隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇一

甲方：______________

乙方：______________

甲方將_______________工程，發包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協商，按照《_合同法》和《_建筑法》的`有關規定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

1、工程名稱：_________________

2、工程地點：_________________

1、平涂：________元/pfm。

2、真石漆：_________元/pfm。

3、污水管：________元/pfm。

4、技工：_________元/天。

1、乙方進場施工起一個月后，甲方按每月進度的80%支付乙方工程款，工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為一年，保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。

2、工程總造價以現金結算，乙方包工，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。

3、工程竣工驗收合格后30天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續。

1、甲方發出進場通知后，7天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為__________天。

2、在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延。

①遇到不可抗拒的`災害或事故（包括雨季停工）。

②甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。

1、甲方對工程質量的要：以技術交底為準，在保質期內不脫皮，基本不褪色。

2、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監督部門仲裁。

1、甲方提供水、用電和工人住宿的位置和腳手架，甲方承擔由此費用。

2、甲方按進度支付乙方工程款，并負責提供與施工相關的資料。

3、甲方幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現場簽證工作。

4、負責組織工程竣工驗收。

1、乙方對其雇傭的施工人員進行資格審核并有責任保證其人身安全。

2、雇傭人員的身體素質和技術能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過55周歲。

3、乙方承諾嚴格按照油漆工工藝操作，保證施工質量。

4、在質保期間內，如屬于乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務。如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協商。

1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給乙方。

2、無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時應不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。

3、甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延誤完工，每逾期一天，按本合同工程款的1%支付給乙方。

4、乙方不能按合同期竣工或施工質量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每逾期一天則支付甲方本合同款的1%。

1、本合同一經簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。

2、本合同在執行過程中，發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決，在協調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

______年______月______日

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇二

甲方：_________

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

職務：_________

國籍：_________

乙方：_________

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

職務：_________

國籍：_________

茲經雙方同意，甲方委托乙方在_________加工_________，其條款如下：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量

(1)商品名稱：_________;

(2)數量：_________共計_________。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附于本合同內。

3.每種型號的加工費如下

(1)_________(大寫：_________美元);

(2)_________(大寫：_________美元);

(3)_________(大寫：_________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應負責補充供應。

5.甲方應于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費用。

6.乙方應在雙方同意的時間內完成_________型標準_________的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過_________%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。

9.甲方提供加工_________標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。

10.技術服務

甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_________的要求，協助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。

12.加工后的標準_________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

13.其他條件

(1)標準_________的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;

(2)若必要時乙方在_________或_________購買加工標準_________的零件及原料，其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;

(3)為促進出口業務，乙方應儲備標準_________樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執一份。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇三

委托方： （以下稱“委托方”）

地 址：

電 話：

傳 真：

受委托方： （以下稱“受委托方）

地 址：

電 話：

傳 真：

（委托方和受委托方合稱為“雙方”）

雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此合同，以共同遵守：

（1）委托方根據下列條件委托 加工干海參產品，有關產品訂單將按本協議規定向受委托方發出。

（2）受委托方根據下列條件為委托方加工 干海參產品，有關產品將按本協議規定完成。

（3）委托方為 “ 傳康 ”商標唯一持有人及享有有關產品專利權。

（1）委托方必須提前15天以傳真或郵件方式給受委托方落實訂單數量、訂單內容并明確交貨時間。

（2）受委托方在收悉訂單后，在三天內以傳真或郵件方式向委托方確認訂單。

（3）除非雙方經過同意，否則在訂單被受委托方確定接納后，委托方不能中止訂單而受委托方必須履行訂單。

（4）委托方必須最遲在受委托方開始加工前五天向受委托方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

（5）受委托方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數量不足、質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。 （另：如果雙方達成一致，由受委托方全權負責原材料及包裝材料的采購，需提前擬定協議一份。）

（6）原材料及包裝材料的進庫（受委托方倉庫）質量檢驗工作由委托方委派代表與受委托方質量負責人共同監督并確認。

（1）由于委托加工產品屬于季節性產品，價格波動大，加工費經雙方同意，隨行就市，根據情況作出調整。不在此合同內做出具體約定。待委托方有需要時，雙方以傳真件或郵件形成的書面文件為準。

（2）委托方將負責產品的驗收工作、自行安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

（1）雙方確認訂單后，委托方需先行支付受委托方30%加工費，余款委托方在產品生產完成交付10內后全數匯至受委托方的銀行賬戶。

（2）受委托方必須在委托方付款之后三個工作日內按委托方要求開具發票。

（1）產品的生產工藝由雙方共同制定并形成書面文件，雙方簽字確認；

（2）成品質量的判定標準：干海參執行sc/t 3206；

（3）委托方提供的各種原輔料、包裝物應符合相應標準要求，并確保采購自具備相應資質的供應商；

非經委托方書面同意，受委托方或任何人不能使用委托方的商標。

（1）受委托方根據委托方確認的配方及雙方確認的工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標；

（2）產品如因監督部門在市場監督或抽查過程中出現質量不合格的情況，其責任應根據以下情況由雙方承擔：

2、1產品如因鹽分、水分、凈含量等生產過程中可控制的指標導致不合格的，由受委托方負責并承擔相應處罰等損失；

2、2產品如因藥殘、重金屬、蛋白質等生產過程中不可控的指標導致不合格的由委托方負責并承擔相應處罰等損失；

2、3對于由原輔料、包材等不合格導致產品不合格的，由原輔料及包材的實際采購方負責承擔相應處罰等損失。

（1）其中一方可提前三十天以書面形式通知對方解除此協議。

（2）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

（3）協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則受委托方有權自行處理有關物料。

（1）本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以以補充協議方式延長協議期限。

本合同一式三份，委托方與被委托方各持一份，備案主管單位持有一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇四

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：福林社區

工程地點：汲灘鎮福林社區

工程內容：外墻涂料、漆產品型號及顏色：白色、黃色、灰色

開工日期：___月___日

若因天氣等不可抗力因素導致工期延長，則竣工日期做相應調整。

本工程包工包料約1500平方米，每平方米工程造價元整，大寫拾捌塊柒元整，按實際測量為準，總造價為人民幣：___元，(小寫)：___

付款方式：所有款項必須由我公司專人，專據收款，否則由甲方承擔可能發生的一切責任。

1、甲乙雙方簽訂合同2天內，乙方人員。材料進場時甲方支付工程總造價的___%，即___元。

2、工程進度達50%時甲方支付工程總造價的，即元。

3、工程進度達90%時甲方支付工程總造價的，即元。

4、待工程驗收合格后，按實際面積辦完結算起15天內一次付清總工程款的17%。余下3%作為保修金，保修期為壹年。

5、甲方同意在工程款撥款點中扣除本合同外墻涂裝工程費用。

甲方責任：

1、甲方負責監督工程進度及工程質量，負責協調現場各單位之間關系，保證乙方施工順利進行。

2、為保證牌涂料的裝飾效果，應把乙方實際工期安排在裝修階段的后期，且保證基面平整、潔凈、干燥(含水率低于8%)不得有油污、灰塵及其他污染的存在。如未達到乙方標準甲方仍堅持施工，須出具文字通知乙方，因此影響工程質量有甲方負責。

3、甲方駐工地代表聯絡人：

乙方責任：

1、按有關標準對基面認真經行驗收。遵守甲方制定的現場施工安全管理規定，安全文明施工。如發生安全事故，一切責任均由乙方承擔。

2、確認圖紙保質保量按時完成本項工程，涂裝質量達到同類涂料驗收規范。

3、乙方駐工地代表聯絡人：。

1、甲方未按被協議規定時間內支付款項，乙方有權停止施工，由甲方承擔違約責任。甲方從應付款之日起每天向乙方支付工程總造價的3‰的滯納金，及承擔其他損失，直到付訖為止。

2、因乙方原因造成的質量、安全責任由乙方承擔。

1、若甲方設計變更，應提前兩天通知乙方，所造成的一切費用由甲方負責。

2、合同簽訂后，因甲方原因要求更改確認色板的顏色、型號等產生的一切費用由甲方承擔。

工程完工，甲方接到乙方書面通知5天內安排人員驗收(節假日順延)逾期視為合格，在未驗收期間甲方進場使用，則表示甲方認可驗收合格。

本協議未盡事宜，雙方協商解決，如果協商不成，可向建設行政主管部門申請或向人民法院起訴解決。

本協議一式兩份，雙方各持一份，經雙方簽字蓋章后生效，至工程款付清后失效。

甲方：

乙方：

簽訂日期：___月___日。

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇五

甲方（需方）：

乙方（供方）：

簽訂時間：

簽訂地點：

甲方委托乙方在甲方指定區域進行油漆噴涂加工。雙方經過充分協商，本著“公平公正、合作共贏”的原則，就甲方油漆外包雙方的責任和義務等相關事宜協商如下：

甲方按廠房租賃合同，提供產品加工所需的廠房和油漆房、油漆倉庫及空壓機設備等相關設施，以及生產用水用電（電費按表收取）；乙方人員伙食費由甲方負責，但乙方必須及時向甲方管理部告知用餐人數，否則多產生的費用由乙方負責。

甲方在每月27日前將次月生產計劃（油漆加工方面）發與乙方，便于乙方做產能準備，所有待噴涂產品在乙方能保證進度、質量的前提下，優先發與乙方加工。

在加工過程中，乙方自行設置檢驗員，必須對所加工的產品負責，進行自檢并合格，然后報檢，甲方有權依據加工工藝要求，對乙方施工的工藝過程進行監督。

乙方與甲方簽訂廠房租賃合同，并在甲方廠房指定區域內進行油漆加工。租賃期間乙方負責對甲方所提供設備進行維護保養和維修，接受甲方設備管理和現場管理方面的統一要求，并承擔相應耗材等相關費用，在終止合作時，對甲方所提供設備進行整理，并保證其完好。

乙方負責除甲方提供設施以外的其他必需條件。

乙方及駐廠人員，必須完全遵守甲方的各項規章制度，接受甲方的統一管理，乙方委派負責人或其代表專職管理乙方人員的安全生產、食宿，并負責協調與甲方的關系。如因乙方人員給甲方造成的任何經濟或其他方面的損失，由乙方承擔；

乙方人員在甲方處作業發生的工資、工傷、保險等方面的任何勞資糾紛，由乙方負責解決并承擔相關責任。

乙方生產需按甲方給出計劃進行，并組織管理好進度和人員，接受甲方質量與進度的考核，做到安全文明生產，所有易燃易爆材料應有專人專區保管。

乙方人員的職業衛生防護和體檢由其自行負責，其人員在任何地方發生任何問題均與甲方無關。

乙方人員住宿所產生的水電費由乙方承擔，每月將此與其他應承擔費用一起由甲方按月知會乙方，在當月結算貨款中扣除。

油漆加工過程中產生的固體廢棄物處理由乙方負責。乙方必須提供油漆加工固體廢棄物處理資質或提供第三方處理資質的證明和處理合同，乙方必須保留處理憑證并交由甲方保存。

乙方根據產品加工周期和甲方進度要求安排生產，月末甲方將對其月度進行執行情況進行考核，當交貨及時率＜98%，每低于1%處罰款500元。

交貨及時率=（月度總計劃數量－未交貨數量）/月度總計劃數量×100%，

產品加工質量要求，乙方應做好全過程的控制，符合甲方客戶提供的產品質量檢驗標準或相關國家行業標準，并最終以達到客戶認可為驗收條件。

產品質保期：質保期根據甲方客戶要求，時間自乙方入庫日開始計算。在質量保證期內，由于乙方產品質量造成甲方客戶提出返修、退貨、索賠質量問題，乙方應承擔一切費用及損失，具體詳見《供應商質量保證協議》。

質量保證期內在甲方應付乙方賬面上必須保留10萬元作為質量保證金，產品質保期到期后一個月付清。

由于甲方原因產品在組裝、運輸中所造成油漆損傷，其修補費用由甲方承擔。

乙方通過自檢合格后，填寫產品型號、加工批次、數量、序列車號等數據至傳送單上，在接收方簽字后將已噴涂產品轉送至甲方生產部相關班組，至成品合格入庫。

每月25日為結算日，以甲方貨倉當月入庫（乙方加工）成品數量作為月度結算數量，并經甲方生產部核準后方為有效數量。

按雙方商定，各種產品油漆加工單價按甲方油漆定價標準進行計算（在標準值得基礎上根據不同的要求，不同的油漆品牌乘相應的系數）。（具體各產品加工單價見附件）

甲方指定油漆原輔材料（底漆、中涂漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰及砂紙、磨片等）品牌。

月初由乙方憑甲方開具的油漆外協加工單與甲方采購部進行對帳，經雙方確認無誤后，乙方開具加工增值稅發票（17％）提交甲方，掛賬90天后辦理付款手續（扣除當月乙方應付甲方款項）。因產品質量問題產生退貨，其質量扣款將在本月應付額度中扣除。

甲方承諾在結算期限內支付乙方貨款，如因特殊原因延期支付，應及時與乙方溝通、協商。

乙方承諾對甲方供貨期、質量及其他協議要求條款的保證，并接受有關考核。

乙方送交的加工件，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如給甲方造成非常嚴重的不良后果，則甲方有權取消其加工資格，停付其應付貨款。

因其他原因，乙方要求停止與甲方繼續合作，乙方應提前60天提出書面退出報告，否則將賠償甲方10萬元的違約金。正式退出前，乙方應繼續嚴格履行本協議一切義務。

本協議所有附件具有相同法律效力，在履行期間，若發生爭議或任意一方有違約行為，雙方協商解決，如解決不妥則按照合同法規定提交甲方所在地的相關機構進行仲裁。

協議有效期為1個月，自前，乙方應正式提出續約意向。

未盡事宜，雙方協商確認。本協議一式兩份，雙方各執一份，從雙方簽字日起正式生效。

甲方：乙方：

單位名稱（章）：單位名稱（章）：

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

稅號：稅號：

郵政編碼：郵政編碼：

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇六

甲方：

乙方：

為了更好地對噴漆車間進行管理，提高生產效率，降低噴漆（粉）成本。經甲乙雙方共同協商，決定將噴漆車間由乙方承包經營。為明確雙方的權利、義務，特訂立本合同：

甲方噴漆車間

自______年______月______日至______年______月______日

（一）甲方責任：

1、承包期間，甲方按零件的表面積給乙方進行結算，不論噴漆、噴粉均按______元/m2進行結算。

2、甲方提供場地、噴涂流水線、水、電等，噴涂流水線、吊車、電、燈由甲方維修，其余生產用工具由乙方負責維修。

（二）甲方權限：

1、甲方有權對乙方進行各種行政管理，如衛生、安全等。禁止在車間內吸煙，避免火災的發生，如因此造成事故，由乙方包賠一切損失。

2、甲方有權對乙方的生產環境、勞動保護進行監督，禁止乙方使用有煙煤，淋化、噴涂及打磨零件人員必須配戴相應的保護工具，甲方發現乙方有違規行為，有權終止合同或給予經濟制裁。

3、甲方每月或臨時給乙方下達生產任務，乙方應按甲方要求保質保量、按時完成生產任務，甲方有權對乙方因延誤交貨進行經濟處罰，影響生產進度的每延誤一種零件扣乙方100元，造成甲方延誤船期的一切費用由乙方承擔。

（三）乙方責任：

1、乙方在生產經營中，必須服從甲方的管理，及時完成甲方下達的生產任務，按甲方的一切規章制度進行生產。

2、所需生產用品均由乙方承擔，發票開給甲方。

3、乙方應按甲方的質量標準進行生產，把好用料的質量關，乙方所購漆、粉、稀料、固化劑等必須符合rohs要求，否則出現一切后果均由乙方承擔。

4、乙方有責任對甲方提供的設備、設施進行定期保養、維護，對設備出現異常應盡早匯報，由于乙方操作失誤造成設備損壞，責任由乙方承擔。

5、乙方必須將每月進貨的發票于每月______日前提供給甲方，由甲方根據發票和乙方的產量進行核算加工費。乙方必須將加工費部分給甲方提供發票（______），甲方根據發票金額當月給乙方付款。乙方如不能每月及時提供相應的發票，甲方有權拒絕結算。

6、乙方不得私自承接外單位的貨源，一經發現，每次扣罰100元。

7、乙方負責噴漆車間所有人員的人身安全，如發生意外，由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

8、乙方在承包期間不得將車間轉包他人。

（四）乙方權限：

1、乙方在經營期間，自主經營，自負營虧。

2、經營期間，乙方添置的設備工具、漆、粉等期滿后歸乙方所有。

（五）其它：

1、承包期滿是否續約或終止合同的，甲乙雙方均應提前一個月通知對方。

2、本合同未盡事宜，按有關法律處理。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方（代表簽字）：乙方（法人簽字）：

（公章）（公章）

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇七

甲方：

乙方：身份證號：(附身份證復印件)

為了搞活機制、提高經濟效益、提高車間工作效率、保證車間工序流暢，現經甲、乙雙方協商決定：將佛山市寶悅汽車維修服務有限公司噴漆工藝由乙方承包生產，為維護各方合法權益，經雙方協商一致，特簽訂本合同如下：

一、甲方將____牌等同等級別車型以支付單幅漆250元、斯巴魯等同等級別車型以支付單幅漆180元的價格承包給乙方價格承包給乙方，進行工序完成。

二、甲方支付乙方：半幅漆噴漆價格為150元/半幅，鋼鈴價格為150元/只，電鍍銀鋼鈴價格為300元/只，全車拋光價格為250元/臺。(斯巴魯同等級別半噴為108元/半幅)。

三、a.前后磨沙件、a、b、c柱、作半幅計算提成(贈送后視鏡殼噴漆)

b.全車翻新計16幅漆；改色計20幅漆；輪眉50元/條

c.因甲方在裝配件過程造成漆面損傷的作半噴處理(____牌150/半幅、斯巴魯同等級別108元/半幅)

d.乙方造成的車輛損壞，乙方負責。

四、____牌或同級別車型油漆材料及輔料由乙方負責，并指定使用施必快油漆。

五、斯巴魯等同級別車型油漆材料及輔料由乙方負責并使用(甲方需監管)。

六、甲方負責向乙方提供漆房、水電、報紙、柴油，費用由甲方支付。乙方承包期間必須愛惜甲方的設備及工具，正常磨損外的設備損壞由乙方負責。承包期結束后必須如數完好交還甲方。

七、乙方向甲方交車后提供半年的質量保持期(人為除外)。

八、甲方向乙方提供壹萬元人民幣的保底工資，即：加工總金額—甲方代為支付油漆輔料費用=甲方支付乙方金額(若不足壹萬元則支付壹萬元)。于次月15日前付清。

九、甲方向乙方提供每日兩餐(10元/餐)及集體宿舍住宿。以考勤打卡計算。

十、乙方負責噴漆工作人員的人身保險購買及勞務管理。保證噴漆車間的管理有序和生產安全，加強防火安全。并建立安全生產制度對員工進行安全生產培訓。在承包期內，噴漆車間如果發生安全生產事故、交通事故、火災事故及員工違法違紀等情況，由乙方自行承擔全部責任，并賠償對甲方造成的財產損失。

十一、雙方均不得單方提前終止合同，否則視為違約，違約方須向非違約方支付違約金叁萬元整人民幣(不可抗力、甲方停止經營除外)。

十二、本合同自20____年4月22日起，至20____年4月21日止，未盡事宜雙方協商解決，做為本合同的附件，同樣具備法律效力。

十三、本合同經雙方簽字生效，甲乙雙方各執一份。

甲方：

乙方：

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇八

承攬方：________________________

代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

定作方：________________________

地 址：____________ 電話：____________

定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

(1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

雙方約定本項目質量標準 ：

(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

甲方：____________ 乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇九

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品品名規格（長、寬、高c）單位數量備注

第二條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務必在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內透過銀行付款。

第十二條甲方的違約職責

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責；經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約職責

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。

二、本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

________年____月____日

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

________年____月____日

外墻噴涂合同協議 噴涂外包合同篇十

甲方（承攬人）：

乙方（定做人）：

簽訂地點：

簽訂時間：

依據《_合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

1、有無附圖紙；

2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

①甲方根據乙方的制定選購。

②由乙方自行選購后交付甲方制作。

2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

2、交貨地點：

3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

日期：