在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。優秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇一
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的 。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付 萬元,做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的,居間活動的費用,由居間人負擔;居間人未促成合同成立的,有權不予返還居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇二
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就合同省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付_________元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按_________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付_________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止_________
1、本合同簽字生效后,如果至_________年_________月_________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
合同簽訂地:
合同簽訂日:
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇三
簽訂地點:
委托方:
居間方:
依照國家法律、法規有關規定,雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就居間方理解委托方的委托居間交易本合同指定礦權,訂立本合同。
委托方指定乙方為獨家居間人,交易本合同指定礦權。
本合同居間期限為自 年 月 日起至礦權交易完成(不少于180個工作日)。
居間方為委托方帶給媒介服務,撮合委托方與礦權賣方達成礦權交易。
(一)委托方的權利義務
1、提交全部與礦權交易的資證文件;
2、居間方在理解委托期間,委托方不得自行交易或委托第三方交易本合同約定的礦權;
3、委托方在合同生效后,為盡快促成交易成功,委托方應用心配合居間方的工作,對居間方活動不得任意干涉;
4、委托方如實帶給有效的通訊地址、聯絡方式;如通訊地址、聯絡方式變更后,應及時通知居間方,否則造成不良后果由委托方自行承擔。
(二)居間方的權利義務
1、居間方為委托方帶給準確、真實的礦權媒介信息; 2、居間方為委托方帶給與賣方交易的撮合服務;
3、居間方不為委托方和賣方作任何明示或暗示擔保。礦權交易雙方發生糾紛,由雙方自行解決;
4、居間合同期間,賣方確定后,居間方應及時通知委托方簽訂《礦權交易合同》。
1、居間方促成委托方與賣方簽訂《礦權交易合同》時,即為居間行為完成;
2、居間酬金的計算方法:
酬金金額=礦權交易合同總金額×5% 3、酬金的支付方法: (a)自委托方與居間方簽訂《礦權交易居間合同》之日起 3 個工作日內,委托方須向居間方支付委托酬金人民幣 圓整(¥ 元),作為居間合同履約保證金。
(b)自委托方與賣方簽訂《礦權交易合同》之日起 10 個工作日內,委托方須向居間方支付委托酬金總額的 80 %。
(c)待礦權完成移交手續后 10 個工作日內,委托方向居間方支付結余的委托酬金。
4、透過居間方成功完成委托方委托項目交易的,履約保證金應包計在委托酬金內;如居間方未完成委托方委托,代理方在委托工作結束后 10 個工作日內將履約保證金扣除。
居間本合同委托礦權所產生的相應費用后,將剩余款項返還委托方。
1、委托方與居間方協商一致;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現。
(一)委托方有下列情形之一的,視為違約,應承擔違約職責
1、居間期間,委托方單方面終止合同或自行、委托第三方交易礦權的,應按照合同約定將礦權交易價10%作為違約金支付給代理方;
2、在居間期間內或居間期限屆滿后,委托方及其關系人(指包括但不僅僅限于委托方的直系或旁系親屬、朋友、同事等)私下自行與第三方交易該礦權項目時,需經過居間方最終確認“此第三方(即真正的買受人)是否是居間方客戶”,若是,委托方仍應按照合同約定將委托礦權交易底價的10%作為違約金支付給代理方;
3、在居間期間期限內,在居間方將委托礦權交易并代委托方支付賣方預付款或定金后,如委托方反悔,應按照合同約定委托礦權交易底價的10%作為違約金支付給居間方;
4、委托方隱瞞委托方狀況,由此與賣方產生的法律糾紛,致礦權無法交易。由委托方承擔一切職責,與居間方無關。同時,委托方應按照合同約定委托礦權交易底價的10%作為違約金支付給代理方;
5、不按合同約定向居間方支付委托酬金的。
如有以上狀況出現,委托方需按本條款之約定支付違約金,如拒付,居間方有權透過訴訟向委托人追償。此時,委托方除承擔違約金外還需承擔訴訟費、律師費等由此產生的一切費用。
(二)代理方有以下情形的,應自行承擔職責:
1、居間方超越居間權限向賣方做出承諾的,因此導致的后果由居間方自行承擔。
委托方在本合同存續期間所簽訂的《委托交易礦權信息表》為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
本合同在履行的過程中如發生爭議,由雙方當事人協商解決。協商或調解不成的,依法向所在地的人民法院起訴。
委托人:(簽章) 居間人:(簽章)
身份證/法定代表人: 身份證/法定代表人:
聯系電話:
通訊地址:
簽訂日期:年 月聯系電話:通訊地址; 簽訂日期:年 月 日 日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇四
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就江西省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、"居間成功"是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后,居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付,竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地: 合同簽訂日:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇五
委托人:__________________
居間人:__________________
__________________________________。
:從___年___月___日至___年___月___日。
居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔。未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
1、當事人就解除合同協商一致。
2、因不可抗力致使不能實現合同目的。
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務。
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行。
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
_____________________。
本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):
居民身份證號碼:
法定代表人:
電話:
開戶銀行:
居間人(章):
居民身份證號碼:
法定代表人:
電話:
開戶銀行:
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇六
合同編號:____________
甲方:________________________
法定住址:____________________
法定代表人:__________________
職務:________________________
委托代理人:__________________
身份證號碼:__________________
通訊地址:____________________
郵政編碼:____________________
聯系人:______________________
電話:________________________
電掛:________________________
傳真:________________________
帳號:________________________
電子信箱:____________________
乙方:________________________
法定住址:____________________
法定代表人:__________________
職務:________________________
委托代理人:__________________
身份證號碼:__________________
通訊地址:____________________
郵政編碼:____________________
聯系人:______________________
電話:________________________
電掛:________________________
傳真:________________________
帳號:________________________
電子信箱:____________________
鑒于:
1.甲方因攝制電影(電視劇)缺乏資金,并獲知乙方為依法成立進行融資居間活動的法人單位,擬委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2.鑒于甲乙雙方進一步確認:甲方愿意委托乙方為其籌拍的電影(電視劇)《_________》尋找、介紹出資方,乙方愿意接受委托,雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1.甲方計劃攝制電影片(電視劇)《_________》(以下簡稱該影片、該劇),甲方委托乙方為攝制該影片(該劇)所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找或介紹出資方,并盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式為甲方融資。
第二條 居間人的權利義務
1.乙方在接受甲方的委托時,應出示營業執照,經紀機構資質證書等合法的經營資格證明。
2.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹電影片的相關情況,但甲方認為是商業秘密的除外。
3.乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4.乙方應向甲方及時、真實地報告有出資意向的第三方的情況。
5.乙方不得故意隱瞞與有出資意向的第三方有關的重要事實或提供虛假情況。若乙方故意隱瞞或提供虛假情況,損害甲方合法權益的,乙方無權要求甲方支付酬金,同時應向甲方承擔賠償責任。
6.乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
7.乙方不得與第三方惡意串通,損害甲方的利益。若乙方與第三方相互串通給甲方造成損失的,乙方無權要求甲方支付酬金,同時還應與第三方共同承擔賠償責任。
第三條 居間報酬與費用
1.若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付融資合同約定的出資方出資額的百分之_____作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔,居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為:現金□;支票□;_______。
除本條規定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
2.若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,乙方無權要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。所謂必要費用是指:__________________。
第四條 合同的解除
發生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同:
1.代理期限屆滿,甲乙雙方不再續簽本合同;
2.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
7.______________________________________________________。
在本合同履行過程中,除以上情形,任何一方也可以隨時提出解除本合同,但必須以書面形式通知對方;因解除本合同給對方造成損失的,除不可歸責于本方的原因外,提出解除合同方應賠償對方所遭受的損失。
第五條 違約責任
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應當賠償另一方因此而遭受的損失,并支付本合同居間報酬的_____%作為違約金。
第六條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
第八條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用__(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任
第九條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出______天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條 合同權利義務的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十一條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、政府行為或法律規定等。
第十三條 合同的解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋
第十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):______________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_________月____日
乙方(蓋章):______________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_________月____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇七
發包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
1、發包方:
(1)工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現場代表,對工程質量進行監督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的'有關事宜。
開工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總日歷天數:180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商,簽字生效。
工程質量標準:達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受發包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分,發包方一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經發包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經發包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責,與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
總合同價款約150萬元。
本工程結算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額xx省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執行x建價[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業。
承包人完成主體工程后,經發包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經發包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金,工程質保金在工程竣工驗收合格后1年內無息付清。
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
1、發包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場人員的管理,遵守發包方管理規定,承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場按發包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發包人及業主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
1、發包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發包人有權將剩余工程另行發包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格,發包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發包人造成其他損失的,發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發現承包方違約,發包方有權責令承包方立即退場,并賠償發包方的一切損失。
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調解,調解不成時,由發包人所在地有管轄權的人民管轄。
合同訂立時間:20xx年xx月xx日
合同訂立地點:xx售樓部
本合同一式四份,發包方執二份,承包方執二份,經發包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇八
甲方:_________
乙方:_________
根據《中華人民共和國民法典》
第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的%乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋_簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章_):_________甲方(章_):_________
法人代表:_________法人代表:_________
授權代理人:_________授權代理人:_________
身份證號:__________________身份證號:__________________
聯系電話:__________________聯系電話:__________________
________年____月____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇九
居間合同范本
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時光:___年___月___日
第一條 委托事項及具體要求:_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條 本合同解除的條件1.當事人就解除合同協商一致;2.因不可抗力致使不能實現合同目的;3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自我的行為證明不履行主要義務;4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條 委托人的違約職責:___________________________ _________________________________________________________
第七條 居間人的違約職責:_________________________________ ____________________________________________________________
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:_____________________ ______________________________________________________
第十條 本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):居間人(章): 鑒(公)證意見:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼: 經辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章) 賬號:
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇十
甲方:____身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達第三方發包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):乙方(章印):
聯系電話:聯系電話:
身份證號碼:身份證號碼:
甲方鑒證人:乙方鑒證人:
聯系電話:聯系電話:
身份證號碼:身份證號碼:
____年____月____日____ 年____月____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇十一
甲方(委托人):_____________
聯系地址:_______________________________________________________________________________________
乙方(居間人):_____________
聯系地址:________________________________________________________________________________________
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1。1乙方接受甲方委托,負責就××工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1。2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
2。1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2。2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2。3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2。4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3。1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3。2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3。3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
4。1本項目居間報酬為
4。2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
4。3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
6。1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
6。2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
7。1本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7。2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7。3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
9。1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9。2本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:________________________
合同簽訂日期:_________________________
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇十二
甲方(委托方):____________________
乙方(代理方):____________________
乙方受甲方委托,雙方就甲方經營范圍:超市管理咨詢服務(含中介服務)委托事項協商一致,簽定本合同。
1、居間項目名稱:甲方經營范圍:超市管理咨詢服務(含中介服務)。
2、委托內容:甲方委托乙方為上述項目內容在地區范圍尋找、介紹及協助建立與相對方的合作關系。
3、乙方完成委托標準:乙方根據甲方所提訂立合同的要求,為甲方提供相對方信息,并按商業慣例和交易習慣促成其成交。
1、甲方必須保證委托行為不違反國家法律,并在簽訂合同前,向乙方提供甲方公司營業執照、稅務登記證等其他必要文件。
2、甲方應如實向乙方提出訂立合同的要求,提供有關客戶合法企業綜合資料。
3、甲方須按本約定比例定時向乙方支付實現“標的”代理之居間費。
4、甲方應如實向乙方通報該合同簽訂之進展情況。
5、甲方應就委托項目營銷知識對乙方進行培訓,以使乙方能優質、高效的完成委托。
1、乙方應遵守本行業道德標準,不得對所簽合同實施不良影響,全力促成甲方與相對方項目合同成交,充分維護甲方綜合利益。
2、乙方應對甲方提供的信息、成交機會、簽約情況以及甲方和相對方的商業機密負有向第三方保密的責任。
3、乙方在居間服務過程中不得雙邊牽線或為私利而接受相對方傭金、饋贈等類似款項。
4、乙方在居間服務過程中不得以任何理由轉移自己的各項債權債務。
1、本協議有效期限為壹年,甲方將以匯票方式交付乙方居間服務傭金,并匯入乙方指定的銀行帳戶。
2、居間報酬的計算方式:
①乙方僅提供需求方簽約意向及其他關聯信息,不直接參與本項目談判的,待甲方與需求方簽約并收到預付款后叁天內即支付合同“標的”的_____%作為乙方傭金。
②乙方在上述前提下直接參與談判并確保甲方與需求方簽約,待合同生效后,并收到預付款后叁天內即支付合同“標的”的_____%作為乙方傭金。
③乙方在甲方書面授權委托的情況下,獨立完成與需求方的綜合談判,并簽定合同,待合同生效后,并收到預付款后叁天內即支付合同“標的”的_____%作為乙方傭金。
1、甲方為提高乙方代理業務能力,而對乙方進行專業培訓及所提供各種資料,乙方必須對第三方負有絕對保密的責任。
2、乙方簽定本協議及參與代理合同,其內容均屬行業機密不得泄漏給任何第三方。
_________________________________________________________________。
本協議經雙方法人代表或代理人簽名立即生效,合作期內若有違約,由雙方友好
協商解決,經協商無法解決的,雙方自愿約定甲方公司注冊地人民法院為起訴地。
甲方:_______________
法人代表(簽名):_______________
開戶銀行:_______________
公司稅號:_______________
帳號:_______________
電話:_______________
傳真:_______________
日期:_____年_____月_____日
乙方:_______________
法人代表(簽名):_______________
開戶銀行:_______________
公司稅號:_______________
帳號:_______________
電話:_______________
傳真:_______________
日期:_____年_____月_____日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇十三
發包方(以下簡稱甲方)
姓名:
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:
聯系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況:
1、工程地點:
2、經甲乙雙方協商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:(詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單)
二、甲方工作:
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相關的審批手續。
三、乙方工作:
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防為規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工作:
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
四、工程變更:
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
五、工程款支付方式:
雙方約定按以下方式支付工程款:合同簽訂后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的65%);工期過半后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的30%)工程結束、雙方驗收合格后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的5%);
六、其他:
1、因工程施工產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到物業公司指定的地點,不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業公司規定的工作時間施工;
七、保修期:
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量的問題,乙方無條件地進行維修;
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進行修理;
八、附則:
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份;
4、本合同履行完后自動終止;
甲方(簽字):
年月日
乙方(簽字)
年月日
居間合同糾紛案例 居間合同 版篇十四
合同編號:________
委托人 (甲方): __________ 簽訂地點:____________________
居間人(乙方):___________ 簽訂時間:_____年_____月_____日
第一條:委托事項及具體要求:甲方委托乙方向金融機構和個人安排約_____________萬元人民幣
第二條:居間期限:從____________年_____月____日至___________年_____月____日。
第三條 :報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的______%或者(大寫)_____________元。(定金可沖抵居間費用)。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條 居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要的勞務費(大寫)___________元。貸款合同第五條:甲方的責任:1:提供借貸所需的真實材料。2:積極配合辦理相關手續。3:維護乙方權益。
第六條:乙方的責任:1:充分發揮資源優勢,認真負責加速辦理所有借款手續,在金融機構或個人審批同意后,借款全額匯入甲方指定的賬號即視為成功;2:全面協調甲方與金融機構的關系。3:維護甲方權益。
第七條:甲方須承擔的費用:1,:利息(詳見甲方與出借方簽訂的相關合同 ,相關約定)2,評估費、公證費、融資費、監管費、及擔保費(詳見甲方與評估公司、公證處、出借方、擔保公司間簽訂的相關合同、協議約定):3、在居間合同生效時起甲方預先支付乙方定金__________________元(大寫):_________________元。
第八條 違約責任:1、在合同生效期內任何一方擅自撤銷委托視為違約;違約方即需支付人民幣_________元給守約方作為違約金;2:出借方貸款審批完畢后在簽約后的當日甲方保證支付___%居間服費用給乙方,在放款前一次性全部支付完畢。每延遲一天甲方按申請貸款總額千分之五向乙方支付滯納金:
3、如因國家政策調整及甲方未能達到擔保或金融機構及個人貸款條件造成無法貸款的,乙方對此不承擔違約責任。
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:1:本合同甲乙簽字蓋章后即生效,在履行完畢后自行終止:2:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力;3:本合同未盡事宜甲乙雙方協商解決;4:本合同內容雙方均有義務保守秘密,不得擅自對外泄露。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
_______年____ 月____日 _______年____ 月____日
借款(具體金額由出借方評估審批后確定),用于甲方經營周轉及消費和裝修,乙方接受委托