天。
2、工程驗收合格后一次性付清。甲方不再收取押金,但自竣工之日起1年內(nèi)如出現(xiàn)線路問題屬于乙方施工責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé)維修及更改。
七、違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)有線路,如造成損失,須照價賠償。
2、超出工期乙方須向甲方繳納違約金,違約金按日結(jié)算,金額按工程造價的10%進(jìn)行扣除。
八、附則
1、本合同一式2份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
電話:
乙方:
電話:
年月日
工程合同電子版篇二
發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程,與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的,不影響施工合同的效力。
具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為:
(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進(jìn)行招標(biāo)”的建設(shè)工程的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的,適用其新規(guī)定。
同時符合下列情形的,所簽訂的勞務(wù)分包合同有效:
(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn);
(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機具和輔料。
合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的大型機械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購等內(nèi)容的,不屬于勞務(wù)分包。
建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構(gòu)或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工,承包人對工程施工過程及質(zhì)量進(jìn)行管理,對外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的,屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的,不予支持。
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅,或者進(jìn)行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修,當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由,主張合同無效的,一般不予支持。對于當(dāng)事人確實違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的,可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。
前述合同對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有約定的,依照其約定,沒有約定的,依照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)予以確定。當(dāng)事人有其他爭議的,原則上可以參照本解答的相關(guān)內(nèi)容處理。
當(dāng)事人在訴訟前已就工程價款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議,一方在訴訟中要求重新結(jié)算的,不予支持,但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機構(gòu)認(rèn)定為無效或撤銷的除外。
建設(shè)工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當(dāng)事人一方以施工合同無效為由要求確認(rèn)結(jié)算協(xié)議無效的,不予支持。
施工合同履行過程中,承包人的項目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報告、簽證文件上簽字確認(rèn)、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為,原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)行為或表見代理行為,對承包人具有約束力,但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當(dāng)知道項目經(jīng)理沒有代理權(quán)的除外。
當(dāng)事人在施工合同中就有權(quán)對工程量和價款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認(rèn)的具體人員有明確約定的,依照其約定,除法定代表人外,其他人員所作的簽證確認(rèn)對當(dāng)事人不具有約束力,但相對方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒有約定或約定不明,當(dāng)事人工作人員所作的簽證確認(rèn)是其職務(wù)行為的,對該當(dāng)事人具有約束力,但該當(dāng)事人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當(dāng)知道該簽證人員沒有代理權(quán)的除外。
工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認(rèn)的簽證文件,涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實的,原則上對發(fā)包人具有約束力,涉及工程價款洽商變更等經(jīng)濟(jì)決策的,原則上對發(fā)包人不具有約束力,但施工合同對監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。
建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算,在實際履行過程中,因工程發(fā)生設(shè)計變更等原因?qū)е聦嶋H工程量增減,當(dāng)事人要求對工程價款予以調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握,合同對工程價款調(diào)整有約定的,依照其約定;沒有約定或約定不明的,可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對工程量增減部分予以單獨結(jié)算,無法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的,可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。
主張工程價款調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對合同約定施工的.具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔(dān)舉證責(zé)任。
建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定價結(jié)算,在實際履行過程中,鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化,超出了正常市場風(fēng)險的范圍,合同對建材價格變動風(fēng)險負(fù)擔(dān)有約定的,原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明,該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價款的,可在市場風(fēng)險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門關(guān)于處理建材差價問題的意見予以確定。
因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時間延誤的,在此期間的建材差價部分工程款,由過錯方予以承擔(dān)。
建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算,承包人未完成工程施工,其要求發(fā)包人支付工程款,經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鑒定機構(gòu)在相應(yīng)同一取費標(biāo)準(zhǔn)下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款,兩者對比計算出相應(yīng)系數(shù),再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。
當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭議的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的,應(yīng)根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任。
建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復(fù),但未明確約定逾期不答復(fù)即視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件,承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的,不予支持。
建設(shè)工程施工合同對此未作明確約定,承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定,或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù),要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的,不予支持。
法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程,或者未規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程,但依法經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序并進(jìn)行了備案,當(dāng)事人實際履行的施工合同與備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的,應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程,實際也未依法進(jìn)行招投標(biāo),當(dāng)事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門進(jìn)行了備案,備案的合同與實際履行的合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的,應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人實際履行的合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認(rèn)定為無效的,可以參照當(dāng)事人實際履行的合同結(jié)算工程價款。
招投標(biāo)雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等中標(biāo)結(jié)果的協(xié)議,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質(zhì)性內(nèi)容變更。中標(biāo)人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾,亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實質(zhì)性內(nèi)容。
備案的中標(biāo)合同實際履行過程中,工程因設(shè)計變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工工期發(fā)生變化,當(dāng)事人簽訂補充協(xié)議、會談紀(jì)要等書面文件對中標(biāo)合同的實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行變更和補充的,屬于正常的合同變更,應(yīng)以上述文件作為確定當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。
建設(shè)工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當(dāng)事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的,應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的,應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的,不予支持。
《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人,即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的,實際施工人應(yīng)當(dāng)是最終實際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),不得隨意擴(kuò)大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當(dāng)事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的,應(yīng)當(dāng)不予受理,已經(jīng)受理的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報酬的,按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。
實際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的,法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的,應(yīng)當(dāng)追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟,發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的,應(yīng)當(dāng)對此承擔(dān)舉證責(zé)任。
不具有資質(zhì)的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人),并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同,被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的,掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款,法院原則上應(yīng)當(dāng)追加被掛靠人為訴訟當(dāng)事人,發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)給付責(zé)任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù),被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
掛靠人承攬工程后,以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。
承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款,發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當(dāng)事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認(rèn)或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當(dāng)理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。
工程合同電子版篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑防水施工工程驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》及有關(guān)規(guī)定,為確保工程質(zhì)量和進(jìn)度順利完工,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條:承包方式、范圍
乙方承包的防水工程,采取包工、包料、包運輸、包驗收的方式的。
第三條:工程造價
1、工程防水面積約為2,每平方米造價按 19 元人民幣包干計算(此單價含剛性防水屋面外加劑),總價款約為 元人民幣(大寫: )。完工綜合驗收合格各方認(rèn)可后,按實際收方面積結(jié)算。
2、伸縮縫嵌油膏,蓋條(350mm寬),按元/m計算,完工后按實際施工數(shù)量計算(含玻纖布、防水涂料、人工等費用)。
第四條:付款、結(jié)算方式
1、付款方式:
(1)付款方式:乙方施工完成并經(jīng)各方驗收合格,甲方上報建設(shè)單位月進(jìn)度工程款,按上報的單項工程款項的75%支付給乙方,工程竣工后建設(shè)單位付足甲方90%款項后,甲方付足乙方90%單項工程款,其余10%作為保修金。保修金從房屋綜合驗收合格之日起,滿貳年退乙方余額的一半,滿伍年后退清余款。
(2)甲方款項只能以轉(zhuǎn)帳支票或電匯方式支付,并填寫支付乙方單位名稱。
(3)特殊情況,乙方人員收取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票款項,需持乙方公司出具有效證明文件并法定代表人簽字認(rèn)可后才行。
(4)付款時,乙方必須開齊有效的發(fā)票交甲方財務(wù)。
2、結(jié)算方式:
按驗收合格的原則,按甲方現(xiàn)場施工人員指導(dǎo)所施工的部位,按實際施工的面積進(jìn)行結(jié)算。
第五條:施工工期
1、本工程合同工期為天。(注:以乙方接到甲方通知后經(jīng)乙方施工員現(xiàn)場勘驗基層,確認(rèn)符合施工要求之日起計算)
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人同意、認(rèn)可簽字后,工期可作相應(yīng)順延,天數(shù)以甲方確定為準(zhǔn)。
(1)甲方提供的施工現(xiàn)場,不具備安全施工條件的,存在事故隱患,且電源等不通,施工現(xiàn)場讓乙方無法施工。
(2)因不可抗拒的自然氣候條件或災(zāi)害影響施工進(jìn)度的。(如:雨季、水災(zāi)、火災(zāi)、停電等)
(3)甲方更改或修訂施工方案,影響施工進(jìn)度。
3、如乙方未按甲方要求工期完工,甲方將處予500元/天的罰款的。
第六條:質(zhì)量及施工要求
(一)甲方:
1、施工面應(yīng)用水泥砂漿找平,表面要求抹平壓光,不應(yīng)有起砂、掉灰等缺陷存在,含水率不得大于10%。
2、找平層的陰陽角應(yīng)抹成均勻光滑的圓弧。
3、防水施工材料進(jìn)場后,必須對材料進(jìn)行現(xiàn)場抽樣送檢(見證取樣),送檢試驗室必須是經(jīng)甲乙雙方共同指定認(rèn)可試驗室。費用由乙方全部承擔(dān)。
4、防水層施工完成,經(jīng)乙方自行自檢合格后,乙方通知甲方及監(jiān)理進(jìn)行做工質(zhì)量及厚度檢測。符合要求后,同意乙方作灌水試驗,水位至甲方指定位置,灌水時間48小時后再通知甲方和監(jiān)理驗收。無滲水現(xiàn)象后,定為施工合格。
5、甲方澆筑細(xì)石混凝土保護(hù)層時,應(yīng)避免損壞已施工完成的防水層。嚴(yán)格加強成品保護(hù)工作。
(二)乙方:
1、本工程采用材料進(jìn)行施工,乙方必須確保進(jìn)場材料質(zhì)量符合設(shè)計要求,符合國家及行業(yè)、企業(yè)相關(guān)檢測指標(biāo)和驗收標(biāo)準(zhǔn),并向甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的檢測報告、推廣許可證、出廠合格證及生產(chǎn)廠家的授權(quán)證明書等相關(guān)資料。
2、涂刷厚度3、乙方按性能特點進(jìn)行施工,并按建筑施工規(guī)范的防水分項工程檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
第七條:權(quán)利與責(zé)任
(一)甲方:
1、如因乙方不按本合同要求,無法保證進(jìn)場材料質(zhì)量、施工厚度等重要指標(biāo),甲方有權(quán)終止合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
2、甲方有權(quán)對乙方施工過程和質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行檢查監(jiān)督,及時提出施工意見和整改要求,并為乙方施工提供方便。
3、甲方應(yīng)對乙方施工實行安全交底,乙方必須按安全操作規(guī)程施工,否則一切責(zé)任由乙方全部承擔(dān)的。
(二)乙方:
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方要求施工,聽從甲方指揮和安排。
2、乙方有權(quán)對甲方提供的施工操作環(huán)境提出合理化要求,確保乙方施工安全和工期順利進(jìn)行。
3、乙方進(jìn)場前,提供施工方案,經(jīng)報審批準(zhǔn)后方可按施工方案進(jìn)行施工
4、若非甲方原因,乙方在施工期間由于未按工地規(guī)章制度和安全操作規(guī)程施工出現(xiàn)的任何安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé)全部責(zé)任。
5、乙方施工及驗收程序:
乙方施工完成后,先自檢符合相關(guān)要求后,再通知甲方及監(jiān)理檢查,施工質(zhì)量及厚度都符合要求后,乙方自行進(jìn)行關(guān)水試驗,關(guān)水時間48小時。乙方自行檢查無滲水現(xiàn)象,再通知甲方及監(jiān)理檢查驗收,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),定為施工合格。若第一次試水有滲水現(xiàn)象,由乙方無條件返工至符合要求,再試水有滲水現(xiàn)象,乙方無條件支付甲方水電費,且無條件返工至符合要求。若因乙方施工問題造成甲方受罰,其所有責(zé)任由乙方全部承擔(dān),甲方在乙方工程款中直接扣出,乙方必須接受。若因乙方材料及施工質(zhì)量問題而造成甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方承擔(dān)。經(jīng)試水符合要求的部分,乙方將水清理基本干凈后交甲方進(jìn)行下道工序。
6、乙方有責(zé)任監(jiān)督甲方進(jìn)行下道工序施工,以便掌握成品保護(hù)情況和進(jìn)行施工指導(dǎo)。
7、甲方每次組織驗收,需作試水工作時,乙方必須配合驗收工作,否則費用在乙方工程款中扣出支付。
第八條:保修期
保修期為 五 年,在此期間若出現(xiàn)滲漏,由乙方負(fù)責(zé)免費維修的,并在甲方通知24小時內(nèi)必須到達(dá)滲漏現(xiàn)場,逾期未到,甲方有權(quán)安排處理,在乙方保修金中支付。若保修金不足以支付保修中的費用,乙方無條件出資履行保修責(zé)任。
第九條:其它
1、本合同自簽訂之日起生效,合同履行完畢自行失效,在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意更改和解除合同,如一方提出修改或停止執(zhí)行,須經(jīng)雙方協(xié)商一致,才能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金 ,如由此而造成的損失則應(yīng)賠償損失。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份的。
3、如有未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
第十條:合同糾紛解決的方式:當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同電子版篇四
發(fā)包方(甲方):_____________________ 身份證號碼:______________
聯(lián)系(通信)地址:_______________________________________________
電話:①_______________②____________ 手機:____________________
承包方(乙方):_________________________________________________
公司總部地址:___________________________________________________
法定代表人:_________________________ 電話:____________________
法人營業(yè)執(zhí)照號:_____________________ 資質(zhì)證號:________________
分公司(分部)地址:_____________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_________________________ 電話:____________________
負(fù)責(zé)人:_____________職務(wù): _________ 電話:____________________
簽約代理人:_________________________ 電話:____________________
工程代表人(或項目經(jīng)理):___________ 電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設(shè)部第110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址:________________________________________________.
2.建筑面積:_______________.
3.戶型: ______室______廳______衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復(fù)式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:
①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準(zhǔn))。
②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細(xì)表)。
③其他方式______________________________.
5.施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額:(大寫)______________________元。竣工后據(jù)實復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預(yù)付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預(yù)付款、工程款及其他款項時,應(yīng)要求乙方提供蓋有乙方“財務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票等字據(jù)。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設(shè)計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設(shè)計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設(shè)計的,開工前向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2.審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及工程報價單,雙方簽字認(rèn)可。
3.開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清居室內(nèi)家具、陳設(shè),并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關(guān)手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6.及時提供符合設(shè)計要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設(shè)備。
7.組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護(hù)等規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2.若由乙方設(shè)計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦
理相應(yīng)審批手續(xù)。
4.確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費用由乙方負(fù)責(zé)。
5.遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全及圍護(hù)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6.保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證施工現(xiàn)場的整潔,負(fù)責(zé)將垃圾定點堆放。
7.組織好工程質(zhì)量的自檢,配合甲方(實行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲方委托_______________監(jiān)理公司對本工程進(jìn)行監(jiān)理,甲方自行支付監(jiān)理費用。
六、工期
1.乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計方案和因停電、停水及不可抗力因素導(dǎo)致停工_____小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因?qū)е轮型就9さ模て陧樠印G颐客9ひ惶欤杉追桨春贤痤~的__________%的比例補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內(nèi)容,經(jīng)雙方書面認(rèn)可后,按新增加工程量順延工期,費用由甲、乙雙方協(xié)商支付。
七、材料供應(yīng)
1.本工程甲方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并按時供應(yīng)施工現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔(dān)。
2.凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及產(chǎn) 品合格證等,并經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(附:設(shè)計(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。
3.若甲方中途要求變更設(shè)計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔(dān)。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1.工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評定的標(biāo)準(zhǔn);以《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325·20xx)為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應(yīng)共同進(jìn)行中期驗收(實行工程監(jiān)理的,監(jiān)理方應(yīng)參加驗收)。
3.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應(yīng)按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。(實行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗收過程中,甲、乙雙方(實行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)確認(rèn)的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費用和工期;在竣工驗收中確認(rèn)的質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)返修(返工)和承擔(dān)費用,并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。
6.工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對所施工項目進(jìn)行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、違約責(zé)任
1.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),未辦理有關(guān)手續(xù),乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負(fù)責(zé)人協(xié)商,私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.若因違反施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應(yīng)及時通知對方辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止 履約,違約方應(yīng)承擔(dān)違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,違約金按合 同金額的______%支付。
十一、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議應(yīng)優(yōu)先協(xié)商解決;當(dāng)事人協(xié)商不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:
①__________仲裁委員會仲裁;
②向人民法院提起訴訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉(zhuǎn)包方承擔(dān)。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_______________
法定代表人:_______________ 簽約代理人:___
______________
合同簽訂日期:_______________年_____________月__________
工程合同電子版篇五
發(fā)包人(甲方): 承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》計其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,明確雙方責(zé)任、權(quán)、利,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、工程名稱:2、工程地點:新上城原上城影院。
3、工程內(nèi)容:鋼筋、架模、混凝土地、砌磚墻、水電門窗安裝。
二、合同工期:
開工日期:年 月 日
竣工日期:月日
合同期總?cè)諝v天數(shù):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
四、工程款(進(jìn)度款)支付及結(jié)算辦法:
甲方按照乙方每月完成進(jìn)度合格部分產(chǎn)值80%支付乙方(以此類推),當(dāng)工程整體完成驗收合格后,甲方15日內(nèi)支付本工程款的97%,余下3%作為保修金,一年內(nèi)若無質(zhì)量事故退還保修金。
五、甲方負(fù)責(zé)辦理施工許可證手續(xù)、施工圖、該工程的定位坐標(biāo)、標(biāo)高,以及函接各種關(guān)系,所有工作確保施工合同的履行。如因甲方手續(xù)不完善造成停工,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
六、違約
發(fā)包人不按合同約定支付工程進(jìn)度款,超過10個工作日按應(yīng)付工程款的金額每月5%的利息計算。雙方辦理完驗收15天工程總額的97%,如甲方不按時支付實為違約,按總造價的5%實為違約金支付給乙方。承包人原因工期延誤不能按合同約定工期竣工驗收合格,承包人承擔(dān)違約責(zé)任,每延誤1天按元每天向發(fā)包人計付處罰,同時提前1天甲方獎勵乙方每天元。延期罰款總額不超過總價的。
七、補充條款:
在合同履行過程中,承包人應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)包人內(nèi)審程序規(guī)定執(zhí)行,涉及圖紙會審紀(jì)要,施工組織設(shè)計,專項施工方案,技術(shù)核定,技術(shù)經(jīng)濟(jì)核定及設(shè)計變更等工程技術(shù)資料最終以發(fā)包人所確定的最終簽審人(以發(fā)包人向承包人出具的書面通知為準(zhǔn))簽字確認(rèn)為準(zhǔn),以此作為結(jié)算依據(jù)。本工程項目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等條件下,直接由乙方承建)
八、在施工過程中發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。
九、未盡事宜,甲乙雙方另簽補充協(xié)議。
十、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,甲乙雙方簽字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同電子版篇六
委任單位:
施工單位:
就 裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程項目內(nèi)容:
四、 工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣:
六、 付款方式:
1、 合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額 預(yù)付款。
2、 開工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額 預(yù)付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn),以實際工程量結(jié)算)
七、 材料設(shè)備:
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購,及時組織進(jìn)場,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工:
1、 乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、 乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、 施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
4、 乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
5、 如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量:
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、 由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔(dān)。
3、 由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、 裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收:
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗收,驗收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認(rèn)可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由
甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責(zé)任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償
給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合
同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):xx裝飾工程公司
代表人: 代表人:
日期: 日期:
工程合同電子版篇七
建設(shè)單位(簡稱甲方):
施工單位(簡稱乙方):
乙方參加了甲方組織的“_______智能化一期項目”招標(biāo)并成為中標(biāo)單位,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本智能化系統(tǒng)工程施工事項經(jīng)協(xié)商一致,自愿訂立本合同。
鑒于乙方擬承擔(dān)_______的施工,并接受了甲方為本工程施工、竣工和保修所做的招標(biāo)要求,雙方達(dá)成以下協(xié)議:
第一條:合同組成和解釋順序:
智能化系統(tǒng)工程施工合同文件組成部分和解釋順序如下:
1、補充協(xié)議條款、甲乙雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面文件和會議紀(jì)要等。
2、施工合同協(xié)議書、施工合同條款、合同附件(根據(jù)施工圖所作的材料明細(xì)及報價)。
3、施工招標(biāo)文件、施工投標(biāo)文件、甲方招標(biāo)過程往來的函件。
4、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、經(jīng)過承包人二次設(shè)計的智能化系統(tǒng)施工圖、現(xiàn)行國家、省市有關(guān)施工方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上述文件應(yīng)互為補充和解釋,如有不清或互相矛盾之處:以上面所列順序在前的為準(zhǔn)。本合同乙方每頁都必須加蓋公章,表示其對該頁內(nèi)容的全部認(rèn)同。
第二條: 施工單位向建設(shè)單位承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并確保工程質(zhì)量、在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
第三條: 建設(shè)單位向施工單位承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應(yīng)當(dāng)支付的款項。
第四條:合同份數(shù)
1、本合同一式肆份,甲、乙方各執(zhí)貳份,均具有相同法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方加蓋公司公章后生效,至工程驗收交接和竣工結(jié)算付款后,除有關(guān)保修條款及違約條款仍生效外,其余條款即告終止。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決或簽訂補充合同或協(xié)議。
第五條:智能化系統(tǒng)施工合同生效
本合同雙方約定 合同在雙方簽章后生效。
第六條:爭議解決方式
本合同在履行過程中,發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的交由項目所在地人民法院處理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同電子版篇八
委托方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (以下簡稱甲方)
受托方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方就甲方委托乙方完成項目野外工程勘察鉆探工作相關(guān)事宜,為明確雙方在工程實施過程中的權(quán)利義務(wù),雙方本著平等、互利、互助的原則,達(dá)成以下合同條款,以資共同遵守。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程內(nèi)容:
1.工程內(nèi)容: 鉆探預(yù)計 米、機臺平整及道路施工、施工機械進(jìn)出場、場內(nèi)移機、現(xiàn)場實驗成孔施工、施工用水機井、臨時生活設(shè)施等,以現(xiàn)場實際發(fā)生的工作內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.按設(shè)計單位提出的勘察任務(wù)書及國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。
本工程自進(jìn)場之日起 天內(nèi)完成全部工程,若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影響,其工期順延。
1、鉆探取費單價:粘性土單價為 元/米(含原位測試、取樣、青苗賠償?shù)荣M用);巖石______元/米;卵石_____元/米;進(jìn)出場費_____元/米。機臺平整及道路施工費用、施工機械進(jìn)出
場費用、場內(nèi)移機費用、現(xiàn)場實驗成孔施工費用、施工用水機井費用、臨時生活設(shè)施費用及其他費用,以現(xiàn)場實際發(fā)生為準(zhǔn),據(jù)實結(jié)算。
2、本合同為單價合同,按實際完成工程量乘本合同約定的單價結(jié)算。在雙方完成結(jié)算手續(xù)后,甲方及時支付合同款項。
1、甲方職責(zé):
(1)提供本工程勘察鉆孔任務(wù)書、勘察鉆孔布置圖等技術(shù)要求、向乙方進(jìn)行技術(shù)交底和安全技術(shù)交底;
(2)指派技術(shù)員進(jìn)行編錄工作,并對質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,對乙方不合格的工作項目及時指出并責(zé)令改正;
(3)協(xié)助解決好因占地、青苗賠償?shù)葘ν饴?lián)系事宜;
(4)按鉆孔任務(wù)書及技術(shù)要求檢查、驗收原始記錄,并對合格鉆孔簽證。
(5)勘察鉆探過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,甲方應(yīng)按實際發(fā)生的工作量支付費用。
2、乙方職責(zé) :
(1)按甲方提供的勘察鉆孔任務(wù)書、勘察鉆孔布置圖等技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程操作,保證質(zhì)量優(yōu)良,鉆孔質(zhì)量未合格者返工經(jīng)費自理。如該項目在日后建設(shè)施工過程中,因乙方鉆探勘察時弄虛作假,導(dǎo)致與實際地層狀況不符而造成的一切損失由乙方承擔(dān),甲方有權(quán)追究乙方全部相關(guān)民事和刑事責(zé)任;
(3)服從甲方項目負(fù)責(zé)人調(diào)度,配合技術(shù)人員做好各項工作;
(4)乙方應(yīng)嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo)考核獎懲辦法》、《合作項目施工隊安全管理考核細(xì)則》
等法規(guī)進(jìn)行施工。乙方在施工中如違反安全法規(guī)和單位制度及細(xì)則等規(guī)定條款的,甲方將按相關(guān)規(guī)定對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰;
(5)乙方進(jìn)出場和施工過程中發(fā)生的人身傷亡、設(shè)備損失等均由乙方自行負(fù)責(zé),乙方造成甲方損失,甲方按等額實行處罰;
(6)按甲方提供的孔深和技術(shù)要求備足各種機械和設(shè)備。
(7)遇特殊情況應(yīng)及時向甲方技術(shù)人員反映;在進(jìn)行甲方指定的由技術(shù)員旁站監(jiān)督的測試項目(取樣、標(biāo)貫動探等)應(yīng)提前通知甲方的技術(shù)員。
(8)乙方如未經(jīng)甲方允許中途退場,則甲方有權(quán)拒付乙方任何費用。
1.本合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,全部工程竣工驗收完畢、辦清結(jié)算、付清全部工程款后自動失效。
3.本合同未盡事項,雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決,解決不成、可到當(dāng)?shù)胤ㄔ航鉀Q。
甲方(蓋章): 乙方(簽印):
法定代表人: 身份證號碼:
或授權(quán)委托人: 聯(lián)系方式:
注冊地址: 戶 名:
聯(lián)系電話: 賬 號:
傳真號碼: 開戶行: