無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

建設工程投標邀請書篇一

(投標侯選人名稱)：

鑒于你單位已通過招標人組織的的投標資格預審，且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程規模：

結構形式：

場地面積：

計劃開工日期：

計劃竣工日期：

質量等級：

資金來源：

招標范圍：

二、招標文件的取得招標文件將于年月日時至時在以下地點發售： 地 址：聯系人：每套招標文件售價為，以方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定，還應說明購買多套招標文件的規定)

三、投標地點及截止時間本招標工程投標截止時間為年月日時分。投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：

地址：

如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址：地 址：聯系人：

四、開 標本招標工程將于年月日時分在以下地點開標：

地址：

投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。

五、自投標截止日期起，投標文件有效期為日歷天。

六、中標通知書將在年月日之前發出(傳真有效)。

七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯系：

地 址：

聯系人：電話/傳真：

招標人：(蓋章)

法定代表人或授權委托人：(簽字)

日期：年月日

經辦人：

日期：年月日

建設工程投標邀請書篇二

合同編號：____________

發包方（甲方）：__________________

承包方（乙方）：__________________

根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.工程名稱：______________________________

2.工程地點：______________________________

3.工程范圍和內容：________________________

第二條甲方權利和義務

1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務；

2.提供必要的施工條件；

3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表；

4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查；

5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收；

6.按合同約定按時向乙方支付工程款。

第三條乙方權利和義務

1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質，并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業（或公司）施工資質證書、企業基本情況等相關資料；

2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據；

3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人；

4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；

5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工；

6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，并在施工前送甲方備案；

7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工；

8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用，采購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任；

9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任；

10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。

11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。

第四條工程期限

本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

第五條竣工驗收

1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。

2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

3.驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

第六條質量保證

1.保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月；

2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由于乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。

第七條工程考核

1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，并同時取消乙方入圍施工資格。

4.未按期按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

第八條工程價款的結算與支付

1.本工程采用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。

2.工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。

3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，（1）審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定；（2）審計審定價款中的建筑安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率后下浮__________%。

4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后，甲方先行支付工程最終結算價款的90%（甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金），待十二個月保修期滿后，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。

第九條合同解除

1.雙方協商同意可解除本合同。

2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。

3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。

4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同無法履行；

（2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。

5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

第十條爭議解決方式

在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。

第十一條其他

1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容；

2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力；

3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章后生效。

甲方（蓋章）______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委托代理人：______________

開戶銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

乙方（蓋章）______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委托代理人：______________

開戶銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

簽約日期：________________

簽約地點：________________

建設工程投標邀請書篇三

建設單位：(以下簡稱甲方)

建筑單位： (以下簡稱乙方)

經雙方協商就馬集中學 工程問題簽訂如下合同：

一、工程地點：馬集中學

二、工程名稱：

三、承包方式：

四、開工日期：

五、竣工日期：

六、工程造價：

七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。

八、甲乙雙方職責

(一)甲方

1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。

2、協助乙方疏通當地有關關系。

3、確保資金按進度到位。

(二)乙方

1、按甲方要求施工，確保工程質量。

2、確保工期，工期為 天。

3、教育職工文明施工。

4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。

九、其他未盡事宜，雙方協商后，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程投標邀請書篇四

委托方：______

受委托方： ______

經雙方協商，由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。

第一條委托方在合同簽訂之日起__天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。

2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條受委托方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

1.經營評價指標：

(1)投資內部收益率：____。

(2)投資回收期：____。

2.貸款償還能力分析：____。

3.外匯償還能力分析：____。

4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。

5.結論：____。

受委托方應向委托方提交可行性報告__份。

委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

第三條費用支付條款

1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

2.委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。

3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

第四條違約罰金

1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

第六條本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

委托方：____(蓋章)

地址：____

負責人：____(簽名)

聯系人：____(簽名)

開戶銀行：____

帳號：____

電話號碼：____

受委托方：____(蓋章)

地址：____

負責人：____(簽名)

聯系人：____(簽名)

開戶銀行：____

帳號：____

電話號碼：____

__年__月__日訂立

建設工程投標邀請書篇五

工程名稱：?????????????????????????????????????????????

工程地點：???????????????????????????????????????????

甲方合同編號：???????????????????????????????????????

乙方合同編號：???????????????????????????????????????

勘察證書等級：???????????????????????????????????????

發包人(甲方)：???????????????????????????????????????

勘察人(乙方)：???????????????????????????????????????

簽訂日期：?????????????????? ????????????????????????

發包人(甲方)：???????????????????????????????????????

勘察人(乙方)：???????????????????????????????????????

發包人委托勘察人承擔 巖土工程勘察工作。

根據國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

第一條：工程概況

1.1工程名稱：???????????????????????????????????????

1.2工程建設地點：???????????????????????????????????????

1.3工程規模、特征：???????????????????????????????????????

1.4工程勘察任務委托文號、日期：???????????????????????????????????????

1.5工程勘察任務(內容)與技術要求：???????????????????????????????????????

1)根據有關工程測量規程規范進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置，逐基測繪塔基平斷面，對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪，并完成滿足要求的平斷面圖。

2)根據有關工程地質勘察規程規范對塔基穩定性及地質構造進行論證，根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據，并對線路沿線地質進行調查，嚴格執行巖土工程勘測技術相關規程;

3)工地工代服務，根據工程需要到現場進行服務。

1.6承接方式

1 勘測主要技術要求

2 基礎資料和外部協議

甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。

3 勘測階段及進度

本工程的終勘定位工作定于??????????年??????????月??????????日開工，外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料，由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第7條規定辦理。

4 勘測文件份數

4.1 提交甲方勘測文件數：?????????????????????????????????????????????

1)、技術報告書;

2)、電子文檔的平斷面資料及數據;

3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;

4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖：按乙方校審程序提供以上資料藍圖。

5 勘測費及支付規定

5.1 經雙方友好協商，勘測費及支付規定如下：

a、線路施工圖勘測費單價為：?????????????元/km;工程終勘線路長度為???????????? ，勘測費為￥?????????????元;adss光纜長度?????????????，勘測費單價為?????????????元/km;勘測費為￥?????????????元;本合同為最終價(含稅)為：￥?????????????(人民幣大寫：???????????? )。

b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成，費用單獨簽訂補充協議。

5.2 支付方式

a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發票，甲方支付乙方合同款項，支付比例與業主支付比例相同。

d.合同價款的10%作為工程的質量保證金，工程施工完畢，線路通過驗收投產一年后，沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題，一次結清勘測費尾款。

6 雙方責任

6.1委托單位

a) 按時提供勘測設計基礎資料。

b) 負責對外協議的辦理。

c) 在勘測工作中，派出設計人員配合勘測工作。

d) 按時支付勘測費用。

e) 維護勘察方的勘測成果，不得擅自修改。

f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關系及外部協調。

g) 對勘察單位的工期、質量進行監督，必要時進行現場檢查。

h) 對勘察單位提交的資料進行審核。

i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行核實。

6.2勘測單位

a) 根據合同及雙方議定內容，派出能夠勝任工作的專業技術人員，地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kv及以下架空送電線路勘測技術規程》dl/t 5076-20__開展勘測工作。

b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理，對勘測工作的質量和安全負責。

c) 現場工作服從委托方的統一指揮和安排，并嚴格按委托方要求配合工作。委托方提出針對性的勘測要求時，勘測單位應積極給予支持、配合。

d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責人，在勘測過程中不得離開該工程現場。

e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備，現場至少應配備相應的作業組。

f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用，且由勘察方負責勘測民工車輛，并對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。

7違約規定

7.1委托單位

a、由于計劃變更或其它原因而不履行合同時，無權請求返還預付款，并再支付勘察方已完成部分的費用后，合同相應失效。

b、由于設計變更引起勘測返工或需重做勘測時，除結清原勘測費外，應根據返工多少，增付相應的勘測費。

c、委托單位未按合同規定時間(日期)撥付勘測費，每超過一日歷天，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

7.2勘測單位

a、勘察人應按國家技術規范、標準、規程和委托方的任務委托書及技術要求進行工程勘測，按本合同規定的時間提交質量合格的勘測成果資料，并對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料，應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算，按月累加。

b、由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格，勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘測人應承擔全部勘測費用。由于勘測錯誤，造成重大質量事故，而使施工返工或延誤工期時，除應免收與該部分相應的勘測費外，還應支付因本次勘測失誤給委托方造成的一切損失，并承擔由此引起的相關責任。

c、由于勘察方原因造成勘測成果質量低劣，不能滿足設計施工技術要求時，造成的返工費由勘察方承擔。

d、勘察方在勘測過程中應采取嚴密的安全措施，確保勘測安全，并對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。

e、由于勘測單位原因未按合同規定時間(日期)提交勘測成果資料，每超過一日歷天，應承擔勘察費千分之一的違約金。

7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行，本著友好協商的原則解決。協商不成可向委托方所在地人民法院起訴。

7 知識產權約定

勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。

8 合同有效期

a) 合同經雙方簽字蓋章后生效。

b) 合同規定的雙方責任的義務履行完成后，自動失效。

9 合同份數

本合同正本???????????? 份;甲方?????????????份;乙方???????????? 份。

發包人：???????????????????????????????????????? ??????????? 勘察人：????????????????????? ??????? ????????????????????????

法定代表人或委托代理人：???????????????????????????????????? 法定代表人或委托代理人：????????? ????????????????????????????

地址：???????????????????????????????????????????????????????地址：????????????????????????????????????

郵政編碼：???????????????????????????????????????????????????郵政編碼：????????????????????????????????????

聯系人：???????????????????????????????????????????????????? 聯系人：????????????????????????????????????

電話：?????????????????????????????????????????????????? 電話：????????????????????????????????????

傳真：?????????????????????????????????????????? ??????傳真：????????????????????????????????????

開戶銀行：????????????????????????????????????????????? ?????開戶銀行：????????????????????????????????????

銀行帳號：?????????????????????????????????????????????????? 銀行帳號：????????????????????????????????????

日期：???????????年???????????月???????????日??????????日期：???????????年???????????月???????????日

建設工程投標邀請書篇六

上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

法定代表人：__________，職務經理。

被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

上訴請求：

請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

事實與理由：

原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

_______中級人民法院

上訴人：_______燃氣有限公司

_____年_____月_____日

建設工程投標邀請書篇七

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商，就甲方廠區基建工程施工事項達成協議：

一、 工程名稱：察右中旗環城商砼廠區內“五通一平”基礎設施配套建設工程。

二、 工程建設內容：

廠區平整 院面硬化和道路建設 機井：1眼 電力基礎設施

三、 承包方式：包工包料

四、 工程造價：見附表

五、 工程期限：開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。

六、 質量要求：承包人必須嚴格按照有關規定標準施工。確保工程質量。如出現問題未達到標準，不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔返工損失。

七、 付款方式：

1、 工程峻工后，經甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。

2、 乙方剩余15%工程款作為質保金。在質保期滿(質保期壹年)后兩月內付清。

八、 如有其它未經事宜，甲、乙雙方協商解決。

九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程投標邀請書篇八

常用版建設工程合同范本

承租方：(以下簡稱甲方)

出租方：(以下簡稱乙方)

根據《_____》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

一、車型：(見附表)

二、租賃使用地點：

三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

四、機械設備租賃形式及結算方式：

1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數結算。日租金月租金31天;

2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

3、租金的結算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

五、甲乙雙方的權利和義務

1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的.工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

六、違約責任：

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《_____》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表人：代表人：

經辦人：電話：

身份證號碼：

簽訂時間：簽訂地點：

建設工程投標邀請書篇九

?合同編號_________

需方(甲方)：__________________

供方(乙方)：__________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條石材供料

1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間：_______________________________。

3.交付地點為(選擇一項)

□施工現場：____________________________________。

□甲方指定的材料存放地點：______________________。

□雙方約定的其他地點：__________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條承接方式

1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

第三條質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

□國家標準

□行業標準

□雙方約定標準：________________________________。

第四條運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

第五條驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

第六條合同價款與支付方式

1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

2.支付方式

(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

(2)款項支付(選擇一項)

□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

3.合同價款結算方式為：____________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任：____________________________。

第八條保修

1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目____________________________。

3.保修內容____________________________。

4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

第九條合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

第十條其他事項____________________________。

第十一條爭議處理

因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

第十三條附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

甲方：________________________乙方：________________________

簽訂人：_______職務：_______簽訂人：_______職務：_______

負責人：______________________負責人：______________________

住所地：______________________住所地：______________________

電話：________________________電話：________________________

___________年______月_______日___________年______月_______日

附件：石材供料單

建設工程投標邀請書篇十

甲方：乙方：根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

一、甲方開發的?土方分項工程由乙方承包施工。

二、承包范圍：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

三、承包價格：

1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米?元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米?元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米?元。

3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米?元，含破碎物清理外運。

四、工程量、計量方式：原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。

五、施工質量和進度：乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應?甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。

六、安全、文明施工：

1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。

七、付款方式：

1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的?號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。

2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。

八、其它事項：

1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。

九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。?如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________________年____月____日

________年____月____日

建設工程投標邀請書篇十一

發包人(全稱)：貴州佛龍開發有限公司

承包人(全稱)：四川三和恒生建筑工程有限責任公司

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：貴州凱里小區建設項目

工程地點：貴州凱里市

工程內容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________

資金來源：自籌資金

二、工程承包范圍

承包范圍：設計圖所列的施工范圍

三、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日歷天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：合格

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款 6、標準、規范及有關技術文件 7、圖紙 8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年__________月__________日

合同訂立地點：

本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

發包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________

住所：_______________________________住所：______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

電話：_______________________________電話：______________________________________

傳真：_______________________________傳真：______________________________________

開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________

賬號：_______________________________賬號：______________________________________

郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。

建設工程投標邀請書篇十二

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯系電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

原告人：_____________(蓋章)

__________年_____月_____日