在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇一
乙方：______________
甲乙雙方經友好協商，就設備維修事宜制定此合同，具體相關條款如下：
一、甲方權利義務
1)甲方有權監督乙方按約定提供維修服務。
2)乙方在維修過程中需更換配件或其它維修的，需告知甲方同意。
二、乙方的權利義務
1)乙方應向甲方說明收費標準，并保證具備與維修業務相適應的設施和技術力量。
2)乙方維修設備應當國家有關標準、規范，遵守雙方約定，保證維修質量。
3)乙方應當向甲方如實說明維修使用的配件真實質量情況。乙方使用舊配件進行維修時，應當征得甲方同意，并保證安全性能符合國家的有關技術標準。
4)在合同期內，承修所有設備(如繡花機、電車、沖床機、裁床機)出現質量問題的，乙方應當及時返修，合同外的配件費用可經甲方同意報銷。
5)因維修設備出現質量問題給甲方造成人身傷害和財產損失的，乙方應當承擔賠償責任。
6)在維修質量保證期內，承修設備因同一事故或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的。乙方應當負責聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。
7)設備完成維修后，經甲方驗收是否已維修完。
四、雙方約定
1)乙方未按時完成維修的，造成甲方生產損失的。應當按照約定標準支付違約金和賠償由此給甲方造成的損失。
2)甲方無正當理由延遲支付維修費用的，乙方有權提起訴訟并要求甲方支付超期違約金，并有權解除合同
3)乙方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證配件的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此給甲方帶來的損失。
4)未經甲方同意，乙方擅自將設備維修工作轉托給他人的，甲方有權解除合同，所造成的損失由乙方負責。
五、其它條款
1)本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成的協議與合同具有同等法律效力，與國家法律、法規有關規定相悖的，按有關規定執行。
2)本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
3)合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方：______________(簽字)乙方：______________(簽字)
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇二
修理合同范本
____________有限公司（以下稱定作方）與 ___________公司（以下稱為承攬方）經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條 定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目 內容
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20__年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在20__年11月25日前完成設備的修理和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20__年11月26日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇三
____________有限公司（以下稱定作方）與 ___________公司（以下稱為承攬方）經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條 定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目 內容
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20__年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在20__年11月25日前完成設備的修理和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20__年11月26日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
定作方 承攬方
年 月 日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇四
合同編號：___________
定作人：_____________簽訂地點：______________
承攬人：_____________簽訂時間：______________
第一條修繕修理項目(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條材料(注：橫線如不夠用，可以另接)________________________
第三條材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限：________________________
第四條修繕修理時間從____年____月____日到____年____月____日
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：________________________________________
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：__________________________
第七條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第八條定作人(是/否)允許第三人完成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：__________
第九條定作人協助承攬人的事項與要求：______________________
第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：________________
第十一條修繕修理項目驗收的標準、方法及時間：______________
第十二條定作人應在____年____月____日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)____________元。
第十三條結算方式及期限：___________________________________________
第十四條保修期限：__________________________________________
第十五條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________________
第十六條定作人違約責任：__________________________
承攬人違約責任：__________________________
第十七條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_________人民法院起訴
第十八條其他約定事項：_______________________
定作人
定作人(章)：住所：
營業執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：承攬人
承攬人(章)：住所：
營業執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
北京市工商行政管理局
制定
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇五
____________有限公司(以下稱定作方)與 ___________公司(以下稱為承攬方)經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條 定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目 內容
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20xx年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在20xx年11月25日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20xx年11月26日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
定作方
承攬方
年 月 日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇六
修理合同是承攬人為定作人修理好損壞的物品、設備、交通工具等并收取費用的合同。以下是小編為大家精心準備的：3篇設備修繕修理合同范本。內容僅供參考，歡迎閱讀! 設備修繕修理合同范本一 定作人：_______________ 承攬人：_______________
第一條修繕修理項目 項目內容報酬 合計人民幣金額(大寫)
第二條材料材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人提供日期消耗定額材料費單價金額 合計人民幣金額(大寫)
第三條材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限：___________
第四條修繕修理時間從________年____月____日至________年____月____日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：____________
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_______________
第七條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第八條定作人(是否)允許
第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由
第三人完成的工作是：________.
第九條定作人協助承攬人的事項與要求：_____________
第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：__________________
第十一條修繕修理項目驗收標準、方法及時間：__________________
第十二條定作人應在________年____日______前向承攬人(預付材料費交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條結算方式及期限____________
第十四條保修期限：__________
第十五條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應有是面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)
第十六條違約責任：___________________違約金或損失賠償額計算方法：_________
第十七條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交____市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：______________________ 定作人住所： 編碼： 承攬人住所： 編碼： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 電話： 傳真： 電話： 傳真： 設備修繕修理合同范本二 ____________有限公司(以下稱定作方)與 ___________公司(以下稱為承攬方)經友好協商，特此訂立以下條款： 第1條 定義 驗收手冊是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。 規定資料是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。 缺陷或瑕疵是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。 現場驗收是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。 技術規格是指本協議附表a。 第2條 修理項目 項目 內容 設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。 承攬方應于________年____月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。 本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。 第3條 修理費 第4條 支付 定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項： 設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。 第5條 交貨與驗收 承攬方應在________年____月____日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。 現場驗收應在________年____月____日起進行。 第6條 更改 自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。 為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。 第7條 保修 承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。 該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知____日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。 如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。 第8條 其它 本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。 定作方 承攬方________年____月____日 設備修繕修理合同范本三 甲乙雙方就設備保修事宜，經協商一致，達成如下協議。
一、保修設備附表： 代碼設備名稱品牌型號機身號碼數量聯系人： 電話： 傳真： 郵編： 設備使用地址：
二、保修范圍及服務方式：
1.進行操作指導，技術咨詢;
2.修復其有修復價值的毀損設備，或排除設備故障;
3.機器出現故障的應急維修：
4.定期對保修期內的機器進行上門保養，每年不少于 次，保證設備運作正常。
三、服務期限：從年____月____日至________年____月____日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續保修時，應提前一個月重新簽訂。
四、質量保證：乙方對所售的配件、耗材保證質量，若出現質量問題，乙方給予更換。
五、 以下情況不屬乙方保修范圍： 因電壓不穩而造成的機件損壞： 因不按正常規則使用而造成的機件損壞; 機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶，感光鼓，載體，暗盒等; 甲方擅自改裝保修產品或更換非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授權人員對機器進行保修。
六、收費標準：
1、甲方在簽訂本協議同時向乙方支付保修費用 元;
2、甲方需乙方到____區以外地區上門檢修，甲方應支付乙方工時費、旅差費元。
七、違約責任： 乙方提供給甲方的耗材配件出現質量問題，乙方承擔賠償責任。 甲方逾期未付清乙方款項的，須每日向乙方交納逾期部分2的滯納金。
八、執行本協議發生爭議，由甲乙雙方協商解決。協商不成，甲乙雙方同意由____市仲裁委員會仲裁。
九、其他事項：
十、合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。 甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 簽訂日期：________年____月____日 簽訂地點：
返
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇七
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《_____》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條?工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條?工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元（大寫_________），完工后以實際驗收項目結算。
第三條?加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10％，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10％，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條?工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢（船排和船臺）時間為_________天。
第五條?速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________％；
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________％，但最多不超過實際修費的_________％；
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________％，但最多不超過修費的_________％。
第六條?修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________％的預付款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90％，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
第七條?質量保證
2.若因委托方提供的配件、備件和器材的質量問題或操作不當而引起的故障、缺陷和損失，則應由委托方負責。
第八條?工程驗收
1.本船修理需提交船檢局檢驗的項目應由委托方申請。單項工程修理完工或檢驗合格，由委托方指派代表簽字驗收。全部修理工程完工（或碼頭試驗結束）后，由雙方代表簽署船舶修理完工《總驗收書》作為交船的依據。
2.本船修理工程的技術要求和驗收標準，按雙方簽訂的《技術協議》執行。在試驗和試航中，船檢局及委托方提出的屬承修方修理工程中的缺陷和遺漏項目，承修方應及時修復和完成。若不屬承修方修理工程的范圍而又需要承修方修理時，則可按加帳工程處理。
3.本船的碼頭試驗、試航及其他有關試驗，經報驗合格后，承修方應在_________天內向委托方提供有關證明文件資料。
第九條?工程修理
1.在船舶修理施工中拆下的廢舊設備、材料及其他物品，除艉軸和推進器外，均應由承修方處理。若屬委托方需要的舊件和設備，委托方應在拆卸前以書面形式向承修方提出并須經同意，拆卸后應及時運走。
2.船舶在廠修理期間，非經承修方同意，委托方不得外雇勞動力在船上進行有關工程的修理。在不影響承修方施工的情況下，承修方應支持委托方船員的自修工作。但委托方必須在本船修理工程項目和進度安排以書面形式通知承修方。
第十條?消防安全工作
1.船舶進廠、站修理前，應符合下列要求：
（1）油船（包括液化石油氣、天然氣體船，散裝危險化學品液貨船）應當按照中華人民共和國船舶檢驗局制定的《船舶清除可燃氣體檢驗規則》的要求，清除艙內油、氣，由船舶檢驗部門或其認可的機構檢驗，確認符合消防安全要求并出具檢驗合格證書。
（2）非油船的燃油、滑油、污油艙（柜）以及與其相連通且無法拆卸的管系，如需動火作業，其要求與油船相同；如不需動火作業，且所裝載油料閃點在60℃及其以上的，可不清除存油，委托方應設置明顯禁火標志。
（3）船舶的易燃易爆化學危險物品必須清除干凈。
2.修船中使用易燃易爆物品，必須符合下列要求：
（1）承修方須有專人負責管理、監護。
（2）在作業場所周圍劃定安全警戒區，設置禁火標志。警戎區內嚴禁使用明火和非防爆插座、開關、電器設備。
（3）當班作業完畢，須將油料、油漆、油棉紗等易燃易爆物品全部帶離船舶，不得存留在船上。
3.修船中應當對船舶電氣設備和施工用電嚴格管理。凡臨時拉接線路要采用絕緣物架空，嚴禁拖、拽、擠、壓。
4.承修方不得擅自拆除或改變船上的防火結構、消防設備和管系。如確需改動的，應當經船舶檢驗部門同意。
5.船上配置的消防器材和消防設施，任何人不得隨意動用或挪作他用。
第十一條?爭議的解決
在執行合同過程中，雙方如有爭議應通過協商解決。若協商不成，則應將爭議提交中國海事_____委員會，按照申請_____時該會現行有效的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條?委托方權利義務及責任
1.檢驗：承修方提供材料的，承修方應當按照約定選用材料，并接受委托方檢驗。
2.提供材料：委托方提供材料的，委托方應當按照約定提供材料。
3.因怠于答復的賠償：因委托方怠于答復等原因造成承修方損失的，應當賠償損失。
4.因變更造成損失的的賠償：委托方中途變更承修工作的要求，造成承修方損失的，應當賠償損失。
5.協助義務：委托方不履行協助義務致使承修工作不能完成的，承修方可以催告委托方在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限；委托方逾期不履行的，承修方可以解除合同。
6.監督檢驗：承修方在工作期間，應當接受委托方必要的監督檢驗。委托方不得因監督檢驗妨礙承修方的正常工作。
7.驗收工作成果：委托方應當驗收承修方提交的工作成果。
8.要求承修方承擔違約責任：承修方交付的工作成果不符合質量要求的，委托方可以要求承修方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
9.支付報酬：委托方應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，按照合同有關條款或者交易習慣確定，仍然不能確定的，委托方應當在承修方交付工作成果時支付；工作成果部分交付的，委托方應當相應支付。
10.解除合同：委托方可以隨時解除承修合同，造成承修方損失的，應當賠償損失。
11.承修方修船時如需借用該船有關圖紙和技術資料，應以書面形式向委托方提供，委托方應大力支持。
12.本船修理期間，委托方不得外雇勞動力進行有關工程的修理。
13.如因委托方提供的配件和器材不能按期到廠，或者由于委托方提供的資料有差錯而影響承修方施工時，應由委托方承擔責任，且修期順延。
14.本船修理期間，在不影響承修方施工情況下，承修方支持委托方的船員進行自修，但委托方必須在本船修理工程開工以前，將自修工程項目和進度安排以書面形式通知承修方。
第十三條?承修方權利義務及責任
1.完成主要工作：承修方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承修方將其承修的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向委托方負責；未經委托方同意的，委托方也可以解除合同。承修方將其承修的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向委托方負責。
2.提供材料并接受檢驗：承修方提供材料的，承修方應當按照約定選用材料，并接受委托方檢驗。
4.檢驗：承修方對委托方提供的材料，應當及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知委托方更換、補齊或者采取其他補救措施。承修方不得擅自更換委托方提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。
5.通知更換、補齊或者采取其他補救措施：承修方發現委托方提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知委托方。因委托方怠于答復等原因造成承修方損失的，應當賠償損失。
6.接受監督檢驗：承修方在工作期間，應當接受委托方必要的監督檢驗。
7.交付工作成果：承修方完成工作的，應當向委托方交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質量證明。委托方應當驗收該工作成果。
8.保守秘密：承修方應當按照委托方的要求保守秘密，未經委托方許可，不得留存復制品或者技術資料。
9.承修方可以將其承修的輔助工作交由第三人完成。
10.留置權：委托方未向承修方支付報酬或者材料費等價款的，承修方對完成的工作成果享有留置權。
11.妥善保管：承修方應當妥善保管委托方提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，承修方應當承擔損害賠償責任。
第十四條?聲明及保證
委托方：
1.委托方有權簽署并有能力履行本合同。
2.委托方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對委托方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.委托方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承修方：
1.承修方有權簽署并有能力履行本合同。
2.承修方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承修方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承修方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承修方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條?通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條?合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十七條?爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第十八條?不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。
第十九條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條?合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
委托方（蓋章）：_________承修方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_____年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇八
委托方：?(以下簡稱甲方)
住址：
法定代表人：
修理方：?(以下簡稱乙方)
住址：
法定代表人：
甲方須修理?，乙方自愿承攬，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規規定、遵循平等、自愿、公平的原則，經甲乙雙方充分協商，一致同意簽訂以下合同條款共同履行。
第一條?修理項目、數量、報酬(注：空格不夠可另加)
修理內容數量報酬
單價金額
合計(大寫)：?￥：?元整
第二條?維修方式及地點：
(一)維修方式：
(二)維修地點：
付款方式及期限
(一)支付方式：?(現金、匯款或其他);
(二)乙方修理結束并經甲方驗收合格后，由甲方報請上級單位申撥資金，資金到位后一個月內一次性付清總價款的95%，預留5%作為質保金，質保期滿后無質量問題，一個月內一次性無息付清;
(三)乙方必須提供等額的結算票據，結算票據必須合法有效，否則，甲方有權拒絕付款。
第四條?修理的質量要求
質量要求：
第五條?技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
(一)提供方
設備修理合同
委托方：?(以下簡稱甲方)
住址：
法定代表人：
修理方：?(以下簡稱乙方)
住址：
法定代表人：
甲方須修理?，乙方自愿承攬，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規規定、遵循平等、自愿、公平的原則，經甲乙雙方充分協商，一致同意簽訂以下合同條款共同履行。
第一條?修理項目、數量、報酬(注：空格不夠可另加)
修理內容數量報酬
單價金額
合計(大寫)：?￥：?元整
第二條?維修方式及地點：
(一)維修方式：
(二)維修地點：
付款方式及期限
(一)支付方式：?(現金、匯款或其他);
(二)乙方修理結束并經甲方驗收合格后，由甲方報請上級單位申撥資金，資金到位后一個月內一次性付清總價款的95%，預留5%作為質保金，質保期滿后無質量問題，一個月內一次性無息付清;
(三)乙方必須提供等額的結算票據，結算票據必須合法有效，否則，甲方有權拒絕付款。
第四條?修理的質量要求
質量要求：
第五條?技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
(一)提供方法：
(二)保密要求：
第六條?修理期限：
(一)從?年?月?日至?年?月?日;
(二)因不可抗力或甲方原因造成延期開工、中途停工，工期順延;
(三)因乙方管理不善或因乙方其他責任造成的質量返工、事故處理等導致延誤工期的，工期不順延。
第七條?驗收
乙方應在修理竣工后?天內及時通知甲方進行質量驗收，質量驗收必須達到合格標準。對不合格的部分，乙方應按規范的要求，承擔返修工作及費用直到合格為止。
第八條?甲方協助乙方的事項與要求：
第九條?保修
(一)質保范圍：;但因甲方人為或因不可抗力造成的損害不屬保修范圍。
(二)保修期限：年。質保期從驗收合格之日起計算;屬于保修范圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起12小時內派人保修。發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;乙方不在約定期限內派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此產生的所有費用皆有乙方承擔;質量保修完成后乙方向甲方提交驗收報告，由甲方組織驗收;
(三)保修費用由乙方承擔，從質保金中扣除。質保金不足以支付的部分，由乙方承擔。
第十條?違約情形及違約責任
(一)違約情形
1.甲方無正當理由不支付價款。
2.因乙方原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
3.因乙方原因修理質量達不到合同約定的標準;
4.乙方未經甲方書面同意私自委托第三方修理的;
5.甲乙雙方違反合同任一條款約定的。
(二)違約責任
1.甲乙雙方單方違約，按合同總價款的%向對方支付違約金，并承擔其它相應的違約責任。
2.如雙方均有違約行為的，各自自行承擔相應的違約責任;
3.一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同;
第十一條?合同終止或解除的條件
(一)任何一方違反本合同約定，經對方提出后不采取彌補措施或造成本合同不能履行時，守約方有權要求解除本合同;
(二)經合同雙方協商一致可以解除本合同;
(三)因不可抗力因素致使本合同不能履行時，任何一方均可以解除本合同;
第十二條?安全責任
乙方嚴格按安全標準進行修理，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用，由乙方自行承擔;
第十三條?解決爭議的方式
本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決;協商不成時，選擇下面第?種方式解決。
(一)向有管轄權的人民法院起訴。
(二)向仲裁委員會提起仲裁。
第十四條?合同效力與終止
本合同經雙方法定代表人或其授權代表人簽字并蓋章后生效，雙方履行完合同約定的義務后本合同自行終止。
第十五條?其?他
本合同一式?份，甲方執?份，乙方執?份，均具有同等法律效力。未盡事宜雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
合同簽訂時間：?年?月?日
合同簽訂地點：
甲方(蓋章)?乙方(蓋章)
地址：?地址：
法定代表人或委托代理人?法定代表人或委托代理人
(簽名)?(簽名)
開戶銀行：?開戶銀行：
帳?號：?帳?號：
電?話：電?話：
郵政編碼：郵政編碼：
法
(二)保密要求：
第六條?修理期限：
(一)從?年?月?日至?年?月?日;
(二)因不可抗力或甲方原因造成延期開工、中途停工，工期順延;
(三)因乙方管理不善或因乙方其他責任造成的質量返工、事故處理等導致延誤工期的，工期不順延。
第七條?驗收
乙方應在修理竣工后?天內及時通知甲方進行質量驗收，質量驗收必須達到合格標準。對不合格的部分，乙方應按規范的要求，承擔返修工作及費用直到合格為止。
第八條?甲方協助乙方的事項與要求：
第九條?保修
(一)質保范圍：;但因甲方人為或因不可抗力造成的損害不屬保修范圍。
(二)保修期限：年。質保期從驗收合格之日起計算;屬于保修范圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起12小時內派人保修。發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;乙方不在約定期限內派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此產生的所有費用皆有乙方承擔;質量保修完成后乙方向甲方提交驗收報告，由甲方組織驗收;
(三)保修費用由乙方承擔，從質保金中扣除。質保金不足以支付的部分，由乙方承擔。
第十條?違約情形及違約責任
(一)違約情形
1.甲方無正當理由不支付價款。
2.因乙方原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
3.因乙方原因修理質量達不到合同約定的標準;
4.乙方未經甲方書面同意私自委托第三方修理的;
5.甲乙雙方違反合同任一條款約定的。
(二)違約責任
1.甲乙雙方單方違約，按合同總價款的%向對方支付違約金，并承擔其它相應的違約責任。
2.如雙方均有違約行為的，各自自行承擔相應的違約責任;
3.一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同;
第十一條?合同終止或解除的條件
(一)任何一方違反本合同約定，經對方提出后不采取彌補措施或造成本合同不能履行時，守約方有權要求解除本合同;
(二)經合同雙方協商一致可以解除本合同;
(三)因不可抗力因素致使本合同不能履行時，任何一方均可以解除本合同;
第十二條?安全責任
乙方嚴格按安全標準進行修理，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用，由乙方自行承擔;
第十三條?解決爭議的方式
本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決;協商不成時，選擇下面第?種方式解決。
(一)向六盤水市有管轄權的人民法院起訴。
(二)向六盤水仲裁委員會提起仲裁。
第十四條?合同效力與終止
本合同經雙方法定代表人或其授權代表人簽字并蓋章后生效，雙方履行完合同約定的義務后本合同自行終止。
第十五條?其?他
本合同一式?份，甲方執?份，乙方執?份，均具有同等法律效力。未盡事宜雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
合同簽訂時間：?年?月?日
合同簽訂地點：
甲方(蓋章)?乙方(蓋章)
地址：?地址：
法定代表人或委托代理人?法定代表人或委托代理人
(簽名)?(簽名)
開戶銀行：?開戶銀行：
帳?號：?帳?號：
電?話：電?話：
郵政編碼：郵政編碼：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇九
船舶修理合同(樣式二)
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《_____》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條?工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條?工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元（大寫_________），完工后以實際驗收項目結算。
第三條?加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10％，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10％，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條?工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢（船排和船臺）時間為_________天。
第五條?速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________％；
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________％，但最多不超過實際修費的_________％；
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________％，但最多不超過修費的_________％。
第六條?修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________％的預付款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元；進度達_________％時，付工程總價_________％的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90％，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
第七條?質量保證
2.若因委托方提供的配件、備件和器材的質量問題或操作不當而引起的故障、缺陷和損失，則應由委托方負責。
第八條?工程驗收
1.本船修理需提交船檢局檢驗的項目應由委托方申請。單項工程修理完工或檢驗合格，由委托方指派代表簽字驗收。全部修理工程完工（或碼頭試驗結束）后，由雙方代表簽署船舶修理完工《總驗收書》作為交船的依據。
2.本船修理工程的技術要求和驗收標準，按雙方簽訂的《技術協議》執行。在試驗和試航中，船檢局及委托方提出的屬承修方修理工程中的缺陷和遺漏項目，承修方應及時修復和完成。若不屬承修方修理工程的范圍而又需要承修方修理時，則可按加帳工程處理。
3.本船的碼頭試驗、試航及其他有關試驗，經報驗合格后，承修方應在_________天內向委托方提供有關證明文件資料。
第九條?工程修理
1.在船舶修理施工中拆下的廢舊設備、材料及其他物品，除艉軸和推進器外，均應由承修方處理。若屬委托方需要的舊件和設備，委托方應在拆卸前以書面形式向承修方提出并須經同意，拆卸后應及時運走。
2.船舶在廠修理期間，非經承修方同意，委托方不得外雇勞動力在船上進行有關工程的修理。在不影響承修方施工的情況下，承修方應支持委托方船員的自修工作。但委托方必須在本船修理工程項目和進度安排以書面形式通知承修方。
第十條?消防安全工作
1.船舶進廠、站修理前，應符合下列要求：
（1）油船（包括液化石油氣、天然氣體船，散裝危險化學品液貨船）應當按照中華人民共和國船舶檢驗局制定的《船舶清除可燃氣體檢驗規則》的要求，清除艙內油、氣，由船舶檢驗部門或其認可的機構檢驗，確認符合消防安全要求并出具檢驗合格證書。
（2）非油船的燃油、滑油、污油艙（柜）以及與其相連通且無法拆卸的管系，如需動火作業，其要求與油船相同；如不需動火作業，且所裝載油料閃點在60℃及其以上的，可不清除存油，委托方應設置明顯禁火標志。
（3）船舶的易燃易爆化學危險物品必須清除干凈。
2.修船中使用易燃易爆物品，必須符合下列要求：
（1）承修方須有專人負責管理、監護。
（2）在作業場所周圍劃定安全警戒區，設置禁火標志。警戎區內嚴禁使用明火和非防爆插座、開關、電器設備。
（3）當班作業完畢，須將油料、油漆、油棉紗等易燃易爆物品全部帶離船舶，不得存留在船上。
3.修船中應當對船舶電氣設備和施工用電嚴格管理。凡臨時拉接線路要采用絕緣物架空，嚴禁拖、拽、擠、壓。
4.承修方不得擅自拆除或改變船上的防火結構、消防設備和管系。如確需改動的，應當經船舶檢驗部門同意。
5.船上配置的消防器材和消防設施，任何人不得隨意動用或挪作他用。
第十一條?爭議的解決
在執行合同過程中，雙方如有爭議應通過協商解決。若協商不成，則應將爭議提交中國海事_____委員會，按照申請_____時該會現行有效的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條?委托方權利義務及責任
1.檢驗：承修方提供材料的，承修方應當按照約定選用材料，并接受委托方檢驗。
2.提供材料：委托方提供材料的，委托方應當按照約定提供材料。
3.因怠于答復的賠償：因委托方怠于答復等原因造成承修方損失的，應當賠償損失。
4.因變更造成損失的的賠償：委托方中途變更承修工作的要求，造成承修方損失的，應當賠償損失。
5.協助義務：委托方不履行協助義務致使承修工作不能完成的，承修方可以催告委托方在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限；委托方逾期不履行的，承修方可以解除合同。
6.監督檢驗：承修方在工作期間，應當接受委托方必要的監督檢驗。委托方不得因監督檢驗妨礙承修方的正常工作。
7.驗收工作成果：委托方應當驗收承修方提交的工作成果。
8.要求承修方承擔違約責任：承修方交付的工作成果不符合質量要求的，委托方可以要求承修方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
9.支付報酬：委托方應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，按照合同有關條款或者交易習慣確定，仍然不能確定的，委托方應當在承修方交付工作成果時支付；工作成果部分交付的，委托方應當相應支付。
10.解除合同：委托方可以隨時解除承修合同，造成承修方損失的，應當賠償損失。
11.承修方修船時如需借用該船有關圖紙和技術資料，應以書面形式向委托方提供，委托方應大力支持。
12.本船修理期間，委托方不得外雇勞動力進行有關工程的修理。
13.如因委托方提供的配件和器材不能按期到廠，或者由于委托方提供的資料有差錯而影響承修方施工時，應由委托方承擔責任，且修期順延。
14.本船修理期間，在不影響承修方施工情況下，承修方支持委托方的船員進行自修，但委托方必須在本船修理工程開工以前，將自修工程項目和進度安排以書面形式通知承修方。
第十三條?承修方權利義務及責任
1.完成主要工作：承修方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承修方將其承修的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向委托方負責；未經委托方同意的，委托方也可以解除合同。承修方將其承修的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向委托方負責。
2.提供材料并接受檢驗：承修方提供材料的，承修方應當按照約定選用材料，并接受委托方檢驗。
4.檢驗：承修方對委托方提供的材料，應當及時檢驗，發現不符合約定時，應當及時通知委托方更換、補齊或者采取其他補救措施。承修方不得擅自更換委托方提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。
5.通知更換、補齊或者采取其他補救措施：承修方發現委托方提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知委托方。因委托方怠于答復等原因造成承修方損失的，應當賠償損失。
6.接受監督檢驗：承修方在工作期間，應當接受委托方必要的監督檢驗。
7.交付工作成果：承修方完成工作的，應當向委托方交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質量證明。委托方應當驗收該工作成果。
8.保守秘密：承修方應當按照委托方的要求保守秘密，未經委托方許可，不得留存復制品或者技術資料。
9.承修方可以將其承修的輔助工作交由第三人完成。
10.留置權：委托方未向承修方支付報酬或者材料費等價款的，承修方對完成的工作成果享有留置權。
11.妥善保管：承修方應當妥善保管委托方提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，承修方應當承擔損害賠償責任。
第十四條?聲明及保證
委托方：
1.委托方有權簽署并有能力履行本合同。
2.委托方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對委托方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.委托方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承修方：
1.承修方有權簽署并有能力履行本合同。
2.承修方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承修方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承修方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承修方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條?通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條?合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十七條?爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第十八條?不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。
第十九條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條?合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
委托方（蓋章）：_________承修方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_____年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十
合同編號：＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿????簽訂地點：＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿????簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條??修繕修理項目、數量、報酬
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜??????????????????????｜??計量??｜????????????????｜????報??????酬????｜
｜??修繕修理項目及內容??｜????????｜??數量或工作量??｜－－－－－－－－－｜
｜??????????????????????｜??單位??｜????????????????｜??單價??｜??金額??｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜??????????????????????｜????????｜????????????????｜????????｜????????｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜??????????????????????｜????????｜????????????????｜????????｜????????｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜??????????????????????｜????????｜????????????????｜????????｜????????｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜????合計人民幣金額（大寫）：??????????????????????????????????????????｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條??材料
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜材料｜????｜生產｜規格｜計量｜????｜????｜??????｜交付｜消耗｜????｜????｜
｜????｜商標｜????｜????｜????｜數量｜質量｜提供人｜????｜????｜單價｜價款｜
｜名稱｜????｜廠家｜型號｜單位｜????｜????｜??????｜日期｜定額｜????｜????｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜????｜????｜????｜????｜????｜????｜????｜??????｜????｜????｜????｜????｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十一
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《民法典》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元(大寫_________)，完工后以實際驗收項目結算。
第三條加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10%，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10%，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢(船排和船臺)時間為_________天。
第五條速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________%;
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________%，但最多不超過實際修費的_________%;
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________%，但最多不超過修費的_________%。
第六條修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________%的預付款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90%，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《民法典》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元(大寫_________)，完工后以實際驗收項目結算。
第三條加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10%，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10%，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢(船排和船臺)時間為_________天。
第五條速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________%;
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________%，但最多不超過實際修費的_________%;
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________%，但最多不超過修費的_________%。
第六條修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________%的預付款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90%，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《民法典》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元(大寫_________)，完工后以實際驗收項目結算。
第三條加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10%，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10%，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢(船排和船臺)時間為_________天。
第五條速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________%;
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________%，但最多不超過實際修費的_________%;
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________%，但最多不超過修費的_________%。
第六條修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________%的預付款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90%，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《民法典》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元(大寫_________)，完工后以實際驗收項目結算。
第三條加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10%，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10%，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢(船排和船臺)時間為_________天。
第五條速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________%;
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________%，但最多不超過實際修費的_________%;
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________%，但最多不超過修費的_________%。
第六條修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________%的預付款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90%，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
合同編號：_________
委托方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承修方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《民法典》、《海商法》等法律、法規的有關規定，委托方委托承修方承擔_________船_________工程，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍
承修方根據委托方提出的《船舶修理工程單》，經雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據。
第二條工程價款
根據《修理工程單》，價格暫定價為人民幣_________元(大寫_________)，完工后以實際驗收項目結算。
第三條加減帳工程
1.加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內，以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10%，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10%，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協商確定，并簽定補充協議。
2.減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第四條工程期限
本船定于_________年_________月_________日進廠，_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日完工，工程期限共計_________天，其中在船塢(船排和船臺)時間為_________天。
第五條速修費和獎罰標準：
1.按期完工，委托方付承修方的速修費為實際修費的_________%;
2.提前完工，每提前一天，速修費增加實際修費的_________%，但最多不超過實際修費的_________%;
3.延遲完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罰款。每延遲一天的罰款為實際修費的_________%，但最多不超過修費的_________%。
第六條修費結帳
1.預付款及進度款
當本合同簽字后，按工程總進度分別由委托方向承修方支付如下預付款及進度款：本合同簽字后，付工程總價_________%的預付款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元;進度達_________%時，付工程總價_________%的進度款_________元。
2.結算
承修方憑結帳單由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。委托方應在收到承修方的修理單后，在不遲于七天內將余款一次付清。委托方如對帳單有異議，則應付工程總價的90%，并把異議點通知承修方核對，如委托方需核對項目時，承修方應提供方便。余額應在核對清楚后立即結清。
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十二
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：
年 月 日
第一條修繕修理項目、數量、報酬注：
空格如不夠用，可以另接)
第二條材料(注：
空格如不夠用，可以另接)
第三條定作人檢驗承攬人提供材料的標準、方法、時間及地點：
承攬人檢驗定作人提供材料的標準、方法、時間及地點：
第四條修繕修理時間從 年 月 日到 年 月 日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：
第七條定作人(是/否)允許
第三人完成修繕修理項目的主要工作。
第八條定作人協助承攬人的事項與要求：
第九條修繕修理項目交付時間、方式及地點：
第十條修繕修理項目檢驗標準、方法及時間：
第十一條定作人在 年 月 日前向承攬人預付材料款(大寫) 元。
第十二條報酬與材料費的結算方式及期限：
第十三條保修期限：
第十四條本合同解除的條件：
第十五條違約責任：
第十六條合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見：
經辦人：
年月日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十三
甲方：
乙方：
甲方委托乙方修理電機，為保證維修質量，經甲、乙雙方協商一致，達成如下協議：
一、電氣部分：
1、在更換線圈時，乙方對線圈的匝間、相間、對地絕緣試驗必須按電機線圈所要求的國家行業標準等級進行試驗，以確保線圈下線后的質量要求，不得隨意更改原裝線圈線徑的尺寸。
2、電機所用的材料應屬國家正品生產廠出品的合格產品。
二、機械部分：
1、在修理過程中，如需更換軸承、防爆接線腔、喇叭嘴、接線板等，乙方必須通知甲方，征得甲方同意后方能更換，所產生費用由甲方負責。
2、除電機定子修理外的修理費在協議中另外協商。
3、潛水泵密封性必須達到原廠出廠要求。
三、空載運行試驗：
在電機交付時，乙方面對甲方進行開車運行試驗，絕緣達到200mω，試車5分鐘以上，各項可試驗項目及測試標準合格并提供試驗數據報告給甲方進行驗收。
潛水泵試車方式為浸泡在水中24小時后，檢測絕緣情況、開車試機。
四、維修單價：7.5kw以下(含7.5kw)電機，為50元/kw，普通電機按45元/kw，h級絕緣等級的電機140元/kw，特殊電機(指形狀特異，如特長或特細及功率小于2kw的微形電機)價格面議。
五、其它約定項目：
甲方送達乙方維修的電機，雙方要根據電機的損壞程度及維修難度商定修理時間，如乙方在約定的周期內未按時交貨，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理費用總額的1%進行處罰乙方。
六、電機電壓等級為：1140v/660v，絕緣等級為f級。
七、運輸方式：甲方自提自運，或乙方代為接送，運費甲方承擔。
八、付清方式：帶款或付款提供，預留貨款的10%作為質保金。
九、乙方必須給甲方開具增值稅發票。
十、質保期：使用后三個月。
十一、此次修理費用：
合計人民幣：玖仟貳佰貳拾伍元整(￥9225.00)
十二、提貨時間：貨到后5個工作日。
十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然終止。
十四、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份。
十五、如有爭議雙方協商解決，或申請當地仲裁機構解決。
甲方：
甲方代表(簽名)：
日期：
乙方代表(簽名)：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十四
有限公司(以下稱定作方)與 公司(以下稱為承攬方)經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條 定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目：
內容：
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20xx年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費：
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣 萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在 年 月 日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在 年 月 日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十五
設備修理合同范本
____________有限公司(以下稱定作方)與?___________公司(以下稱為承攬方)經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條?定義
“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條?修理項目
項目?內容
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20__年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條?修理費
第4條?支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條?交貨與驗收
承攬方應在20__年11月25日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20__年11月26日起進行。
第6條?更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條?保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條?其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
定作方?承攬方
年?月?日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十六
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點：______________________
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條材料
第三條定作人檢驗承攬人提供材料的標準、方法、時間及地點：__________________
承攬人檢驗定作人提供材料的標準、方法、時間及地點：__________________________
第四條修繕修理時間從________年________月________日至________年__________月________日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：_______________________________
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：_________________
第七條定作人(是/否)允許第三人修繕修理項目的主要工作。
第八條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第九條修繕修理項目交付時間、方式及地點：________________
第十條修繕修理項目檢驗標準、方法及時間：________________
第十一條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)_____元。
第十二條報酬及材料費的結算方式及期限：_______________
第十三條保修期限：___________________________________
第十四條本合同解除的條件：___________________________
第十五條違約責任：___________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：_____________________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：承攬人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(章)
經辦人：
年月日
監制部門：______________印制單位：________________
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十七
修理合同是承攬人為定作人修理好損壞的物品、設備、交通工具等并收取費用的合同。以下是小編為大家精心準備的：3篇設備修繕修理合同范本。內容僅供參考，歡迎閱讀!
設備修繕修理合同范本一
定作人：_______________
承攬人：_______________
第一條修繕修理項目
項目內容報酬
合計人民幣金額(大寫)
第二條材料材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人提供日期消耗定額材料費單價金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限：___________第四條修繕修理時間從_________年______月______日至__________年______月____日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：____________第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_______________第七條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________.第九條定作人協助承攬人的事項與要求：_____________第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：__________________第十一條修繕修理項目驗收標準、方法及時間：__________________第十二條定作人應在__________年______日______前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條結算方式及期限____________第十四條保修期限：__________第十五條本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應有是面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。(二)
第十六條違約責任：___________________違約金或損失賠償額計算方法：_________第十七條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：______________________
定作人住所： 郵政編碼： 承攬人住所： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 傳真： 電話： 傳真：
設備修繕修理合同范本二
____________有限公司(以下稱定作方)與 ___________公司(以下稱為承攬方)經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條 定義
驗收手冊是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
規定資料是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
缺陷或瑕疵是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
現場驗收是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。
技術規格是指本協議附表a。
第2條 修理項目
項目 內容
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。
承攬方應于20__年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條 修理費
第4條 支付
定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。
第5條 交貨與驗收
承攬方應在20__年11月25日前完成設備的修理和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20__年11月26日起進行。
第6條 更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修
承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。
如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
定作方
承攬方
年 月 日
設備修繕修理合同范本三
甲乙雙方就設備保修事宜，經協商一致，達成如下協議。
一、保修設備附表：
代碼設備名稱品牌型號機身號碼數量聯系人：
電話：
傳真：
郵編：
設備使用地址：
二、保修范圍及服務方式：
1.免費進行操作指導，技術咨詢;
2.修復其有修復價值的毀損設備，或排除設備故障;
3.機器出現故障的應急維修：
4.定期對保修期內的機器進行上門保養，每年不少于 次，保證設備運作正常。
三、服務期限：從年 月 日至 年 月 日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續保修時，應提前一個月重新簽訂。
四、質量保證：乙方對所售的配件、耗材保證質量，若出現質量問題，乙方給予免費更換。
五、 以下情況不屬乙方保修范圍：
因電壓不穩而造成的機件損壞：
因不按正常規則使用而造成的機件損壞;
機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶，感光鼓，載體，暗盒等;
甲方擅自改裝保修產品或更換非乙方提供的零件及耗材;
甲方擅自委托非乙方授權人員對機器進行保修。
六、收費標準：
1、甲方在簽訂本協議同時向乙方支付保修費用 元;
2、甲方需乙方到市區以外地區上門檢修，甲方應支付乙方工時費、旅差費元。
七、違約責任：
乙方提供給甲方的耗材配件出現質量問題，乙方承擔賠償責任。
甲方逾期未付清乙方款項的，須每日向乙方交納逾期部分2的滯納金。
八、執行本協議發生爭議，由甲乙雙方協商解決。協商不成，甲乙雙方同意由廣州市仲裁委員會仲裁。
九、其他事項：
十、合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十八
定作人：
承攬人：
第一條 修繕修理項目
項目內容報酬
合計人民幣金額 (大寫)
第二條 材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人提供日期消耗定額材料費單價金額
合計人民幣金額 (大寫)
第三條 材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限：___________
第四條 修繕修理時間從_________年______月______日至__________年______月____日。
第五條 修繕修理項目的技術標準、質量要求：____________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_______________
第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條 定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________
第九條 定作人協助承攬人的事項與要求：_____________
第十條 修繕修理項目交付的時間、方式及地點：__________________
第十一條 修繕修理項目驗收標準、方法及時間：__________________
第十二條 定作人應在__________年______日______前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條 結算方式及期限____________
第十四條 保修期限：__________
第十五條 本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應有是面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。(二)
第十六 條違約責任：___________________違約金或損失賠償額計算方法：_________
第十七 條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：______________________
定作人住所： 承攬人住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇十九
定作人：________
承攬人：________
第一條修繕修理項目
第二條材料材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人提供_____________
第三條材料的檢驗標準、方法、時間、地點及提出異議的期限：
第四條修繕修理時間從_____年____月______日至____年____月______日。
第五條修繕修理項目的技術標準、質量要求：_______
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：________第七條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____________日內答復。
第八條定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：_______.
第九條定作人協助承攬人的事項與要求：________
第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：_______
第十一條修繕修理項目驗收標準、方法及時間：_______
第十二條定作人應在____年______日
前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_____________元。
第十三條結算方式及期限____
第十四條保修期限：_______
第十五條本合同解除的條件：
定作人可以隨時解除合同，但應有是面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十六條違約責任：違約金或損失賠償額計算方法：________
第十七條合同爭議的解決方式：______________
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：_______
定作人住所：______________承攬人住所：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
電話：______________電話：______________
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇二十
委托方：(下稱“甲方”) 合同編號：
承攬方： (下稱“乙方”) 簽訂日期： 簽訂地點：
鑒于甲方委托乙方利用自有技術及設備設施對于甲方 設備進行專業技術維修，現甲乙雙方經平等、自愿協商一致，就 維修事宜簽訂合同如下，以茲信守。
一、維修內容(建議寫明需要維修的具體內容)
二、維修質量要求及技術標準
乙方利用自有技術及設施設備，通過配件更換、軟件升級、設備安裝、系統調試、人員培訓等方法，對 設備進行維修，實現：
1、設備維修后滿足甲方原設備的技術標準及使用要求。
2、設備維修后使用誤差率低于 。
3、乙方更換配件具有產品質量合格證，產品質量符合相關國家或行業標準及甲方要求。
三、維修費金額
本次維修費含 % 稅共計 元人民幣，上述費用為甲方為履行本合同所需支付的全部費用，包括但不限于維修費、人工費、交通費、運輸費、稅費等。具體費用明細詳附件一。
四、 維修方式及地點：乙方派維修人員到甲方現場進行維修。(或設備在乙方處進行維修，乙方負責上門取送設備并承擔由此產生的一切費用。)
五、維修工期： 乙方應于本合同簽訂之日起 日內完成設備維修。
六、 驗收標準方法：乙方完成設備維修并調試合格后，應立即報甲方組織進行現場實際驗收，甲方根據本合同約定的維修質量要求及技術標準進行驗收，(或甲方現場操作維修設備正常運行小時的，視為驗收合格)，甲方驗收合格的，雙方共同簽收驗收單作為結算的憑證。甲方驗收不合格的，乙方應負責無條件返工，直至驗收合格為止。由此產生的費用由乙方承擔。
七、安全條款
乙方維修作業過程中，應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規和管理規定，并接受甲方的安全監督。乙方對甲方檢查發現的安全隱患和不安全行為，應立即整改和糾正。乙方對履行合同過程中的安全問題承擔全部責任，如出現安全事故，所發生的一切費用及責任均由乙方負責。
八、維修后保證責任及期限：甲方驗收后 個月內維修設備出現同類故障或更換配件出現任何質量問題,乙方應負責無償修復或更換新件，保證甲方設備正常使用。
九、 結算方式：甲方合格后 日內，憑乙方方提供17%增值稅維修費發票,甲方一次付清修理費。(或甲方合格后 日內，憑乙方方提供17%增值稅維修費發票,甲方支付修理費的 %，保留 %的修理費用為質保金，質保期滿，維修設備無質量問題的，甲方 、 日內一次性無息付清余款。
十、違約責任：
1、甲方逾期付款超過 日內，從第 日起，每逾期一日，甲方應按逾期付款金額的0.1%支付違約金;
2、乙方逾期完工的，每逾期一日，應按維修費總額的0.1%支付違約金。因乙方原因，逾期超過 日的，甲方有權解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
3、乙方應利用自有技術或設備設施完成設備維修，未經甲方書面同意，不得將本合同項下維修工作轉委托第三方完成。否則，甲方有權單方解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
4、如因乙方原因致使維修設備應達不到本合同約定的維修質量要求及技術標準，經返工后仍不能通過甲方驗收的，甲方有權解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
十一、爭議的解決：甲乙雙方因簽訂及履行本合同產生的爭議應協商解決，協商不成時，雙方均有權向甲方所在地人民法院起訴。
十二、合同的生效：本合同自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章之日起生效。
十三、其他
1、本合同附件為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇二十一
甲方(定作人)：______________
注冊地址：______________
法定代表人：______________
業務代表人：______________
電話：______________
傳真：______________
乙方(承攬人)：______________
注冊地址：______________
法定代表人：______________
業務代表人：______________
電話：______________
傳真：______________
開戶銀行：______________
帳號：______________
甲方與乙方根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，在協商一致的基礎上訂立本合同，以便雙方共同遵守。
一、項目概況：______________
1、項目名稱：______________
2、項目地點：______________
3、承攬形式：______________
注：承攬形式包括兩種：
(1)一次包死形式也稱固定價格承包形式;
(2)以決算確定價款的承攬形式也稱可調價格的承攬形式。
二、承攬的內容和范圍：
1、本合同乙方承攬的項目內容為：______________
2、本合同項下乙方承攬的材料、設備為：______________
3、乙方按本條1規定的內容完成項目，不得漏項、不得虛報。
4、乙方按本條2規定提供承攬材料、設備、構配件、半成品，在到場時，應向甲方代表出示質量合格證、檢驗單，并經甲方檢驗合格后才能用于項目。
5、乙方應保管好上述材料的合格證、檢驗單，以便項目驗收時向甲方提供。
三、甲方設備和提供的材料：______________
1、本合同項下甲方提供的材料為：______________
四、修繕修理期限：(2選1)
1、自本合同生效之日起______天開工，合同工期總天數______天。
2、本合同生效后，以甲方通知之________日起______天開工，合同工期總天數______天。
五、項目質量標準：______________
(標準、行業標準、原出廠標準或雙方約定。)
六、合同價款(或預算價款)：______________
金額(大寫)：__________________元(人民幣).
￥：__________________元。
注：
(1)一次包死的固定價款的項目(第一種承攬形式)合同價款是指乙方完成本合同約定的項目全部內容，并經甲方驗收合格或經政府有關驗收部門驗收合格后的價款，包括工費、管理費和材料、設備價款等款項，該價款不得調整。
(2)第二種承攬形式的項目的預算價款以決算或審計決算為準。
七、圖紙：
1、甲方向乙方提供圖紙的日期和套數：_____________________。
2、甲方對乙方提供圖紙的保密要求：乙方承擔圖紙保密義務，設計部門要求甲方承擔的圖紙保密義務，乙方也應承擔;乙方未經甲方同意，不得將項目圖紙轉借、復制給第三人。
3、使用國外圖紙的技術要求和費用負擔：___________________。
八、甲方義務：
甲方除了履行本合同其他條款規定的義務外，還應履行以下義務：
1、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊。
2、_____年_______月________日前甲方向乙方提供安裝施工圖紙和施工有關技術資料。
九、乙方義務：
乙方除了履行本合同其他條款規定的義務以外，還應履行以下義務：
1、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項目轉交第三人完成。
2、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊按表計量，乙方按價付費。
3、乙方負責維修施工區域的臨時道路、臨時設施。
4、乙方自行負責施工所需的水、電管線的鋪設、管理、使用和維修等工作。
5、乙方及時向甲方提供項目進度計劃，并按甲方批準或修改后的進度計劃實施。
6、乙方應文明施工，在施工時，應盡量避免擾亂甲方及附近單位居民正常的工作和生活秩序，要搞好施工現場環境清潔衛生工作。
7、乙方應做好施工場地交通、環衛、粉塵、防火、施工噪音等工作，并承擔由此發生的責任。
8、乙方應科學施工，應嚴格按照國家規定或行業規定的操作規范進行施工。
9、乙方應安全施工，必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。在施工過程中發生的工傷事故及安全事故，由乙方負責。
10、乙方應負責已完項目的管理和保護，如有損壞或丟失，應負責維修和增補，直至經驗收合格交付甲方。
十、試車：
1、項目完工后，根據項目需要乙方應組織甲方進行項目試車，項目試車應按設計標準和質量要求，在該項目滿負荷運轉的前提下進行。試車費用由______承擔。
2、試車應有項目試車觀察期，試車觀察期為______天。試車檢查主要檢驗本項目是否適用、好用，是否達到本合同規定的標準。對試車檢查出的質量問題，乙方應進行整改、修補、返工直至使該項目達到合同規定的標準。
3、試車合格后，甲方、乙方應簽訂確認書，經確認后方可轉入項目驗收程序。
十一、項目驗收：
1、項目試車完成后，由甲方根據本合同第五條的內容對項目進行驗收。
2、若驗收不合格，乙方應整改、修補、返工，直至甲方驗收合格。
十二、竣工結算：______________(包死價可不用此條)
1、項目竣工驗收合格后，進行項目決算。
2、決算應根據預算和經雙方確認的設計變更等合同文件進行。
3、決算方式采用：
3.1如果審計價高于合同價，以合同價作為項目價款。
3.2如果審計價低于合同價，以審計價款作為項目價款。
4、甲方按上述第3條所確定的項目價款向乙方結算。
十三、價款支付：
(存在定金的情況：______________)
本合同生效后____________日內甲方按合同價款的20%向乙方支付定金。驗收合格后，乙方開具合法有效的全額發票后____________日內甲方支付合同價款(或決算價款)____%，剩余______%為質保金，______年后付清。
(不存在定金的情況：______________)
甲方驗收合格后，乙方開具合法有效的全額發票后____________日內，甲方按合同價款(或決算價款)____%支付給乙方，剩余______%為質保金，______年后付清。
十四、保修：
1、質量保修期為__________年，自驗收合格之日起計算。
2、修繕修理項目在質量保修期內發生故障的，由乙方維修并排除故障。乙方在接到甲方通知維修之日起____________日內仍不予以維修的，甲方有權委托第三方進行維修，發生的所有費用在質保金中扣除，若質保金不夠支付費用的，乙方應承擔全部費用。
十五、違約責任：
1、甲方若不能按本合同規定結算價款的，依法承擔相應的違約責任。
2、乙方若違反本合同第二條約定的，應承擔相應的違約責任。
3、乙方逾期交付修繕修理項目(包括整改、修補、返工等)的，每日應按合同價款1‰累計計算償付違約金。
4、本條3約定的違約金不能彌補甲方損失的，乙方應額外補償甲方的實際損失。
5、若乙方達不到本合同約定的質量標準的，由乙方負責整改、修補、返工，直至達到合同標準。因此而導致交付延誤的，按本條3規定承擔違約責任，并承擔發生的全部費用。若經整改、修補、返工仍不能達到本合同約定的質量標準的，甲方有權單方終止本合同并由乙方賠償甲方的經濟損失。
6、未經另一方書面同意，一方不得單方解除本合同，否則應支付合同總價款____%的違約金，并賠償經濟損失。(約定定金的，雙倍返還甲方定金。)
7、甲、乙雙方若有違反本合同其他條款的，應承擔違約責任。
十六、不可抗力：
1、本合同約定的不可抗力指甲乙雙方任何一方在簽訂本合同時不可預見的、并不能克服的和不能避免的對本合同的履行產生影響的事件。
2、甲乙雙方任何一方遭受不可抗力時應及時通知另一方，雙方應對是否繼續履行本合同、變更或終止本合同達成協議。
3、免除遭受不可抗力一方因不可抗力原因不能履行合同的違約責任。
十七、保險：
乙方負責為施工人員及第三人生命、財產辦理保險，并支付保險費。
十八、爭議解決：
凡有關本合同或執行本合同時發生的爭議由雙方協商解決，協商不成時任何一方均有權訴至法院，無論哪一方起訴，均由施工所在地法院管轄。
十九、乙方發生合并、分立、改組、轉讓、出兌等變更情況的，必須事先通知甲方，并履行清結義務，甲方有權決定是否終止本合同。
二十、其他約定：
二十一、本合同須經雙方蓋章，自最后一方蓋章之日起生效。未盡事宜應當雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
二十二、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方：______________乙方：______________
