人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧
裝修起訴狀篇一
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝修起訴狀篇二
發包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監制
xx年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
住所:
法定代表人: 聯系電話:
委托代理人: 聯系電話:
建筑資質等級證書號:
本工程設計人: 聯系電話:
裝修起訴狀篇三
裝修人: (以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點: 。
2、房屋結構: 。
3、裝飾施工內容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業提供裝飾裝修材料明細表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二、工程期限
工程期限 天,開工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。
出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格后按工程決算結清。
雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備見附表4:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場,經乙方驗收簽字,并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符,并應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。
乙方采購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調整,由此引起增減費用、工程變動,應在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、 乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,其責任就由圖紙提供方負責并承擔引產生的一切經濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任并賠償甲方的經濟損失。
七、工程質量、驗收及結算
1、 工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省db32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設;(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛生。
3、 工程竣工后,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內給予批準或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應在工程決算批準后的3日內結清余款。
5、 工程未經竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
6、 工程竣工后,空氣質量應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時,甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委托具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應由甲方或乙方各自承擔相應責任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規定
對甲方的規定:
1、 甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記,并告知鄰里,負責處理鄰里關系。
2、 甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份,并向乙方進行現場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應承擔由,此產生的全部責任。
5、 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質量,其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔,工程相應順延。
6、 負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應支付相應費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯系。
對乙方的規定:
1、 乙方不得將工程轉包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責與甲方聯系協調,代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。
十、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責任
甲、 乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失:甲方未按合同規定的時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。
乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金,并賠償由此而造成的其他經濟損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發生爭議,應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執一分,附件 份,有同等法律效力。
本合同系規范文本,不得翻印或復印。
甲方:乙方:年月日:
裝修起訴狀篇四
今天為大家推薦的是,希望能滿足各位的閱讀需求,看完后對您有參考價值。
發包方(簡稱甲方):_____________
承包方(簡稱乙方):_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定后
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格后 付其余款 : 元
五、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 委托代理人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
裝修起訴狀篇五
上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人:_________________
裝修起訴狀篇六
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據《市商場市場消防安全管理規定》、《商廈經營管理制度》及其它各項規定,經甲乙雙方協商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪
本合同裝修場地位于區商業街號樓商廈內之層號商鋪。
第二條裝修期限
裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
第三條裝修押金
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元,裝修完成后,經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪,應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《市地區電氣安全工作規程》、《地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
負責人:負責人:
聯系電話:聯系電話:
______年____月____日______年____月____日
裝修起訴狀篇七
_________(以下簡稱甲方)
立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝修起訴狀篇八
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修起訴狀篇九
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委托方式:
5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修起訴狀篇十
______,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(__組團__棟__單元__室),經與______(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛生間門
7、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:____年__月__日至__年__月__日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現金______(大寫:人民幣__萬元整)經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
____年__月__日
裝修起訴狀篇十一
發包人(全稱):楊應萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
裝修起訴狀篇十二
_________(以下簡稱甲方)
協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本三、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝修起訴狀篇十三
甲方;[姓名]: 電話: 身份證號:
乙方;[姓名]: 電話: 身份證號:
第一條工程概況
1、工程地址:派華新都11號樓1單元701室
2、工程總價:820xx元。大寫:八萬二千圓整。
3、委托方式:包工包料
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質量要求
1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[tcl]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[js991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。
3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內容
1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建墻、玻璃封頂[45x75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工;廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。
注:衣柜移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙,全室新制作家具三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
第四條其他約束
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
第五條安全責任
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。
本合同一式兩分經甲乙雙方簽字后生效,雙方各執一份,增加項目雙方友好協商。
本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修起訴狀篇十四
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。
2 工程內容:總建筑面積165平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:3604
第三條;甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。 4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名
稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點:_________
_________年____月____日 簽訂地點:_________
裝修起訴狀篇十五
甲方:_________
乙方:_________協議標的:甲方位于“_________”的居室,以下簡稱標的。
經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。
本補充協議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則:
1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應于餐后立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,并保持居室內的清潔和衛生。
5.安裝地板、地磚后,乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工,并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。
二、材料
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字后方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須采取更換,補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標定的產品,并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由于乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,并承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方采取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認并使用了甲方提供的材料,之后因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。
三、施工
18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。
20.開始施工后,乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,并作書面登記。
乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。
21.在進行施工時,乙方有義務向甲方說明施工方式,并經過甲方確認后方可進行施工。
如未經甲方確認,施工后發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,并賠償由此而帶來的損失。
甲方:_______________代表簽字:_____________
______年____月____日
乙方:_______________代表簽字:___________
________年____月____日
裝修起訴狀篇十六
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1工程地點:。
2工程內容:總建筑面積 平方米。
3承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4開工日期:2019年 月 日;竣工日期:2019年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:。
第三條;甲方責任
1指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修起訴狀篇十七
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝修起訴狀篇十八
發包方:______________________
承包方:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________
其他費用:____________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應
1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由______方設計施工方案。
3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4.由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事后,若發包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產
發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。
3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責并擔責任。
4.承包方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔責任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除
合同經雙方簽章生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委托代理人:____________ 法定代表人:____________
裝修起訴狀篇十九
發包人:______
承包人:______
本工程設計人:______電話:______
施工隊負責人:______電話:______
依照有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
工程地點:___________________,
工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務
開工前____天,為承包人入場施工創造條件。
包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源,電源;
負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條承包人義務
施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
工程量變化和設計變更;
不可抗力;
發包人同意工期順延的其他情況。
因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不
順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
___________________________________________________________________________。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
在工程款結清后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。
驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
工程進度過半指:________________________________________。
其他支付方式:_______________________________________。
工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。
發包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。
工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項:_______________________。
第十六條附則
本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字):______承包人(蓋章):______
法定代表人:______委托代理人:______
______年______月______日______年______月______日
裝修起訴狀篇二十
業主 (以下簡稱甲方):
聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯系電話:
身份證號碼及復印件
工程項目:居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商,現甲方決定將居室裝潢權委托給乙方。為了保證工程順利的進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地址:
2、居室規格: 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛
總計:施工面積 平方米;
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和戶型施工圖。
4、委托方式:
二、 工程價款
清包工費: 元,大寫:
三、 付款方式
1、施工隊進場,預支生活費: 元,
2、水電工完工,付 元
3、木工完成,付 元,
4、泥工完成,付 元,
5、工程竣工,付 元,
6、工程施工中如有項目增減或需要變動,增減項目的價款甲乙雙方協商后,待增減項目完工時一并結清。
7、工程質量保修金 元,從竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意,甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、 設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作;
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,經由乙方驗收后并給予保管,非經甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的,應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料;若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據:
①施工圖紙、作法說明、設計變更;
②《住宅裝飾裝修工程施工規范
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前),防水工程(鋪設瓷片前),吊頂工程(封石膏板涂料前),門窗工程、細木工程、墻漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、 勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、 施工機具
乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,
乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工內容項目及造價明細。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它說明和要求:
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業,竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外,如有增加工作,雙方另行協商,施工費不得高于同類平均水平。
3、工程為清包,甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名) 為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。、
7、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
9、附則
①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
②本合同簽訂后工程不得轉包。
③工程竣工完結后合同履行完后自動終止。
④本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約日期: 簽約日期: