在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面我給大家整理了一些優秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇一
代表人:____________ 職務:____________ 電話:____________
定作方:________________________
地 址:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
1、項目名稱:________________________。
2、項目地點:________________________。
3、項目內容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項目工期____________天,按甲方指定進場日期計算。
7、共計:____________元。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料____________式____________份,定作方、承攬方各執____________份。
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進嘗竣工驗收。
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的,應按定作方答復意見進行工作,因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
(1) 發生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方:____________ 乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇二
甲方:____________乙方:____________
代表人:____________代表人:____________
電話:____________電話:____________
為了緩解________________________________公司的產能緊張問題,現甲方將____________產品的面板組裝委托乙方加工生產事宜,經甲、乙雙方友好協商,本著誠信合作、互利共贏、自愿平等為基礎,特制定本協議:____________
一、合作時間:____________
(一)簽定時間:____________________年________________月________________日至________年________________月________________日止
二、雙方職責:____________
(一)甲方職責義務:____________
1、負責提供原材料;2、生產加工技術指導;3、生產加工成品收貨檢驗;4、生產測試治具;
(二)乙方職責義務:____________
1、負責人員配備;2、負責員工管理、教育、培訓;3、產品生產及質量控制;
三、加工產品說明:____________
四、其他約定及協議內容:____________
(一)甲方需對乙方提供的所有工藝技術資料、實樣及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知乙方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由甲方承擔;
(二)乙方需根據訂單要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則應承擔相應責任;
(三)如因原材料或技術指導而導致延期或造成原材料損壞,責任由甲方承擔,如需返工費用按照原材料加工價計算;
(四)如因乙方員工生產過程中有意或人為造成原材料損壞,一切責任由乙方承擔,并保證妥善處理;
五、結算方式:____________
每月________日為對帳截止日,交齊訂單對帳無誤后在次月________日至________日支付;
六、甲、乙雙方應本著精誠合作的態度,如因合同或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
七、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
八、協議附件,與本協議具有同等法律效力;如未盡事宜,須經雙方共同協商,可簽訂補充協議;
甲方(委托方):____________乙方(加工方):____________
地址:____________地址:____________
授權代表:____________授權代表:____________
公司蓋章:____________公司蓋章:____________
簽定合同日期:簽定合同日期:
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇三
甲方:
乙方:
甲方委托乙方制作鑄鐵件,為了規范甲乙雙方的經營運作行為,本著公平,公正,互利,共贏的原則,經雙方協商達成如下協議:
第一條:甲方委托乙方加工制作的鑄件均按甲方提供的相關圖紙要求制作:
①確保外觀平整,無飛邊,毛刺。
②鑄件表面應清理干凈,修整多肉,去除澆冒口殘余,粘砂及內腔殘留物,不許少肉。
③鑄件表面不允許存在加工后的表面缺陷,不允許有影響性能的裂紋,冷閣,縮松等缺陷存在。
④鑄件非加工面上和鑄件內部存在缺陷,需在雙方協商后進行修補。
⑤乙方對鑄件進行拋丸處理。
第二條:鑄件加工材料牌號及單價:
①材料牌號:ht200
②單價:5300元/噸,以后如價格變動隨市場的材料價格幅度上下浮動。需甲乙雙方另行商定為準。
第三條:模型由乙方制作,費用由甲乙雙方各承擔一半。如甲乙雙方不再合作,則由甲方補給乙方所承擔的一半模具費,但模具的所有權需歸甲方所有。成型鑄件乙方負責協調運輸事宜,運費甲方負責。
第四條:付款方式:
①乙方第一次交付鑄件時,經甲方驗收合格后,甲方付到本次鑄件總款的____%余款___%作為長期質量保證金。第二次交付鑄件總款甲方一次支付清。以后長期合作以此類推。雙方終止合同一個月后,甲方把質量保證金付清。
②此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
第五條:合同未盡事宜,雙方協商解決。
第六條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):________________
乙方:
__年__月__日
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇四
甲方:乙方:
一、本合同是依照《_合同法》訂立的,經過雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、合同條款:(共12條)
1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。
2、自合同簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格后,甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后,15日內甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢后,乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方后,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外,再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:(簽字蓋章)
乙方代表:(簽字蓋章)
_____年_____月_____日
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇五
定作方:承攬方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
一、經雙方友好協商,定作方委托承攬方加工生產____模具共______套,模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
二、以上各套模具使用材質:_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。
三、雙方的權利及責任:
定作方責任及權利如下:
1.定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,定作方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,承攬方應征詢定作方意見,由定作方確認。
4.承攬方完成模具的設計和制造后,由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下:
1.承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2.承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3.模具由定作方認證合格后,由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產,則由承攬方負責模具的修理和維護,承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給定作方生產的所有模具,承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2.在雙方協商無異議之后,定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方,并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;
3.承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4.承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求:
日產能:_______k月產能:______k
5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6.未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款:
1.模具價格:
經雙方協商后,由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
模具價格總金額已包含如下費用,承攬方不得以以下原因向定作方要求費用:
承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價,由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模,定作方不承擔任何責任,合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用,承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__天。
由于定作方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,承攬方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
結算的方式:開17%增值稅發票。
本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),定作方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首k產品內,如果訂單數量不足k,定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
自雙方合同簽訂后,承攬方提供增值稅發票(模具總額的_0%),定作方在二十個工作日內支付。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后,承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、產品品質保證
承攬方在完成模具后,承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸定作方所有,承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產,否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2.定作方付清模具款后,要求將模具從承攬方處轉出時,承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3.模具轉移過程中,如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、模具維護
1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內由承攬方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
2.承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據,定作方可以隨時間登記,無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1.本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有,未經定作方許可,承攬方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2.承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任;未經定作方書面許可,承攬方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3.未經定作方許可,嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4.其它未盡保密事項,依定作方與承攬方簽訂的“保密協議”執行。
十、違約責任
1.如果承攬方方未能按五、中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,承攬方須付給定作方本合同總金額的%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<>進行約定。
3.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者定作方被迫因此取消此項目,從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4.如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知定作方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,定作方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
定作方:承攬方:
代表:代表:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇六
供方:
需方:
一、產品名稱、型號、數量、金額及供貨時間。
合計人民幣金額(大寫):
二、供方根據需方提供的圖紙及工藝文件要求生產,并在完工后經需方質檢部門檢驗合格。如不符合質量要求,所有返工返修費用由供方承擔。
三、供方按需方圖紙要求組織生產:包括公差尺寸、調質處理等,即包工包料。
四、供方按需方要求交貨期交貨,供方負責送貨到需方公司所在地;
五、付款方式:合同制定日期,需方需付30%的材料款,余款在需方檢驗合格一個星期后結清。
六、供方出具含17%增值稅發票;
七、供方有負有保密業務,如泄露需方技術秘密,需方有權要求供方賠償由此造成的一切經濟損失;
八、其它未盡事宜,雙方協商解決;
九、本合同壹式兩份,雙方各持壹份,共同簽章生效。
單位名稱(章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
單位名稱(章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇七
定做方: (稱甲方)
承攬方: (稱乙方)
根據《_合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×。 材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范gb50205-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
按《合同法》相關規定執行。
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇八
甲方:
乙方:
為了明確雙方之間的權利與義務,根據《_合同法》及相關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經共同協商一致,就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下,以示信守。
甲方委托乙方承擔_____項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
本合同工期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協商確定。
(一)甲方的權利
1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權監督、指導乙方生產,有權對乙方加工質量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。
(二)甲方的義務
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內,甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況,各軸線位置,計劃施工進度,以及成型鋼筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組,負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款,不得拖欠。
7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件,明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方,否則應承擔由此產生的法律責任。
8、對乙方提出的任何質疑或異議,甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現場加工時,甲方應提供滿足加工需求的加工場地,并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時,水、電費由甲方承擔,鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。
(一)乙方的權利
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。
(二)乙方的義務
1、本合同生效后,乙方應積極準備生產,確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經驗收合格后,乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后,應認真校對,如圖示尺寸、規格、數量標注無法正確識別時應及時與甲方聯系。
4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。
5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。
6、接受甲方的監督、指導,協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。
7、嚴格按照工藝標準進行操作,合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工,不得調換使用其他材料。
9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作,并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
1、甲方提供的鋼筋原材料應當符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》()及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》()規定的標準。
2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作,并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責,對原材料存在的質量缺陷,應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,并不免除甲方承擔的質量責任。
4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗,檢驗費用計入合同價款。
1、如遇工程設計變更,甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應順延。
2、工程設計變更后,甲方應重新新向乙方進行技術交底,并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單,補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發生設計變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
1、乙方加工后的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-20xx)的規定。
2、對成型鋼筋產品的其他要求.
1、乙方在履約過程中,應做好安全教育、安全防護及文明施工,保證施工安全和人身安全;發生事故,應積極采取有效措施防止損失擴大,因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。
2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足,有權要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志,確保安全。
1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件,否則,乙方有權拒絕交貨。
4、甲方提貨的,甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后,甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后,發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、采用乙方送貨的,甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后,甲方應當場驗收,驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。
6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的,視為成型鋼筋產品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的,乙方應及時予以修理、更換、重做,由此產生的費用由乙方承擔。
合同總價款預計為人民幣_____萬元,以實際結算金額為準。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按%計取,螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結算價款=收貨回執單記載的重量x(1+損耗系數)x加工結算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按%計取,線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為:結算價款=收貨回執單記載的重量x(1+損耗系數)x加工結算單價。
(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用,不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
(4)鋼筋機械連接頭元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒,并戴好保護帽),按照收貨回執單記載的數量結算。
(5)采用乙方送貨的,乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算,計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單,甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議,視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。
2、合同價款按月結算,甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)或:甲方于本合同簽訂后3日內支付合同總價款的%,即人民幣元,其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后日內支付。(預付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款,付款時乙方須提供正式有效發票。
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后,甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算:鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量x(1+損耗系數)。
2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸,甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經甲乙雙方協商一致,甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款,節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。
1、甲乙雙方經協商一致,可以對本合同進行修改或補充,但須另行簽署書面協議。
2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。
3、發生下列情形之一的,可以解除本合同:
(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務,另一方有權解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務,經另一方催告后在合理期限內仍未履行,另一方有權解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的,另一方有權解除合同;
(6)法律規定的其他情形。
(一)甲方責任
1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商,圖紙變更及修改過程中,乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
2、甲方應按合同約定及時向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品,應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外,應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責任
1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品,甲方有權退貨,乙方應及時予以修理、更換、重做,并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。
3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品,如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失,應承擔由此產生的全部經濟損失。
本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛,雙方可友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意向人民法院提起訴訟。
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時,受不可抗力影響的一方應應立即通知對方,并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后,受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。
2、本合同未盡事宜,按照《_合同法》的有關規定執行。
3、本合同一式份,甲方執份,乙方執份,具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇九
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據《_合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的.“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章)
乙方:
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇十
甲方(供應方):_____________合同編號:_____________
乙方(加工方):_____________簽定地點:_____________
現經雙方友好協商,特制定以下協議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________
制單№款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注
________鷂___鷂___鷂___鷂___鷂___鷂___鷂___鷂___
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。線的供應商:______線價:_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫,甲方尾部幫手配片、返執,甲方則扣除乙方返工工時,按每小時元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數規定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本:鳳眼元/粒,鈕門元/粒,打棗元/粒,剪線元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度,如因合同或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________公司蓋章:___________________
授權代表:__________________公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇十一
委托方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
第一條:依照《_合同法》及有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:xx 。
2.工程地點:xx 。
3.委托方:xx 。
4.預估構件重量:xx 。
5.工程內容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更,補充聯系單,圖紙會審紀要。
第四條:生產(加工)工作內容
1.主鋼構:xx。
2.主鋼構除銹處理方式:xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:xxx 。
4.乙方負責免費裝車,甲方負責運輸,運輸費用由甲方承擔。
第五條:甲方的權利和義務
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。
第六條:乙方的權利和義務
1.按時提交加工產品,并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現行鋼結構施工驗收規范gb50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。
第七條:加工費及付款方式、時間
1.本生產人工費單價為:xx元/噸。
2.材料費單價:本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付:預付材料款70%計xx元(大寫:xx元整)。
4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。
5.重量結算:按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標準按1、2條進行。
第八條:生產(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期:xxx天。
3.工廠存放期:構件完工之日起免費在廠內存放7天,超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時,生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條:違約責任
1.由于產品質量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應由承包方無償返工或重新提供產品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規,在承包方開始生產后仍在修改設計,由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償,并工期順延。
第十條:其它
1.產品經甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量,乙方不再承擔責任。
2.根據本合同的約定,乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務,而不再與第三方發生業務關系,甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務,不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關的其它問題,均按《_合同法》的規定執行,未盡事宜,雙方協商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:
承包方:
承辦人:
承辦人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
日期:
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇十二
定作方:__________實業集團公司(以下簡稱甲方)
承攬方:__________五金塑膠有限公司(以下簡稱乙方)
甲方開發cardvd整機(型號dv-200),委托乙方加工散熱器模具和零件,乙方根據自己的設備、技術和能力,并依據甲方提供的.零件圖紙上的規格與質量要求,自愿承接dv-200散熱器模具和零件的加工業務。雙方根據《_經濟合同法》就有關生產dv-200散熱器模具和零件之事,自愿一致達成如下協議:
1.甲方負責向乙方提供所委托之dv-200散熱器的零件圖紙,乙方依據甲方提供的有效圖紙進行模具設計,制作和加工產品,并保證模具的壽命不少于10萬次(甲方提供的零件圖紙在本協議簽字后交給乙方)。
2.乙方為甲方加工的產品,原材料由乙方負責采購,原材料質量必須符合國家材料標準。否則甲方有權拒絕收貨。
3.零件的價格,甲乙雙方都同意暫按附件1執行。由于供需雙方市場行情的變化,雙方可以本著友好合作的精神,另行協商零件價格。
4.甲方委托乙方生產dv-200散熱器零件,生產規模由甲方根據市場情況進行調整,具體產量根據甲方訂單確定。在批量生產時,第一次訂單數量不少于1k(特殊情況雙方另行協商),以后每次3k以上。甲方需要產品發訂單時,一般應給予乙方30天的生產時間(特殊情況雙方另行協商)。乙方接到甲方的訂單后應及時組織生產,保質保量,按時交貨。
5.為了生產dv-200散熱器,需要制作模具一套,模具價格為43000港幣(大寫:肆萬叁仟元港幣)。由乙方負責制作模具,甲方向乙方訂購該套模具,在甲方支付完全部模具款后,模具所有權歸甲方。
6.模具的付款方式為:先付30%訂金,交板后付40%,6個月后付30%。
7.乙方自本合同簽訂之日起一周內向甲方提交模具設計、制造詳細進度表。乙方在簽訂本協議后20天內,向甲方交付20套樣品,要求樣品能符合甲方的使用要求。
8.甲方收到20套樣品后,在7天內驗收,確認其是否符合甲方的技術質量要求。
9.在模具費完成之后,甲乙雙方即行辦理模具財產轉移手續,并委托乙方負責保管。
10.乙方應按時按質按量提供符合甲方技術質量要求的產品,乙方生產的產品如果達不到甲方的質量要求,甲方有權終止本合同。
11.在模具財產轉移后,甲方應在同等條件下,優先選擇乙方作為零件供應廠商。甲方如果沒有正當的理由(如乙方產品的質量長期得不到保證,乙方不能按時交貨等),不能單方面收回模具,終止本合同。
零件圖紙及乙方依此設計的模具圖紙,裝配圖紙,維修圖紙等有關資料,乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前,不得以任何形式向第三方提供或出售dv-200零件,否則要承擔由此給甲方造成的損失。
13.由于甲方的原因進行的設計變更,乙方應積極配合改模,但有權向甲方收取一定的改模費用.
14.甲方收到乙方產品在15個工作日內驗收,驗收合格后,30日內付給乙方產品款。零件價為外銷價,需要辦理轉廠手續。在雙方合作一段時間之后,付款方式可以改為月結60天。
15.甲乙雙方發生爭議或本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商不成的交本合同簽訂地仲裁機關仲裁。
16.本合同經甲乙雙方簽字蓋章,自合同簽字之日起生效,一式二份,雙方各執一份,具有同等效力。附件1、2、3作為本合同的組成部分,也具有同等效力。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
機械廠外協加工 機械零件外協加工協議篇十三
甲方:_________
甲方代表:_________
乙方:_________
乙方代表:_________
合同編號:
甲方提供原材料,乙方必須使用甲方提供規定的原材料,乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
1、委托加工產品:_________
2、數量:_________(以甲方下單為準)
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照《生產通知單、樣衣、工藝制單》為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附件及國家標準。如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行。
1、顏色、尺碼規格的確認。
2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝、的確認。
4、其他質量問題的`確認。
5、回修率不能超過_________%總生產量,如有超過范圍按每件扣款_________元。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五。包裝要求及交貨地點、運輸方式
(1)、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。
(2)、甲方指定交貨地點_________。
(3)、運輸方式為_________運費由_________負擔。
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:_________銀行戶名:_________
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值_________的違約金。
2、乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_____萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任
5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產品報次賠償金_________成本價。
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
甲方代表簽名:_________
乙方代表簽名:_________
簽定合同日期:_________年_________月_________日