在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

定作合同管轄法院篇一

定做人：________________

定做人委托承攬人制作________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條?定做成品

1、定做成品名稱為：________________________________________;

2、定做成品規格為：________________________________________;

3、定做成品數量為：________________________________，單位為：________

第二條?定做成品質量要求

定做成品的質量要求為：________________________________________，

(定做物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，做為驗收依據。)

第三條?原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限

1、承攬人提供原材料的數量為：________消耗定額為：________，規格為：________

2、定做人對原材料檢驗期限是：________，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量時，定做人有權要求重做、修理、減少價款數或退貨。

3、原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。

第四條?技術資料、圖紙的提供辦法、期限

1、技術資料、圖紙由________方提供。

2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為：________________________。

3、承攬人在依照定做人的要求進行工做期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定做人;定做人應在日/月內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工做，并及時通知定做人，因此造成的損失，由定做人賠償。

4、保密要求：________________________________。(注意，承攬人對于承攬的工做，定做人是否要求保密，要明確約定。如果定做人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定做人許可不得留存技術資料和復制品。)

第五條?報酬

承攬人按合同有關要求交付全部定做物時，定做人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)

第六條?驗收標準和方法

1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。

2、驗收期限為：_________

①定做人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工做。

②驗收前，承攬人應向定做人提交必需的技術資料和有關質量證明。

3、保證期限為：_____________

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定做人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定做物成品由承攬人負責修復或退換。

4、雙方當事人對承攬的定做物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條?交貨時間和地點

1、交(提)定做物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定做物的，以定做人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記期為準;自提定做物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)

2、交貨地點：______

第八條?包裝

1、包裝定做物的材料：

2、包裝定做物的方式：

3、包裝定做物的標準與要求：

4、包裝定做物的費用由________一方負擔。

第九條?運輸

1、本次定做承攬中，采用_____運輸方式。

2、本次定做承攬中的運輸費用由——————一方承擔。

第十條?結算

1、定做人應在承攬人交付符合要求定做物的——日/月內，與承攬人結算。

2、定做人采用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)做為結算方式。

第十一條?定金與預付款

1、承攬人要求定做人交付定金;定做人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。

2、定做人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定做人不履行合同的，可以把預付款抵做違約金和賠償金，有余額的，定做人可以請求返還。

第十二條?承攬人的違約責任

1、承攬人未按合同規定的質量交付定做物，定做人同意利用的，應按質論價;定做人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后，定做物仍不符合合同規定的，定做人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

2、交貨時間到期，承攬人交付定做物數量少于合同規定，定做人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定做人不需要的，定做人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

3、承攬人未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定做人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

4、承攬人逾期交付定做物，應向定做人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定做人同意，提前交付定做物，定做人有權暫不接收。

5、承攬人不能交付定做物，應向定做人償付不能交付定做物的價款總值的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。

6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做人代保管時，承攬人應支付定做人實際支付的保管費、保養費等。

7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

8、由保管不善致使定做人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定做人償付定做人因此造成的損失。

9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量的，定做人有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

第十三條?定做人違約責任

1、定做人中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

2、定做人中途終止合同，定做人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%～30%)的違約金。

3、定做人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有做好必要的準備工做致使承攬人無法開始工做的，承攬人有權解除合同，定做人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定做物的日期得以順延外，定做人應償付承攬人停工待料的損失。

4、定做人逾期領取定做物，應支付違約金——元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定做人逾期6個月不領取定做物的，承攬人有權將定做物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定做人;變賣定做物所得少于報酬、保管費、保養費時，定做人還應補償不足的部分;如定做物不能變賣，定做人應賠償承攬人的損失。

5、定做人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_____‰償付違約金。

6、定做人無故拒收定做物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、定做人變更交付定做物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。

第十四條?不可抗力

1、在合同履行期內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定做人不對承攬人負賠償責任。

2、在合同履行期內，由于不可抗力，致使定做物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。

3、在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定做物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定做人遲延接受或無故拒收，此時，定做人應向承攬人承擔損害賠償責任。

第十五條?爭議解決方式

履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)

第十六條?合同的變更或解除

經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。

第十七條?雙方約定的其他事項本合同一式_____份，定做人和承攬人各持一份。

定做人：________(簽章)?承攬人：________(簽章)

定做人地址：________?承攬人地址：________

簽訂日期：_____年____月___日?簽訂日期：_____年____月___日

定作合同管轄法院篇二

加工定做合同樣本

定作方：＿＿＿＿＿＿

承攬方：＿＿＿＿＿＿

簽訂地點：

簽訂時間：?年?月?日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

｜定作物品｜?｜?｜?｜價款或酬金?｜?交貨數量及交貨期限?｜

｜?｜規格型號｜計量單位｜數?量｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜名或項目｜?｜?｜?｜單價｜總金額｜合計

二、定作方帶料

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜材料名稱｜規格型號｜計量單位｜數?量｜質?量｜提供日期｜消耗定額｜單?價｜總金額｜

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜?定作方?｜?承攬方

｜單位名稱（章）?｜單位名稱（章）

｜單位地址：?｜單位地址：

｜法定代表人：?｜法定代表人：

年月日?年月日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

有效期限：?年?月?日至?年?月?日

定作合同管轄法院篇三

甲方：_________________ 乙方：_________________

甲、乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

定作合同管轄法院篇四

定作方：(以下簡稱甲方)

承攬方：(以上簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條 加工成品

貨款總計;大寫： 叁萬貳仟捌佰捌拾元整 元整。 小寫; 32880元整。 乙方提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后乙方再進行批量生產;采取乙方包工包料并提供全部輔料方式;

第二條 服裝交付

交貨時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內交貨。

第三條 服裝質量及驗收

1、加工的服裝成品質量及款式按乙方提供的并經雙方封存的服裝樣衣執行(合同附件一)。

2、產品驗收方法。

第一步：初步抽檢。甲方在收到服裝后須認真核對貨物的品名、款號、數量、準確無誤后方可抽樣;驗收方式：產品按30%抽檢;抽樣標準為：隨機;驗收標準：與樣衣款式、布料、做工一致;驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。

第二步：試穿驗貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內組織員工進行試穿，全部服裝尺寸合身且沒有其他質量問題的視為合格。

3、經過兩步檢驗，乙方提供的服裝部分不合格的，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方負責修改或者重做;如果不合格率超過15%，甲方有權解除合同要求乙方返還全部貨款并有權要求乙方支付貨款全額30%的違約金。

第四條 結算方式 1：此合同簽訂后貨款分二次付清。

2、簽訂當日內甲方須預付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須當日內付清。

第五條 違約責任

1、甲方逾期付款的，乙方應先行予以書面催告，催告發出7日內，甲方仍未履行付款義務，開始計算違約金。每逾期一天甲方應向乙方支付應付未付款千分之二的違約金。

2、乙方未按合同約定時間交付定做服裝，每逾期一天乙方應承擔合同總價款的千分之二違約金。

第六條 其他

1、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

2、在履行本合同中發生爭議，經協商不能達成補充規定的，可向甲方所在地(城陽)人民法院起訴。

定作方：

承攬方：

年月日：

定作合同管轄法院篇五

甲方：_________________

乙方：_________________

甲、乙雙方經友好協商，根據《民法典》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

定作合同管轄法院篇六

甲方(定做人)：簽訂日期：

簽訂地點：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

一、產品及相關說明

二、定作物的質量

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

三、技術資料與圖紙

1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

四、定作物的交付與運輸

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

五、定作物的驗收

1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。

3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

六、違約責任

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

七、爭議解決

本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

定作合同管轄法院篇七

供方：______(以下簡稱甲方)

需方：______(以下簡稱乙方)

經雙方洽談，根據《中華人民共和國民法典》有關規定，特簽訂以下合同：

一、合同內容：

1、辦公桌臺：規格__________________cm，附柜：____________cm，用_________制作。

2、書柜：規格__________________h(cm)。_________為主材制作。

3、椅子按國家標準的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

二、數量、單價及金額：_________

制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_______________元/套(含附柜)，椅子為_______________元/張，_________個_________書柜，為_______________元/個。總金額：____________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。

以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

三、質量要求：_________

甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。(注：_________用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。)

四、加工、售后服務方式：

甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應修理(包括材料費和工時費)。

在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方調換同規格型號、同樣式的產品。

五、交貨時間及地點：

在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。

產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。

六、驗收標準及方式：

甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。

七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

八、付款方式及期限：

即貨到驗收合格后付總貨款的_________%，扣留_________%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。

九、違約責任：

1、甲方違約責任：

(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

(2)甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。

(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

(4)甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

(5)甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無具體規定的，應當比照中國有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

(6)甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

2、乙方違約責任：

(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

(2)乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值_________%-_________%的違約金。

(3)乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的_________%向乙方償付違約金。

(4)超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。

(5)無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

(6)變更交付標的物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。

十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按民法典有關規定執行。

本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方：_______________乙方：________________________

地址：_______________地址：________________________

甲方代表：_______________乙方代表：_______________

電話號碼：_______________電話號碼：_______________

開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________

銀行帳號：_______________銀行帳號：_______________

定作合同管轄法院篇八

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國商標法》及相關法律、法規、在雙方協商一致的基礎上，就甲方向乙方訂購羅蒙牌西裝、褲子等商品的相關事宜協商一致，簽訂本合同，內容如下：

第一條具體明細、技術標準、價格及相關要求

1、產品名稱及規格型號：

2、數量、質量及價格：

如最終交付的標的物數量與本合同約定不符，本合同約定的單價不變，總貨款以實際交付的數量乘以約定單價修正：

3、乙方向甲方提供的產品價格(單價)在合同有效期內不得高于本合同約定的價格。

4、質量保證：

(1)乙方應按甲方要求提供產品，乙方提供的產品，國家標準。

(2) 乙方對產品質量保證的期限為全部標的物交付甲方后叁個月。在此期間如出現起泡、變形、掉色、起球等質量問題，由乙方負責返修或者調換，費用由乙方承擔(因甲方職工個人人為因素造成的前述問題 或外力導致

(3) 乙方負責對甲方人員的量體工作，對于量體工作出現差錯導致交付的標的物不符合甲方要求，由乙方負責返修或調換，費用由乙方承擔。

5、交貨時間和地點：

(1) 交貨期：全員量體整體結束簽完合同后，以打預付款之日算起45天之內交貨：

(2)交貨地點為：

(3)甲方應積極組織工作人員配合量體，按量體計劃完成量體方可保證交貨期，如因甲方量體未能按期完成造成延誤的，則交期順延。

6、產品的包裝和運輸：

(1) 乙方在產品包裝時，應考慮產品在運輸過程中的安全性，如因包裝原因造成產品損壞、貨物丟失，使得甲方無法得到訂單中的合格產品，乙方有義務重新下單做并在規定時日之內交貨。 (2)甲方對包裝有特殊要求時，按甲方要求辦理。 7、交付：

乙方將貨物交付甲方，經甲方工作人員辦理驗收入庫之后，乙方視同甲方己收到貨物。

8、驗收：

(1) 質量：按國家標準及乙方事先提供的封存樣品由甲方組織驗收;

(2) 尺碼驗收：甲方驗收時應按合同附件—雙方確認的量體尺碼表驗收;

(3)驗收一般進行抽樣檢測，特殊情況采用全檢;

(4) 驗收期限一般視為收到貨物及相關資料后10個工作日內，若遇特殊情況可適當延長;

(5) 貨物的數量、質量及貨物表面硬傷等質量問題，甲方應于交貨后10個工作日內以書面形式通知乙方，否則視為全部貨品驗收合格。

第二條付款方式和條件

1、合同簽訂后，付預付款。 2、交貨完畢后，甲方再支付60%貨款。

3、剩余10%的貨款待乙方售后服務，甲方全部驗收合格后15日內一次性付 清。

4、所有貨款一律以銀行電匯或匯票/支票形式支付。

第三條，違約責任

由于當事人一方的過錯，造成該協議不能履行或者不能完全履行，由有過錯的一方承擔違約責任，如有雙方的過錯，根據實際情況，由雙方分別承擔各自應付的違約責任;

a) 如因乙方原因需要推遲交貨，乙方須事先征得甲方同意。 未經甲方同意乙方延遲交貨超過3個工作日的，每延遲一天乙方須按該批總額的0.5%(不同類別的商品分類計算貨款總額)向甲方賠付違約金;

b) 如因甲方原因致使量體單位統計拖延未能按期完成，導致交貨延期的，乙方不承擔責任。

c) 乙方供貨完畢甲方驗收合格后按合同付款最遲不超過30個工作日，如超過合同期限內每超過一天甲方須按該批貨物總額0.5%向乙方賠償違約金。

第四條其他約定事項：

1、甲、乙雙方任何一方如對合同條款人為需要補充或變更，需雙方協商確定并簽訂補充協議，但不能改變本合同確定的基本原則。

2、合同及其附件、補充協議具有同等法律效力。

3、如甲方收到服裝后在質保期被出現質量問題或衣服不合體時候、通知乙方，乙方應在接到通知之后48小時內，派工作人員赴甲方解決。

4、乙方保證尺寸誤差在國標公差允許值內。

第五條 合同的終止和免責

1、合同有效期滿且雙方已辦理清所有業務往來手續時，合同自行終止。

2、如任何一方有重大違約責任，且違約一方在接到另一方通知

3、由于“不可抗力”(地震、臺風、水災、戰爭、國家法律、政策變動等)致使乙方無法履行本協議的，本合同可終止執行。

第六條解決爭議

若爭議經協商無法解決的，按以下方式處理：

提交銀川仲裁委員會，按照申請仲裁時該仲裁委員會的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。在仲裁期間，合同中未涉及爭議部分的條款仍需履行。 第七條合同有效期

本合同一式份，甲乙方各人)簽字，并加蓋合同專用章(或公章)后生效。

甲方： 乙方：

年月日：

定作合同管轄法院篇九

定作方：承攬方：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數

量名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數

量質

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限十

一、違約責任十

二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件十

三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

返

定作合同管轄法院篇十

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

定作合同管轄法院篇十一

定做方：????????????????????? 合同編號：

承攬方：????????????????????? 簽定地點：

一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期?? 簽定日期：__________年______月______日

品名規格、型號每副張數背面(頁次)計量單位數量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □? 上光國產油 □? 撲克盒復膜 □? 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □? 壓紋 □??? 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求、技術標準

1、依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限：合同規定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方????????????????? 承攬方

單位名稱(章)?????????????????? 單位名稱(章)

單位地址：???????????????????? 單位地址：溫州錢庫項東工業區53號

法定代表人：??????????????????? 法定代表人：

委托代理人：??????????????????? 委托代理人：

電話/傳真：????????????????????電話/傳真：

手? 機：?????????????????????手? 機：

開戶銀行：???????????????????? 開戶銀行：農行錢庫分理處?

帳? 號：?????????????????????帳? 號：

郵政編碼：???????????????????? 郵政編碼：325804???

有效期限：??年??月??日至?? 年??月??日

定作合同管轄法院篇十二

承攬人：

定作人：

定作人委托承攬人制作——————，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條定作成品

1.定作成品名稱為：

2.定作成品規格為：

3.定作成品數量為：——，單位為：————

第二條定作成品質量要求

定作成品的質量要求為：——，

(定作物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。)

第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限

1.承攬人提供原材料的數量為：——消耗定額為：——規格為：——

2.定作人對原材料檢驗期限是：——，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。

3.原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限

1.技術資料、圖紙由——一方提供。

2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為：——————

3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作人;定作人應在日/月內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

4.保密要求：————————(注意，承攬人對于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)

第五條報酬

承攬人按合同有關要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)

第六條驗收標準和方法

1.驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。

2.驗收期限為：_________

①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。

②驗收前，承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

3.保證期限為：_____________

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨時間和地點

1.交(提)定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)

2.交貨地點：______

第八條包裝

1.包裝定作物的材料：

2.包裝定作物的方式：

3.包裝定作物的標準與要求：

4.包裝定作物的費用由________一方負擔。

第九條運輸

1.本次定作承攬中，采用_____運輸方式。

2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔。

第十條結算

1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內，與承攬人結算。

2.定作人采用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

第十一條定金與預付款

1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。

2.定作人可向承攬人給付——元預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請求返還。

第十二條承攬人的違約責任

1.承攬人未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應按質論價;定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后，定作物仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

2.交貨時間到期，承攬人交付定作物數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

3.承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

5.承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。

7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。

9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

第十三條定作人違約責任

1.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

2.定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%～30%)的違約金。

3.定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。

4.定作人逾期領取定作物，應支付違約金——元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人的損失。

5.定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的——一‰償付違約金。

6.定作人無故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

1.在合同履行期內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。

2.在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。

3.在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。

第十五條爭議解決方式

履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)

第十六條合同的變更或解除

經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。

定作人：(簽章)

定作人地址：

承攬人：(簽章)

承攬人地址：

簽訂日期：——年——月——日

定作合同管轄法院篇十三

編號：

承攬定做合同

天津五市政公路工程有限*司

承攬定做合同

合同編號：

承攬方（全稱）：

定做方（全稱）：

簽訂日期：?合同簽訂地點：

定做方委托承攬方加工?，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：定做產品

品名?規格?單位?數量?備注

第二條：定做成品質量要求：

（加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條：原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

原材料的消耗定額：

（1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條：技術資料，圖紙提供辦法：

（1.承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在?（時間）內回復，提出修改意見。承攬方在?（時間）內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。3.定做方應當在協議簽訂后?天內提供技術資料，圖紙等。）

第五條：價款或酬金：

第六條：驗收標準和方法：

（1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定做方應當在接到承攬方書面通知后?天內驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，雙方協商，質量保證期為

天。保證期限內發生問題，除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條：交（提）貨的時間和地點：

第八條：包裝要求及費用負擔：

第九條：運輸辦法及費用負擔：

第十條：結算方式及期限：

第十一條：其他：

第十二條：承攬方的違約責任：

1.未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

5.不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____%（10%—30%幅度）或酬金總額的_____%（20%—60%幅度）違約金。

6.異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管，保養費。

7.實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

8.由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。

9.未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10.擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條?定做方的違約責任：

1.中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金。

3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。

4.超過合同規定期限領取定做物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定做方超過領取期限六個月不領取定做物的，承攬方有權將定做物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定做方；變賣定做物所得少于報酬、保管、保養費時，定做方還應補償不足部分；如定做物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條：糾紛的處理：發生糾紛，雙方應協商解決；協商不成時任何一方可直接向人民法院起訴。

定作合同管轄法院篇十四

定作人：

承攬人：

簽訂時間：

簽訂地點：

雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方按下表所列要求定作或購買乙方服裝：

身長褲長服裝名稱數量金額

上腰裙長

中腰腰大

下腰開檔

前胸下檔合計

后背中檔來料名稱數量金額

肩寬褲角

過肩膝蓋

袖長腿肚布樣或式樣

袖口臀圍

領大領高

帽大臺肯

前腰積下乍

后腰積

合計金額：￥取衣日期________年____月____日

預付訂金：￥

尚欠余款：￥

第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準。

第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。

申請仲裁委員會仲裁

依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項：

第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方：乙方：

經辦人：身份證：

聯系電話：聯系電話：

________年____月____日

定作合同管轄法院篇十五

合同一：

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就 服制作業務共同商定，簽訂以下合同，共同遵守。

【一】產品名稱、價格、數量。

詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后，作為本合同的附件。

【二】交貨地點及時間：

1、交貨地點：

2、交貨時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。

【三】加工形式：

1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，

再進行批量生產。

2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。

3、貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，

并辦理交接簽字手續。

【四】甲方責任：

1、甲方通過服裝款式及面料后，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。

2、甲方定好量體時間，保證人員齊全。

3、按此合同付款日期，按時付款。

【五】乙方責任：

1、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

2、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，

甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

【六】結算方式：

1、現金結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在 日內付清乙方全部貨款。

如有延誤，每日須加付2%的滯納金。

【七】本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。

【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同，需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份，雙方各執一份。

甲方業務代表： 乙方業務代表：

甲 方 蓋 章： 乙 方 蓋 章：

合同二：

甲方(采購方)：

乙方(供貨方)：

經甲、乙雙方共同協商，甲方要求乙方為其訂制尚藍雅品牌服裝，達成以下協議：

(一)內容：

1. 款式

2. 數量：____________________ 價格：__________________合計：________________

3. 規格：__________________________________________

4. 面料：__________________________________________

5. 做工：__________________________________________

(二)交貨期限 天，由甲方先行交付貨物預付款50%，計人民幣 ，乙方收到預付款及確認小樣后開始計算工期，其余款項生產完成甲方驗收后支付50%，如有拖欠，則按1‰每天給付滯納金。同時，乙方應按時交貨，如有拖延，按滯納金1‰每天扣抵貨款。

(三)乙方嚴格按甲方所注明的內容制作(參照樣衣標準)，如有質量問題，甲方可要求乙方返修或重做，所有費用由乙方承擔。(注：①在返工期內乙方不再承擔滯納金;②返工期不得超過原交貨期限天數)，但如果甲方中途要求更改制作內容，需書面通知乙方，并承擔由此發生的相關費用及工期延誤所造成的損失。

(四)乙方有義務為甲方選擇正規布行的面料進行生產，但因布匹廠家每批次顏色上的缸差而導致的顏色偏差不承擔責任。如果甲方對乙方所生產的貨品面料質量存在爭議，可要求乙方提供合同所約定的布廠的發貨清單。如果甲方仍有置疑，可申請有關部門進行質量鑒定。確有問題的，乙方承擔此責任以及由此產生的相關費用并保留向第三方(布料生產企業)追究責任的權利。否則甲方無權對外觀無顯著差異的布料自行論定，或以此為借口拒付貨款。

(五)乙方正常提供四個尺碼(s、m、l、xl )，一個尺碼少于20件的，每件加收10%的裁剪費。若有個別需要特別量身的，則每件價格加收20%。

(六)合同所簽金額均為不含稅價格

1)甲方如需開具17%增值稅發票需加收必須加收17%的合同金額作為增值稅上繳國庫,同時請轉賬至:

開戶名：

開戶行：

公司帳號：

2)甲方如需開具普通稅務發票，需加收4%合同金額作為稅金上交國庫，同時請轉賬至：

開戶名：

開戶行：

公司帳號：

3)不開發票轉賬至：

法人戶名：

開 戶 行：

卡 號：

(七)特別約定：_____________________________________________________________________

(八)本協議一式二份，簽字或蓋章即生效。

甲方(蓋章)：_________________________

聯系人：_________________________

乙方(蓋章)：___________________________

聯系人：_________________________

定作合同管轄法院篇十六

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內容

加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權利與義務

1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

定作合同管轄法院篇十七

定作人：

承攬人：

1、定做產品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統中的配電箱(不包括高壓);規格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價，具體數量以定作人計劃為準。

2、價款的結算方式及期限：

合同簽訂后，承攬方收到預付款10萬元后5天內，將200個al*箱箱體(規格、型號)送到定作人指定地點，其余227個al*箱箱體(規格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數量、規格、總價款、交貨日期等雙方補充協商，確定后定作方再支付預付款10萬元，承攬方將全部產品送到定作人指定地點后7日內付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調試完畢后一年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%;兩年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%后付清余款。

3、原材料的提供方式、規格、數量、質量由承攬人自行負責。

4、技術資料、設計圖紙的提供及保密要求：定作人提供全套圖紙，但承攬人不得將本圖紙泄露出去，產品全部到貨后圖紙返回。

5、質量要求、技術標準必須符合國家質量相關標準且負責質量或電力部門對產品驗收。

6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。

7、交(提)貨地點、方式及費用負擔：唐山市師范學院工地現場，車板交貨，由定作人卸車，運費由承攬方負擔。

8、產品驗收標準、方法、提出產品異議的期限：貨到現場，由定作人開箱驗貨，7日內提出產品異議，產品免費質保期為兩年。

9、違約責任：合同執行中，雙方如有違約(到貨期或結款日期超出

10日視為違約)，違約方向對方支付違約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協商解決，如協商不成，到定作方人民法院解決。

10、其它約定事項：

在合同執行中。現場實際情況有變化，承攬方還未制作產品，以定作人實際變更為準，費用增加與減少，雙方協商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單，單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產品，所涉及到附件，由承攬方負責且保證質量。

11、本合同未盡事宜，雙方協商解決;本合同一式四份，雙方各持兩份，雙方簽字蓋章后生效。

定作人名稱(章)： 承攬人名稱(章)：

年月日：

定作合同管轄法院篇十八

需方(甲方):_______________________________

供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004

甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:

一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同

二.甲方訂購乙方以下產品:

備注:___________________________________________________

三.付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元

四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外

五.安裝詳細地址:_________________________________________

六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:

1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度

2.組織安裝所需的220v(800w)電源和即到即裝的現場條件;

3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙

方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責

八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔

九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決

十.補充條款:______________________________________________

_____________________________________________________.

十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.

甲方(簽章):乙方(簽章):

簽約(代理人):簽約(代理人):

聯系電話:聯系電話:

簽字日期:簽字日期:

定作合同管轄法院篇十九

定做方：____________ 承攬方：____________

簽訂地點：____________ 簽訂地點：____________

簽訂時間：______年___月__日 簽訂時間：______年___月__日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限：______________。

二、定作方帶料：________________________________________________________。

三、質量要求、技術標準：_________________________________________________。

四、承攬方對質量負責的條件及期限：___________________________________。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：___________________________________。

六、驗收標準、方法和期限：______________________________________________。

七、包裝要求及費用負擔：_______________________________________________。

八、交(提)貨方式及地點：_______________________________________________。

九、交付定金預付款數額及時間：__________________________________________。

十、結算方式及期限：_________________________________________________。

十一、違約責任：________________________________________________________。

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴。

十四、雙方協商的其它條款：

定做方 承攬方

單位名稱(章)____________ 單位名稱(章)____________

單位地址：____________ ? 單位地址：____________

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

________年____月____日 ? ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

定作合同管轄法院篇二十

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就 服制作業務共同商定，簽訂以下合同，共同遵守。

【一】產品名稱、價格、數量。

詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后，作為本合同的附件。

【二】交貨地點及時間：

1、交貨地點：

2、交貨時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。

【三】加工形式：

1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，

再進行批量生產。

2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。

3、貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，

并辦理交接簽字手續。

【四】甲方責任：

1、甲方通過服裝款式及面料后，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。

2、甲方定好量體時間，保證人員齊全。

3、按此合同付款日期，按時付款。

【五】乙方責任：

1、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

2、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，

甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

【六】結算方式：

1、現金結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在 日內付清乙方全部貨款。

如有延誤，每日須加付2%的滯納金。

【七】本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。

【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同，需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份，雙方各執一份。

甲方業務代表： 乙方業務代表：

甲 方 蓋 章： 乙 方 蓋 章：

定作合同管轄法院篇二十一

辦公室是供員工工作的地方，辦公室打造的舒服了員工才能更好的投入工作，創造更好的業績。那么辦公室的家具就很重要了，如果去商場買不到合適的，做好不過定做了。本文就為您提供了一份辦公家具定做合同范本，希望對您有所幫助。

辦公家具定做合同范本

供方：_________(以下簡稱甲方)

需方：_________(以下簡稱乙方)

經雙方洽談，根據《民法典》有關規定，特簽訂以下合同：

一、合同內容：

1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。

2、書柜：規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。

3、椅子按國家標準的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

二、數量、單價及金額：

制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套(含附柜)，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。

以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

三、質量要求：

甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。(注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。)

四、加工、售后服務方式：

甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。

在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。

五、交貨時間及地點：

在________年____月____日前交貨，交貨地點在_________。

產品自交貨之日起____日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。

六、驗收標準及方式：

甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。

七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

八、付款方式及期限：

即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。

九、違約責任：

1、甲方違約責任：

(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

(2)甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。

(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

(4)甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

(5)甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

(6)甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

2、乙方違約責任：

(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

(2)乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

(3)乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

(4)超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。

(5)無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

(6)變更交付標的物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。

十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按民法典有關規定執行。

本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

甲方代表：_________乙方代表：_________

電話號碼：_________電話號碼：_________

開戶銀行：_________開戶銀行：_________

銀行帳號：_________銀行帳號：_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

定作合同管轄法院篇二十二

合同編號：____________

定作人：________________________

簽訂地點：______________________

承攬人：________________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條定作物、數量、報酬、交貨期限

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

交貨期限及數量

單價

金額

合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條承攬人提供的材料

序號

材料名稱

牌號商標

規格型號

生產廠家

計量單位

用料數量

質量

單價

金額

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

__________________________________________

第四條定作物的技術標準、質量要求

___________________________________________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件

__________________________________________

第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

__________________________________________

第七條承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。

定作人應在收到書面異議后的________日內答復。

第八條定作物的包裝要求及費用負擔

___________________________________________

第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條定作物交付的方式及地點

___________________________________________

第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限

___________________________________________

第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。

第十三條報酬及材料費的結算方式及期限

____________________________________________

第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。

第十五條本合同解除的條件

____________________________________________

第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條違約責任：__________________________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條其他約定事項：_________________________

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份證號碼：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

承攬人

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份證號碼：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

鑒(公)證意見：

鑒(公)證機關(章)

經辦人：